施工合同 电力工程施工承包合同
电力工程施工总承包简单的合同
电力工程施工总承包简单的合同电力工程施工总承包简单的合同范本（精选5篇）电力工程施工总承包简单的合同1发包人：（甲方）承包人：（乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概总值：1、工程名称：金都花园教育住宅小区。
2、工程地点：原武川县医药公司院内。
3二、承包范围：工程内容中设计图纸内所有土建工程，乙方不得将此工程转包转工，如发现转包，甲方立即终止合同，其损失由乙方承担。
三、合同工期：2009年9月24日开工，2009年10月底竣工，合同工期总日历天数30天。
四、施工方法：甲方院内基本平整后乙方进行施工，在铺设工字砖前，用压道机或装载机来回反复碾压，在用石粉白灰铺设，完工后用细沙填缝清理干净，在施工过程中，乙方按甲方要求进行施工。
五、付款方式：1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的武川县金都花园小区住宅楼，甲方以号单元六层顶给乙方，每平米按1100m2计算。
2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料，每平米为35元，道压每米20元，按铺设的实际面积为准结算。
3、乙方自交工验收后，保质满为6个月，在质保期内5吨以下车在上面行走时出现下陷或出现波浪现象由乙方负责返工维修。
如有下水井的地方出现下陷乙方不负责维修。
4、工字砖出现大面积断裂，下陷面比较深，乙方不负责维修，甲方扣除乙方工程量5%的质保金（六个月后付清）。
5、甲方有义务向装修用户说明，重车不能压工字砖，如发现用户上重车出现下陷问题，乙方向甲方提出扣除用户装修压金，甲方不为乙方扣除维修金，乙方停止为甲方维修。
六、甲乙双方签定合同后，甲方给乙方售楼合同，乙方有权先售楼房。
七、本合同一式贰份，双方各执一份，双方自签字之日起生效（本合同在合同期满后自动失效）。
发包人：承包人：年月日电力工程施工总承包简单的合同2甲方：_________ 乙方：_________根据要求，必须加快_________的土石方清运速度，甲方就乙方对_________土石方清运工程进行承包事宜，签订如下合同条款：第一条工程承包项目_________土石方清运工程。
标准版电力施工合同范本(通用3篇)
标准版电力施工合同范本（通用3篇）1.标准版电力施工合同范本第1篇甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。
一、劳务协作性质：短期临时用工。
二、劳务协作用途：仅限于__________________电力工程施工。
三、工作地点：________________________________________________________________________ (甲方指定的工作区域)。
四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。
五、协议有效期：1、本协议有效期为______日历天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延：a、因甲方原因导致工程工期顺延的;b、因不可抗力导致工程工期延误的;六、现场代表1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。
2、乙方委派的现场代表人为_______________(姓名)，身份证号：_____________________________________________。
七、甲方的权利和义务1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。
2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。
3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。
4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。
5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
八、乙方的权利和义务1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。
电力公司施工安全合同5篇
电力公司施工安全合同5篇篇1电力公司施工安全合同一、合同双方甲方：电力公司（以下简称“甲方”）乙方：施工单位（以下简称“乙方”）二、合同目的为了保障电力公司施工项目的安全施工，保障人身和财产安全，甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》以及相关法律法规，达成如下合同：三、合同内容1. 工程性质：本合同所述工程是指甲方委托乙方进行的电力设施建设或改造项目。
2. 施工条件：（1）乙方应严格按照相关法律法规和施工标准要求进行施工，确保施工质量。
（2）乙方应根据工程要求，提供合格的施工人员和施工设备。
（3）乙方应制定施工方案和安全措施，提前进行安全风险评估，并按时向甲方报备。
（4）乙方应根据甲方要求购买施工人员的人身意外伤害保险，确保施工人员的安全。
3. 安全责任：（1）甲方责任：提供施工现场的必要安全防护措施，协助乙方进行施工，及时解决施工过程中遇到的安全问题。
（2）乙方责任：严格执行安全施工规范，保证施工现场的安全，并承担施工过程中的安全风险。
4. 施工期限：乙方应按合同约定的时间完成施工任务，如有延期需提前向甲方申请并得到同意。
5. 费用结算：乙方应按照合同约定的报价和结算标准向甲方提交结算申请，并按时收取款项。
6. 违约责任：（1）如乙方严重违约，致使甲方遭受经济损失，甲方有权要求乙方承担相应赔偿责任。
（2）如甲方未按合同要求提供必要的支持，致使乙方无法按时完成工程，甲方应承担相应责任。
7. 其他约定：本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商。
四、合同生效本合同自双方盖章生效，有效期为工程完工日期后。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为电力公司施工安全合同的内容，希望双方能够严格履行合同约定，共同保障施工项目的安全，确保工程质量和人身安全。
祝愿合作愉快！篇2电力公司施工安全合同一、甲方：_______________（合同提供方全称），统一社会信用代码____________（组织机构代码），注册地址_____________，联系人____________，联系电话____________。
总承包电力工程施工合同
电力工程施工总承包合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将电力工程施工项目总承包给乙方，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：XX电力工程1.2 工程地点：XX省XX市XX县XX乡1.3 工程内容：包括但不限于电力线路铺设、变电站建设、配电设备安装等工程。
二、工程承包范围2.1 承包范围：本工程的全部施工任务，包括土建、安装、调试、验收等。
2.2 承包方式：总价包干。
三、合同工期3.1 合同工期总日历天数：XX天。
四、质量标准4.1 工程质量标准：符合国家电力工程质量检验评定标准，达到优质工程水平。
五、合同价款5.1 合同总价：人民币XX万元（大写：人民币玖拾捌万元整）。
5.2 支付方式：按照工程进度分阶段支付。
六、合同约定其他内容6.1 承包人需遵守相关对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的有关规定，并按规定办理厂区进出相关手续。
6.2 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未交接前由承包人保护并承担费用，交接后由业主保护及承担费用。
6.3 安全文明施工：施工安全、文明施工等由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决8.1 对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
九、其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：XX年XX月XX日（注：以上合同仅供参考，具体条款请根据实际情况和双方需求进行调整和补充。
电力工程施工合同(共5篇)
电力工程施工合同〔共5篇〕电力工程施工合同范本1合同编号：124917甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的根底上，本着互相信任的原那么，就甲方的电力工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：承包人包清工。
3、工期________年____月____日至________年____月____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元〔大写〕，假设要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供给的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供给到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。
甲方供给的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供给的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违犯本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工标准》G和《建筑装饰装修工程质量验收标准》G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。
3、工程开工：乙方应提早通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于平安消费各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物构造及各种设备管线。
3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，制止闲杂人员进入现场。
4、未经甲方答应，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现盗窃现象按材料价格加倍赔偿。
第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体开工验收合格后支付20%。
电工程承包合同6篇
电工程承包合同6篇篇1发包方：_________(以下简称甲方)承包方：_________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电工程承包事宜协商一致，特订立本合同。
一、工程概况工程名称：_________工程地点：_________承包范围：本工程所有电力设施的安装、调试及维修等。
包括但不限于配电室、变压器、高低压开关柜、电缆线路、照明系统等。
二、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方下达的开工令为准）。
竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、承包方式及造价承包方式：采用包工包料方式承包。
乙方按照甲方提供的施工图纸和技术要求，负责采购和安装所有电力设施。
乙方应确保工程质量符合国家标准和相关规范。
工程造价：人民币_________元整（￥_________元）。
具体价格明细详见附件。
四、工程质量及验收标准乙方必须严格按照国家现行的相关电力工程设计、施工规范及验收标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
甲方有权对乙方的施工过程进行监督与检查。
工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收合格后方可交付使用。
五、工程款支付与结算方式篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设一项电工程，故经甲、乙双方友好协商，甲方将该电工程之设计与施工事宜交由乙方承担，为确保工程质量及工期达成如下协议条款，以兹信守。
一、工程概况（一）工程名称：____________电工程项目。
（二）工程地点：____________________。
（三）工程内容：包括电力系统设计、设备采购及安装调试等全部工作内容。
具体工作内容需依据甲方提供的技术规格和要求实施。
二、承包方式及范围（一）承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责提供所有材料和人工完成本工程。
电力工程合同范本
电力工程合同范本2023年电力工程合同范本7篇电力工程即是与电能的生产、输送、分配有关的工程，广义上还包括把电作为动力和能源在多种领域中应用的工程。
以下我在这给大家整理了一些电力工程合同范本，希望对大家有帮助！电力工程合同范本【篇1】建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本安装工程施工事项协商一致，以明确施工过程中双方的权利、义务、责任和合法权益而订立本合同。
第一条工程概况一、工程名称：开闭所到环网柜320米线路敷设及接火送电二、工程承包范围：320米电缆敷设(详见《安装工程预算书》)三、合同价款：本工程包干总造价：贰拾陆万陆仟贰佰零陆元柒角柒分(266206.77元)第二条工程期限一、工程的施工时间为乙方收到甲方工程款始计，至工程安装完毕具备验收条件共 60 个工作日。
二、在施工过程中，如遇下列情况之一，双方应及时进行协商，并以书面形式确定顺延期限。
(一) 天灾或人力不能抗拒的原因;(二) 因甲方提出更变计划或变更施工图纸的原因;(三) 供电局批准的停电时间不在合同期限内等原因;(四) 与第三方关系协调不妥而使施工无法继续;(五) 其他非乙方原因引起的施工中断。
第三条施工准备乙方在开工前应组织工程技术管理人员进行工程设计交底，并负责编制施工方案。
第四条物资供应本合同采用由双方确定的工程总造价结算的包材料、包安装、包工期、包质量、包运输、包安全等全包方式承包。
第五条结算方式原设计图纸如有下列变更，即施工方案不能实施，则按实际发生的工程量结算：一、电缆敷设路径走向、长度变更;二、10kV线路走向、长度变更;三、主要材料、数量或规格变化;四、其他材料及施工费合计金额超过贰仟元。
第六条付款方式合同签订后三日内，甲方按《安装工程预算书》总造价向乙方支付工程预付款60%，计壹拾伍万玖仟柒佰贰拾肆元整(￥：159724.00元)，以便乙方购置材料，方能进行施工;安装完毕并经甲方及供电部门验收合格，甲方按总造价向乙方支付工程进度款30%，计柒万玖仟捌佰陆拾贰元整(79862.00元)通电运行后七天内，甲方再支付乙方工程款项8%，计贰万壹仟贰佰玖拾陆整(21296.00元)，剩余2%(5324.77元)留作质保金，质保期满七个工作日内付清。
电力工程施工承包合同(集合5篇)
电力工程施工承包合同（集合5篇）电力工程施工承包合同第1篇发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元(具体明细见附表)：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(_)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
甲方配合乙方进行协调。
8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
9、乙方按甲方设计的工程方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的%偿还违约金，并累计计算。
工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电力工程施工承包合同电力工程施工承包合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，xx将xx县结xx村0.4kV～10kV线路工程承包给xx水利水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装1、工程名称：xx社区水利配套基础设施（供电）工程2、工程内容：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程3、工程地点：xx村4、设计单位：xx水利水电勘探设计院5、工期：201x年月日至201x年月日6、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准7、合同价款（工程总造价）：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律1、合同语言：汉语2、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。
3、适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表1、甲方项目负责人：2、乙方项目负责人：3、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
4、监理工程师代表：第四条甲方工作1、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。
2、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
3、开、竣工时间由甲方确定。
4、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。
5、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。
第五条乙方工作1.按照国家电力工程质量验评标准，担负玉树县结古镇禅古新村建设0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。
2.与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
3.在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。
工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
4.对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
5.提供施工的工程进度计划。
6.遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。
7.已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
8.做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
9.保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。
10.积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。
第六条工程质量1.工程质量等级：按电力行业优质工程执行。
乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
2.质量评定部门：由甲方确定。
第七条验收和重新检验1.甲方根据乙方的申请，组织青海玉树电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。
对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
2.检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。
第八条工程预付款本工程开工前预付工程款造价的30℅。
第九条工程款支付1.工程款支付方式：转账或支票2.工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。
第十条竣工决算1.竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
2.乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。
第十一条保修条款1.保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。
2.保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。
第十二条争议因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有xx州仲裁委员会仲裁。
第十三条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。
第十四条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：负责人：负责人：法人代表：法人代表：开户行：账号：年月日年月日电力工程施工承包合同2发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：（详见施工图纸内容）；4、承包方式：5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）二、合同工期及工期延误1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_的违约金，算至验收合格之日；3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件；b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行；d设计变更或工程量增加；e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；f不可抗力；g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准工程质量标准：合格、按照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。
五、工程款结算及支付1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电；3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系；4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场；5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质量保证书；七、安全施工与检查1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。
九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。
十一、争议解决双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向人民法院起诉。
十二、附则本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包括：1、本合同2、标准、规范及有关技术文件3、图纸4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件合同订立时间：___年___月___日合同订立地点：____________________本合同共_页发包人：_________承包人：_________住所：__________住所：_________法定代表人：_______法定代表人：_________电话：__________电话：_________传真：__________传真：_________开户银行：________开户银行：_________账号：_________账号：_________邮政编码：________邮政编码：_________电力工程施工承包合同3甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，xx镇人民政府将xx汽车博览园基础设施建设工程中，从xx集团办公大楼前至xx重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给xx市xx房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给xx市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。