综合布线机房建设工程合同
机房建设工程施工合同
机房建设工程施工合同
甲方：XXX公司
乙方：XXX建筑工程有限公司
签订日期：XXXX年XX月XX日
一、协议或合同的目的和背景：
为了顺利完成机房建设工程，甲方与乙方达成以下协议：
二、具体的条款和条件：
1. 乙方承诺按照甲方提供的设计图纸和要求，按时按质完成机房建设工程；
2. 甲方应按照合同约定支付工程款项；
3. 双方应保证工程的安全施工，确保施工过程中不发生安全事故；
4. 工程竣工后，乙方应协助甲方完成验收工作；
5. 双方应遵守相关法律法规，不得违反国家规定；
6. 工程过程中如有变更，需双方协商一致并签订变更合同；
7. 双方应保持良好的合作关系，共同完成工程。
三、保密事项：
双方在合作过程中涉及到的商业机密，应保密不得泄露给第三方。
四、不可抗力因素的处理：
如因不可抗力因素导致工程无法按时完成，双方可协商延期或解除合同。
五、协议终止的条件：
1. 双方一致同意解除合同；
2. 一方严重违约，经另一方书面通知后仍未改正。
六、违约和争议解决方式：
如一方违约，应承担相应责任；如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他附加条款：
1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；
2. 未尽事宜，双方可另行协商补充。
本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收完成之日终止。
甲方：XXX公司
乙方：XXX建筑工程有限公司
签字：签字：
盖章：盖章：。
综合布线工程简单合同
综合布线工程简单合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方对__________（工程地点）的综合布线工程项目（以下简称“项目”）达成一致，本着平等互利、诚信合作的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。
一、项目概述本项目包括设计、施工、测试及维护等一系列服务，旨在为甲方提供满足当前及预期需求的稳定、可靠的综合布线系统。
二、合同范围1. 乙方需按照甲方提供的技术要求和国家相关标准进行综合布线系统的设计与施工。
2. 合同内容包括但不限于水平布线、垂直布线、设备间连接、工作区布局等。
3. 乙方负责提供所有必需的材料、设备以及劳务。
三、工程时间与进度1. 工程开工日期自____年____月____日起，至____年____月____日止。
2. 若遇不可抗力因素影响工程进度，乙方应及时书面通知甲方，并协商确定调整后的完成日期。
四、质量要求1. 乙方应确保工程质量符合《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》等相关国家标准。
2. 所有使用材料必须全新、合格，并符合环保要求。
五、价格条款合同总价为人民币____元。
具体支付方式由双方另行约定。
六、验收标准1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收依据包括但不限于设计图纸、技术规范及合同约定等。
3. 如存在不符合项，乙方应在规定时间内免费整改至合格标准。
七、售后服务1. 乙方应对所施工的综合布线系统提供不少于____年的质保期。
2. 在质保期内，如出现非人为损坏或功能故障，乙方应负责无偿修复或更换。
八、违约责任如一方违反合同任何条款，须承担相应的违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
综合布线类工程合同模板
综合布线类工程合同模板甲方（发包方）：单位名称：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________传真：____________乙方（承包方）：单位名称：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________传真：____________鉴于甲乙双方本着平等自愿、公平互利的原则，达成一致意见，就乙方承接甲方XXX项目的综合布线类工程，特订立本合同。
第一条项目概况1.1 项目名称：XXX综合布线项目1.2 工程内容：包括但不限于电缆敷设、网络设备布置、联通调试等一系列综合布线服务。
1.3 工程地点：____________1.4 工程规模：____________1.5 工程周期：____________第二条项目价格及支付方式2.1 项目总价款为____________（大写：____________），由甲方支付。
2.2 甲方应在工程开始前支付工程总价款的50%作为预付款，余款在工程验收合格后一次性支付。
2.3 如因甲方原因造成工程不能按期完成的，甲方应按未完成部分的价款进行支付。
第三条项目设计与施工3.1 乙方需提供符合相关标准和规定的设计方案，经甲方确认后方可施工。
3.2 乙方应按照合同约定的时间节点，保质保量完成工程，并提供专业的施工人员和设备。
3.3 工程过程中如有设计变更需求，需经双方协商一致后进行调整。
第四条保修期及售后服务4.1 工程竣工后，乙方需提供不少于12个月的质量保修期，对工程中出现的质量问题进行免费维修。
4.2 在保修期内，如因乙方法人、设备等原因引发的质量问题，乙方应及时采取有效措施进行修复。
4.3 保修期过后，如出现质量问题，乙方仍应提供终身维护服务，但维护费用由甲方承担。
第五条税务及其他费用5.1 合同总价款中已包含了相关税费，乙方在结算阶段不得再向甲方索取任何额外费用。
机房布线合同协议书
机房布线合同协议书甲方（委托方或业主或需求方）：__________乙方（承接方或施工方）：__________为明确甲、乙双方在机房布线项目中的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：__________2. 项目位置：__________3. 项目内容：该项目主要包括机房的布线设计、施工调试和验收等工作。
4. 项目工期：双方约定工期为__________ 天/月，具体工期为__________ 年__ 月__ 日至__________ 年__ 月__ 日。
二、权利与义务1. 甲方的权利与义务1.1 提供项目的相关资料和信息，包括机房的平面图、布局图等。
1.2 在项目实施期间，配合乙方的工作，并提供必要的协助。
1.3支付工程款项。
支付方式：__________。
1.4 对乙方提出的设计、施工方案进行审查，并在必要时提出修改或补充意见。
2. 乙方的权利与义务2.1 根据甲方提供的资料和要求，设计机房布线方案，并报甲方审核。
2.2 参与机房布线的实施工作，保证项目按时、按质完成。
2.3 对机房布线实施中发现的问题及时进行调整和处理，确保项目顺利进行。
2.4 在项目完成后，协助甲方进行验收，并提供相关技术支持和维护服务。
三、合同价款及付款方式1. 甲方应按以下付款方式向乙方支付款项：1.1 预付款：__________ 元，于合同签订之日起__________ 天内支付。
1.2 进度款：按照工程进度比例支付。
1.3 最终结算款：工程竣工验收合格后支付。
2. 付款方式：__________。
3. 如逾期未支付款项，甲方应按照合同约定的利息支付给乙方。
四、违约责任1. 若甲方未按时支付款项，应承担逾期付款的利息费用和违约责任。
2. 若乙方未按合同约定时间完成工程，造成延误，应承担违约责任。
3. 双方应尽力避免合同履行过程中的纠纷，如有争议应友好协商解决。
机房建设工程合同模板
机房建设工程合同模板甲方（业主）：_________乙方（承建方）：_________鉴于甲方有需求建设符合特定标准的机房，乙方具备相应的资质和能力进行该工程的建设，双方本着平等自愿的原则，经过友好协商，达成以下合同条款：一、项目概述1. 项目名称：_________机房建设工程2. 工程地点：_________3. 工程规模：涉及面积约____平方米，包含主机房、辅助区域等。
4. 工程标准：按照国家相关标准及甲方特定要求执行。
二、工程内容1. 设计：乙方根据甲方需求提供机房设计方案，并经甲方确认。
2. 施工：包括机房基础建设、电力系统、空调系统、防火系统、安全监控系统等。
3. 设备采购与安装：乙方负责所需设备的采购、运输及安装调试。
4. 验收：工程完成后，甲乙双方共同进行验收，确保各项指标达标。
三、工程周期1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：预计于____年____月____日完成。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的竣工日期。
四、质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准及甲方要求。
2. 对于出现的质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时整改。
五、费用支付1. 合同总价：人民币（大写）____元整。
2. 付款方式：分为预付款、进度款和尾款，具体比例和时间由双方协商确定。
六、违约责任1. 若乙方未能按时完成工程或质量不符合要求，应承担违约责任。
2. 若甲方未按约定支付工程款项，应支付违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事宜1. 本合同一经双方签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________________________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：________________________ 日期：____年____月____日。
2024年机房建设工程施工合同范本
2024年机房建设工程施工合同范本[合同标题]机房建设工程施工合同[合同编号]____-XXXXX[甲方]（以下简称“甲方”）名称：XXXX公司法定代表人：XXX地址：XXX联系电话：XXX[乙方]（以下简称“乙方”）名称：XXX施工公司法定代表人：XXX地址：XXX联系电话：XXX鉴于乙方具备开展机房建设工程施工的能力和经验，甲方拟聘请乙方负责____年机房建设工程的施工，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 甲方委托乙方承担____年机房建设工程的全部施工工作，工程地址为XXXX（详细地址）。
1.2 工程包括但不限于机房的建设、基础设施的建设、机房内的设备安装等相关工作。
1.3 工程总造价为XXXXX万元人民币。
1.4 工程施工周期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日。
第二条施工内容2.1 乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成本工程的施工任务，并根据本合同和相关法律法规的要求，设计、施工、验收工程。
2.2 乙方应制定详细的施工方案，并在施工过程中及时调整和完善。
2.3 乙方可根据施工需要，组织并安排相应的施工人员、机械设备、材料及技术支持等，保证施工进展顺利。
第三条施工进度3.1 甲方要求乙方，在本合同签署后的3个工作日内提交详细施工计划，并获得甲方的批准。
3.2 乙方应按照施工计划的要求，按期完成各阶段的施工任务，并确保工程质量。
3.3 如因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方加快施工进度或者按照本合同约定的方式进行追究责任。
第四条工程质量4.1 乙方应按照相关法律法规和甲方要求，严格按照工程施工标准进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应在工程竣工后，按照约定的验收标准，由甲方组织验收。
如不符合验收标准，乙方应承担相关责任，并进行整改。
第五条工程费用5.1 甲方应按照工程进展情况，及时支付乙方工程款项。
工程款项由甲方按照下述方式支付给乙方：（1）施工开始时，甲方向乙方支付工程款项的30%作为预付款；（2）工程进展到50%时，甲方向乙方支付工程款项的40%；（3）工程完工并经验收合格后，甲方向乙方支付工程款项的30%。
机房建设装修工程合同范本
机房建设装修工程合同范本甲方（委托方）: __________ ；乙方（承包方）: __________ 。
鉴于甲、乙双方在机房建设装修工程方面具有一定的技术和经济实力，为明确双方的权利与义务，根据有关法律法规，经协商一致，就甲方委托乙方承担机房建设装修工程事宜，订立合同如下：第一条工程内容1. 乙方接受甲方的委托，负责完成位于__________（具体地址）的机房建设装修工程，包括但不限于平面设计、空调、灯具、电缆线敷设等工作。
2. 工程验收标准应符合国家相关规定及甲方要求。
第二条工程价款及支付方式1. 工程总价款为__________元（大写），应在工程完工验收合格后十个工作日内结清。
2. 工程款支付方式为__________（一次性付清或分期支付），具体执行按照双方约定执行。
第三条工程进度1. 乙方应按照工程计划合理安排工作，保证工程按时、优质完成，确保工程质量。
2. 若由于不可抗力等特殊情况，导致工程进度延误，双方应协商解决并及时通知对方。
第四条工程质量1. 乙方在工程过程中应符合国家相关建筑规范和标准，确保施工质量和安全。
2. 工程完工后，乙方应配合甲方进行工程验收，确保符合合同约定。
第五条双方权利与义务1. 乙方有权派遣具备相关资质和技术水平的施工人员进行施工，并应按时提供进度报告。
2. 甲方有权对工程进行监督检查，并提出改进建议，乙方应积极配合并落实。
3. 双方应遵守合同约定，诚实信用，积极配合，共同完成合同工程。
第六条违约责任1. 如一方未履行合同约定，导致工程无法按时完工或工程质量出现问题，应承担相应违约责任。
2. 一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
第七条合同变更1. 如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议方可生效。
第八条争议解决1. 合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；若协商无果，应提交相关仲裁机构处理。
第九条合同解除1. 合同解除需经双方协商一致，并签署解除协议。
机房工程合同模板
机房工程合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：联系人：联系电话：二、乙方，（承包方）。
地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（地址）进行机房工程建设，经双方友好协商，就机房工程建设事宜达成如下协议：一、工程内容。
1. 甲方委托乙方进行机房工程建设，包括但不限于机房设计、施工、设备采购安装等工作。
2. 机房建设内容详细描述如下：（详细描述）。
二、工程期限。
1. 本合同工程期限为（具体时间），自双方签署合同之日起计算。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，双方应友好协商解决，并签订书面延期协议。
三、工程费用。
1. 甲方应向乙方支付机房工程建设总费用为（具体金额），支付方式为（具体支付方式）。
2. 工程费用包括但不限于设计费、施工费、材料费、设备费等，具体费用详见附件《机房工程费用清单》。
3. 工程费用支付方式为（具体支付方式），具体分期支付计划详见附件《工程款支付计划》。
四、质量保证。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求，保证机房工程建设质量符合相关要求。
2. 乙方应对机房工程建设提供一定期限的质量保修，具体保修期限为（具体时间），在此期限内如发现质量问题，乙方应及时无偿修复。
五、违约责任。
1. 若任何一方未能履行本合同规定的义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因甲方原因导致工程延期或者工程费用未能按时支付，甲方应承担由此产生的一切责任和费用。
3. 若因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担修复责任，并承担相关费用。
六、保密条款。
双方应对合作过程中涉及的商业机密、技术机密等信息进行保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露相关信息。
七、争议解决。
本合同如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
八、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
综合布线机房建设工程
合同书
综合布线机房建设工程
合同书
甲方：
乙方
为完成甲方委托乙方承接的机房建设工程任务，依据国家有关的法律、法规，综合本工程的具体情况，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，签定合同书如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程性质：机房建设。
4、工程范围：机房建设工程的设备材料的供货及技术服务（包括：系统方案
设计、工程督导、系统测试及保证）。
二、工程进度及验收
1、工程范围
1）双绞电缆敷设。
2）总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3）计算机主机房电缆的连接。
4）各信息点的安装和连接。
5）UTP测试：各信息插座与交换机之间的连通性测试。
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1）甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2）甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物，并指定专人配合乙方工程范围内的工作，负责协调处理工地现场有关问题，并协调用户提
供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库，以及施工现场的安全保
卫采取有效措施，以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3）甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。
在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案
的实施。
4）甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件，并在工程验收合格后全部收回、销毁。
5）指派____同志为甲方代表，认真履行合同条款，办理工程洽谈，解决应由甲方负责解决的有关事宜。
乙方的责任
1）乙方应按合同规定的时间及时提供机房建设工程所需的材料和设备，并保证材料的型号及质量与附件相同，并符合国家相关标准。
2）乙方负责提供机房建设工程系统配置设计方案，机房建设施工图设计，并交甲方审定通过，同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指
导，为确保工程质量，乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较
高的技术水平。
3）指派同志为乙方代表，认真履行合同条款，办理工程洽商，解
决应由乙方解决的有关事宜。
3、工程时间和进度
自合同签定之日起，在甲方认为工地具备进场条件，经乙方认可的前提下，由甲方通知乙方进入工地现场。
在甲乙双方协商、乙方认定的前提下，内部装修进度，实际有效工期为__15__天（从接到甲方通知之日起计）完成
此工程。
4、工程验收标准
（1）管理区子系统配线架线缆要有分区标志、并安装牢固。
（2）各工作区子系统的信息插座按基建留孔位置安装。
（3）对各配线架和交换机的线缆要进行导通测试。
（4）机房建设竣工后，交付符合技术规范垂直和水平布线分配表和配线架至竖井位置分布表。
（5）对每个信息插座与交换机之间进行100M连通性测试。
（6）乙方需向甲方提供完整的符合技术规范的结构化机房建设系统技术档案材料陆份。
（7）根据现行有关规范及标准验收。
5、系统保证
工程验收合格后，因乙方提供的结构化机房建设系统设备质量问题发生故障，由乙方负责免费更换，保修__36__月（甲方提供设备不在此列）。
因用户使用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿提供设备配件。
三、合同总额及付款方式
3．1 合同价款（人民币大写）：
（小写）：
合同价格明细见附件
3．2 付款方式：
整个工程结束且经甲方验收合格日起,一月内付整体工程款的90%；为了确保工程的后续维修，剩余的10%工程款于6个自然月后支付。
3．3 结算方式：
甲方以支票方式结算工程款，乙方应同时向甲方开具正规发票，否则甲方有权拒付工程款。
四、人力不可抗拒事故
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故，导致工程延误，则工程顺延，责任不在乙方，但乙方应立即通知甲方，以取得甲方认可。
在上述情况下，乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
五、违约责任
1．乙方未能在合同规定的期限完工，每逾期一天完工，按合同总价款的
0.5％付给甲方违约金，若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过
5天时，甲方有权中止合同的执行，乙方应在三个工作日内赔偿等额
违约金。
2．工程完工后，如果第一次验收不合格，准许乙方返工一次，工期不超过5天。
如果返工后再次验收仍不合格，则工程为不合格，甲方有权
中止合同的执行，乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔
偿等额违约金。
3．甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款，每逾期一天付款，按总金额的0.5％付给乙方违约金。
六、解决合同争议的方式
本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，可向当地人民法院提出诉讼。
七、合同生效及其他约定
1、本合同正本一式陆份，双方各执叁份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，
皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜，双方友好协商解决。
5、合同附件：
甲方：乙方：
盖章：盖章：
甲方代表签字：乙方代表签字：
年月日年月日
甲方：乙方：
盖章：盖章：
甲方代表签字：乙方代表签字：
年月日年月日
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。
范文供参考，期待你的好评与关注]。