工程款付款操作指引
工程合同中工程款项支付
工程合同中工程款项支付在工程项目的实施过程中，合理的款项支付安排对于保证工程进度和质量至关重要。
以下是一个标准的工程合同中工程款项支付的范本内容，它详细阐述了款项支付的相关条款和流程。
一、预付款甲方应在合同签订后的5个工作日内支付给乙方预付款，金额为合同总价的10%。
该预付款将用于工程前期的材料采购和准备工作。
二、进度款项1. 乙方应根据合同约定的工程进度计划，向甲方提交进度报告和请款申请。
2. 甲方在收到乙方的请款申请后，应当在15个工作日内完成审核，并根据实际完成的工程量支付相应的进度款项。
3. 进度款项的支付比例根据实际完成的工程量确定，但不得超过合同总价的80%。
三、结算款项1. 工程完工后，乙方应提交完整的竣工报告及相关结算资料给甲方。
2. 甲方应在收到竣工报告和结算资料后的30个工作日内完成审核，并与乙方进行结算。
3. 结算款项应包括剩余的合同金额扣除已支付的预付款和进度款项后的余额。
四、尾款支付1. 在结算款项支付后的60个工作日内，甲方应当支付尾款，尾款金额为结算金额的5%。
2. 尾款支付前，乙方需提供满足甲方要求的质保文件和维修承诺书。
五、逾期支付利息若甲方未能按照上述条款规定的时间和条件支付款项，应当按照未付款项的日万分之五支付逾期利息给乙方。
六、其他费用如因甲方原因导致工程延期或增加额外工作量，甲方应承担由此产生的额外费用，并按照双方协商一致的方式支付给乙方。
七、争议解决双方在执行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同指定的仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
合同中工程付款
合同中工程付款我们需要明确工程付款的基本流程。
一般来说，工程付款分为预付款、进度款、结算款和质保金四个阶段。
预付款是在合同签订后，甲方按照合同约定支付给乙方的一笔款项，用于乙方启动项目。
进度款则是根据工程进度，分阶段支付的款项。
结算款通常在工程完工后，经过验收合格，双方确认无误后支付。
质保金是为了确保工程质量，甲方会在工程完成后的一段时间内保留一部分款项，待质保期过后无质量问题再支付给乙方。
我们来看一个具体的工程付款范本：一、预付款1. 甲方应在合同签订后的5个工作日内支付合同总金额的10%作为预付款给乙方。
2. 预付款支付条件为乙方提供相应的履约保证金及预付款保函。
二、进度款1. 进度款的支付将根据工程进度表进行，每个阶段的完成度需经甲方验收合格后方可支付。
2. 每个阶段完成后，乙方应提交进度报告及相关证明材料，甲方在确认无误后7个工作日内支付相应款项。
三、结算款1. 工程完工并经过甲方验收合格后，乙方应提交完整的结算报告及所有相关文件。
2. 甲方在收到结算报告后的30个工作日内完成审核，并在确认无误后支付剩余的结算款项。
四、质保金1. 质保金为合同总金额的5%，甲方将在工程完工后的质保期内保留。
2. 质保期满后，如无质量问题，甲方应无条件释放质保金给乙方。
合同还应包含违约责任的条款，明确双方违反付款条款时的法律责任。
例如，若甲方延迟支付款项，应按照未付款项的日千分之五支付违约金；若乙方未能按约定完成工程进度，也应支付相应的违约金。
为了保障合同的公正客观，双方应在合同中约定争议解决的方式，比如通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决可能出现的争议。
工程合同中工程款项支付
工程合同中工程款项支付第一条合同总价款本工程的合同总价款为人民币（大写）_______元整（¥_______）。
该总价款包含了全部工程材料费、人工费、管理费、税费等与本工程相关的一切费用。
第二条预付款1. 甲方需在本合同签订后的____个工作日内向乙方支付预付款，金额为合同总价款的____%。
2. 预付款用于乙方采购材料、设备及启动工程。
3. 预付款将在后续进度款中按比例扣回。
第三条进度款1. 乙方应根据合同约定的工程进度计划完成施工任务，并提交进度报告及相关证明材料给甲方审核。
2. 经甲方审核确认后，按照以下比例支付进度款：- 完成基础工程后，支付合同总价款的____%；- 完成主体结构后，支付合同总价款的____%；- 完成装修工程后，支付合同总价款的____%；- 完成竣工验收后，支付合同总价款的____%。
3. 每次支付进度款前，乙方应提供相应金额的增值税专用发票给甲方。
第四条结算款1. 工程竣工验收合格后，双方应进行最终结算，确认实际完成的工程量和应付款项。
2. 结算款应在甲方收到乙方提交的完整结算资料后的____个工作日内支付。
3. 结算款的支付应扣除之前已支付的预付款、进度款及其他应扣费用。
第五条质保金1. 为确保工程质量，乙方应在结算款中提取合同总价款的____%作为质保金。
2. 质保金在质保期满且无质量问题的情况下，全额退还给乙方。
第六条延迟支付如甲方未能按照合同约定支付款项，应按未付款项的日千分之____支付违约金给乙方。
第七条其他约定双方可以根据工程的实际情况，对款项支付的时间、比例等进行调整，但必须以书面形式作为合同补充协议。
第八条争议解决因款项支付产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。
装修合同中工程款支付
装修合同中工程款支付当业主与装修公司达成合作意向后，双方将进入合同签署阶段。
在这个阶段，工程款支付的条款应当被明确写入合同之中，以避免后续因款项问题产生纠纷。
以下是一个典型的工程款支付范本：一、合同金额及支付方式本装修合同总金额为人民币（大写）_______元整（￥_______），包含所有材料费、人工费、设计费以及其他相关费用。
业主应按照以下方式支付工程款：二、首期款项业主应在合同签订之日起三个工作日内支付首期款项，金额为合同总金额的30%，即人民币（大写）_______元整（￥_______）。
首期款项支付后，装修公司将开始采购材料并安排施工计划。
三、阶段付款1. 水电改造完成后，业主需支付合同总金额的20%，即人民币（大写）_______元整（￥_______）。
2. 瓦工工程完成后，业主需支付合同总金额的20%，即人民币（大写）_______元整（￥_______）。
3. 木工工程完成后，业主需支付合同总金额的20%，即人民币（大写）_______元整（￥_______）。
四、竣工付款装修工程全部完成并通过业主验收后，业主应在七个工作日内支付剩余的10%尾款，即人民币（大写）_______元整（￥_______）。
若业主未按时支付尾款，每逾期一天，需向装修公司支付千分之五的违约金。
五、延迟支付处理如业主未能按照合同约定支付相应款项，装修公司有权暂停工程施工，直至业主清偿欠款。
由此产生的工期延误及相关损失由业主承担。
六、质量保证金为确保装修质量，业主应在支付首期款项时额外支付合同总金额的5%作为质量保证金，即人民币（大写）_______元整（￥_______）。
质量保证金将在工程竣工一年后无质量问题的情况下无息退还给业主。
七、其他约定双方可以根据具体情况协商确定其他支付方式和时间，但必须以书面形式作为合同附件，并由双方签字确认。
工程合同怎么付钱
工程合同怎么付钱第一部分：合同金额与支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）________元整（¥_______），包括了所有材料费、人工费、管理费及税费等。
2. 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款项：- 首期款：合同签订后5个工作日内，甲方需支付工程总价款的30%作为首期款。
- 进度款：根据工程进度，分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
- 竣工款：工程完工并通过验收后的5个工作日内，甲方需支付剩余的工程款项。
第二部分：支付条件1. 首期款支付条件：合同签订且乙方提供相应发票后。
2. 进度款支付条件：每个阶段的工程完成并通过甲方验收后，乙方提供相应进度的合法有效发票。
3. 竣工款支付条件：整个工程完工并通过甲方组织的验收合格，乙方提供完整的竣工文件和最终结算发票。
第三部分：逾期支付1. 如甲方未能在约定时间内完成支付，应按未付款项的千分之五每日计算滞纳金。
2. 若逾期支付超过30天，乙方有权暂停工程施工，直至款项支付到位。
第四部分：其他约定1. 所有支付均应通过银行转账方式进行，并注明款项用途。
2. 双方应保留好所有的支付凭证，以备日后核查。
3. 任何由于国家政策导致的税费变动，应由甲乙双方共同承担或享有。
第五部分：争议解决1. 本合同在履行过程中，如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
这份工程合同付款条款范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行调整。
在签订合同之前，建议双方详细阅读并理解所有条款，必要时可寻求法律专业人士的帮助，以确保合同的公正性、合法性和可操作性。
工程合同工程款支付
工程合同工程款支付一、工程款支付方式1. 本工程款项支付采用分期付款方式，具体支付节点及比例如下：- 预付款：在本合同签订后7个工作日内，甲方需向乙方支付合同总额的10%作为预付款。
- 阶段付款：根据工程进度，分以下几个阶段支付：- 完成基础工程后，支付合同总额的20%。
- 主体结构封顶后，支付合同总额的30%。
- 装修工程完成后，支付合同总额的20%。
- 竣工付款：工程竣工验收合格后，支付剩余合同总额的10%。
2. 除预付款外，每次付款前，乙方需提交工程进度报告及相关证明材料，经甲方确认后方可进行付款。
二、延迟支付处理1. 如甲方未能按照合同约定的时间支付工程款，应当按照未付款项的万分之五每日计算滞纳金。
2. 滞纳金自应付款日起算，直至实际支付之日止。
3. 若甲方逾期支付超过30天，乙方有权暂停工程施工，直至收到相应款项。
三、质量保证金1. 为确保工程质量，甲方应在最后一次付款时扣留合同总额的5%作为质量保证金。
2. 质量保证金将在工程竣工验收合格后的缺陷责任期（通常为一年）满后无息退还给乙方，前提是期间没有出现因乙方原因导致的质量问题。
四、变更、追加及减少工程的支付1. 如工程发生变更、追加或减少，双方应根据实际情况协商确定增减金额，并签署书面补充协议。
2. 增减工程款的支付，应在变更、追加或减少部分的工程完成后，按照本合同第一条约定的支付方式执行。
五、其他事项1. 所有款项的支付均应通过银行转账方式进行，以银行到账日期为准。
2. 本合同项下的任何违约金、赔偿金等，除非另有约定，否则均应计入工程款中一并支付。
实际施工人直接要求发包人支付工程款的法律规定与实践操作指引
实际施工人直接要求发包人支付工程款的法律规定与实践操作指引2021年1月1日，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（以下简称《解释（一）》）与《民法典》同步施行，原《合同法》背景下适用的建设工程施工合同纠纷相关司法解释——自2005年1月1日起施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》、自2019年2月1日起施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（即为人熟称的“解释一”、“解释二”）废止，原“解释一”第二十六条、“解释二”第二十四条关于实际施工人直接起诉发包人的规定也相应进行了调整。
法律规定“解释一”第二十六条2005年1月1日“解释二”第二十四条2019年2月1日《解释（一）》第四十三条2020年1月1日实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。
发包人只在实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。
实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。
实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。
欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。
立法背景该条文是为了保护农民工权益而作出的规定，可追溯至于2005年施行的“解释一”第二十六条。
2005年之前，发包人与承包人订立建设工程施工合同后，承包人将工程进行层层发包或违法转包，从中以收取管理费等形式赚取差价的情况时有发生。
而建筑行业因其特殊性，吸纳了大量的农民工，层层盘剥过后，农民工能够获取的报酬往往少之又少，血汗钱被克扣的情况时有发生。
合同工程付款方式
合同工程付款方式---合同编号： [填写合同编号]甲方（业主）： [填写甲方名称]乙方（承包商）： [填写乙方名称]工程名称： [填写工程名称]工程地点： [填写工程地点]合同金额： [填写合同金额]付款方式：1. 预付款：甲方需在合同签订后[填写天数]天内支付给乙方合同金额的[填写百分比]%作为预付款，即[计算金额]元。
此款项用于工程启动和前期材料的采购。
2. 进度款：乙方应根据合同约定的工程进度表，完成相应阶段工作后，向甲方提出进度款支付申请。
甲方在收到乙方的申请后[填写天数]天内，经核实无误后支付相应阶段的进度款，各阶段进度款的具体数额和支付条件如下：- 第一阶段：[填写百分比]%，即[计算金额]元，需在[填写具体工程节点]完成后支付。
- 第二阶段：[填写百分比]%，即[计算金额]元，需在[填写具体工程节点]完成后支付。
- 第三阶段：[填写百分比]%，即[计算金额]元，需在[填写具体工程节点]完成后支付。
（以此类推，根据实际情况增减阶段）3. 竣工款：工程全部完工并通过甲方验收后，乙方应提交完整的竣工报告及相关证明材料。
甲方在确认工程符合合同要求后[填写天数]天内支付剩余的[填写百分比]%作为竣工款，即[计算金额]元。
4. 质保金：乙方需在合同中预留[填写百分比]%的合同金额作为质保金，即[计算金额]元。
该款项将在质保期[填写质保期限]满后，如无质量问题，退还给乙方。
5. 违约金与滞纳金：如甲方延迟支付任何一期应付款项，应按未付款项每日[填写百分比]%支付滞纳金。
如乙方未能按合同约定完成工程进度，应按逾期部分每日[填写百分比]%支付违约金。
6. 其他费用：如有额外工程变更或追加工作，双方应协商确定增加的费用，并按照本合同付款方式执行。
注意事项：- 所有支付均应通过银行转账的方式进行，并保留转账凭证作为支付证明。
- 任何款项的支付都应基于工程的实际完成情况，并由双方共同确认。
- 本合同中的支付条款是双方协商一致的结果，任何变更都需双方书面同意。
付款操作规程的指引性文件
付款操作规程的指引性文件根据实际完成的工程量按合同约定支付工程款，杜绝拖延支付、错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
适用于从施工单位提出《工程进度报表》到工程款的支付的工作过程。
4、1、1提请竣工验收单，提出付款申请；4、1、2监理单位审查竣工节点，审核付款申请单；4、2、1审定工程完成节点；4、2、2填报工程款申请表；4、3、1组织成本部、财务部现场抽查工程节点完成情况；4、3、2审核付款申请；4、4、1审核付款申请；4、4、2负责竣工结算；4、5、1复核进度款支付手续；4、5、2支付工程进度款；4、6、1审核付款申请；文件编码文件名称工程节点结算付款操作指引主责部门成本部编制/调整时间2009-074、7、1审批付款申请。
5、15、1、1工程进度报表：施工单位在按合同或计划完成工程形象进度后，应向工程监理和建设方代表提出工程形象完成量申请，施工方根据形象进度编制进度报表《工程进度报表》一式三份交监理；5、1、2审核工程进度、质量：监理工程师对施工单位提出的工程形象进度及工程质量进行审核，对不符合实际情况的地方提出置疑，并沟通修改措施；5、1、3填报《工程节点完成审查表》：监理工程师根据审核后的形象进度和质量填报《工程节点完成审查表》，（以上两项2天以内完成）；5、1、4审定：项目部审核工程量、质量，对不符合实际情况的地方提出置疑，并沟通修改措施（1天以内完成）；5、1、5留底核定的工程完成节点审查表：成本管理部将经审定的工程完成节点审查表留底一份、返监理、施工方各一份；5、25、2、1合同签订后，项目部根据合同预付款要求填写《**工程付款建议书》和《**工程历次付款一览表》，并传至工程部、成本部、分管副总审核，财务部就合同条款格式等内容进行复核，总经理审批，财务部出纳执行付款。
5、35、3、1承包商提交《工程款支付申请表》，监理单位对施工单位提出的《工程款支付申请表》实施审核，项目部审核工程款支付申请，签署专业意见，包括施工单位奖罚以及借款情况等与资金相关的信息，项目部要向成本部提供下述资料：施工单位的工程款支付申报表；工程部审核确认的工程形象进度；工程部组织成本部、财务部不定期到现场抽查，工程部抽查节点完成情况；5、3、2成本部负责根据资料完成工程进度款的审核工作,填写《**工程进度款审核表》，并传至项目部作为进度款支付的依据；5、3、3项目部负责根据《**工程进度款审核表》填写《**工程付款建议书》和《**工程历次付款一览表》，并传至成本部、分管副总审核、财务部复核、总经理审批。
建设工程合同资金支付
建设工程合同资金支付一、合同双方信息甲方（建设单位）：_______________乙方（承包单位）：_______________二、合同金额与支付条件1. 合同总金额：人民币________元。
2. 付款方式：根据工程进度分阶段支付。
3. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总金额的____%作为预付款。
4. 进度款：根据实际完成的工程量，按合同约定的比例支付。
5. 结算款：工程竣工验收合格后，根据最终结算金额支付剩余款项。
三、支付流程1. 甲方应在合同约定的时间内将款项支付至乙方指定的银行账户。
2. 乙方在收到款项后，应向甲方提供相应的收款凭证。
3. 若甲方延迟支付，应按日支付逾期付款金额____‰的违约金。
4. 若乙方未按约定完成工程进度，应向甲方支付违约金，金额为未完成部分合同金额的____%。
四、质量保证与维护1. 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并提供相应的质保服务。
2. 在质保期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
3. 质保期外的维修服务，乙方应提供优惠的维修价格。
五、变更与调整1. 如需对合同内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面补充协议。
2. 因市场波动或其他不可抗力因素导致成本变化时，双方应及时调整合同金额，并签订书面协议。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
能出现涂改、乱划或是涂改液修改。 2. 情况说明必须详细。 3. 对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
附件 1:
往来明细对账函
致：武汉联投******公司
下表为本单位与贵公司关于《××××》合同（合同总价：
￥******.**
工程类付款审批表填写指引 及票据粘贴说明
严格按照规划 许可证上面的 项目分期填写。
与合同乙方、 发票开具的名 称一致。
此处填本次需 要扣除的代垫 的项目水电费 等，若无，不 填。
填入完整的项目 公司名称。
此处必填，不清楚的 联系成本合约部对应 项目负责人。
注意：此处金额为 财务实际应支付金 额。所有填写的金 额以元为单位。
单位名称：（加盖公章） 日期：
1、信息核对无误
2、信息核对不符（说明详细情况）
日期： 年 月 日
日期： 年 月 日
附件 2：
委托付款函
有限公司：
兹因
，现特委托贵公司将该工程的
工程款项转付至以下账户：
户名:
开户银行：
银行账号:
由此产生的经济纠纷由我公司自行承担，与
无Байду номын сангаас
关，特此证明！
公司（加盖公章） __年__月__日
此处经办人姓名必须 清楚工整手写并注明 日期。
附件问题： 1. 每次付款附件除合同（合同双方、合同金额、支付条件等主要部
分）、付款审批表外，工程类需包括：由施工单位提供《工程款 支付申请》、监理公司签发的《工程款支付证书》、和往来明细 对账函（模板见附件 1），土地类付款承办部门需提供《国有建 设用地使用权成交确认书》或相关批复等。 2. 所有附件不得用胶水粘贴，发票直接粘贴在 A4 白纸上（不允许 顶格粘贴，要靠右粘贴，以方便财务装订），所有附件直接用回 形针、燕尾夹夹好。 3. 发票上公司名称必须是正确的全称，不得缩写。发票上供货商名 称必须与合同乙方、收款方保持一致。若收款方名称与发票名称 不一致，必须提供委托付款函（模板见附件 2）。 4. 对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据、 假发票不予接受。 5. 注意发票的开具时间，往年发票财务拒不接受（每年的 1 月份可 以接收前一年度的发票除外）。
）或关于《××××》项目结算（结算价：
￥******.**） 的往来账款，数据出自本单位核算账簿记录；
截止 2013 年 8 月 31 日与贵公司的往来明细如下：
收款日期 收款金额
2010.2.2 50,000.00
2011.2.2 10,000.00
……
…
已收款合计￥******.**，人民币大写：×××