建设工程勘察设计合同样式范本
建设工程勘察设计合同样式8篇
建设工程勘察设计合同样式8篇篇1甲方（委托人）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（勘察人）：__________地址：__________联系方式：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________4. 工程勘察设计要求：__________二、合同范围及内容1. 乙方应按照甲方的要求，进行本建设工程的地质勘察、工程测量及设计等工作。
2. 乙方应根据国家相关技术标准、规范及规定，编制勘察纲要和设计文件。
3. 乙方应对其提交的勘察成果和设计文件的真实性、准确性负责。
三、合同工期1. 勘察周期：自合同签订之日起______天内完成。
2. 设计周期：在勘察完成后______天内完成。
四、费用及支付方式1. 工程勘察费用：人民币______元。
2. 工程设计费用：人民币______元。
3. 支付方式：甲方应在合同签订后______天内支付乙方总费用的______%作为预付款；勘察和设计成果经甲方确认后______天内支付剩余款项。
五、质量要求1. 乙方应按照国家相关技术标准、规范及规定进行勘察和设计工作，确保勘察成果和设计文件的质量。
2. 乙方提交的勘察成果和设计文件应满足甲方的需求，并通过相关部门的审查。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容、勘察成果和设计文件等涉及商业秘密的信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容、勘察成果和设计文件等商业秘密。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定的工期完成勘察设计工作，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方原因未能按照合同约定支付费用，乙方有权要求甲方承担违约责任，并支付违约金。
建设工程勘察设计合同范本5篇
建设工程勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程勘察设计工作，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同背景及目的明确本次建设工程勘察设计的背景、目的、工程概况及建设规模。
双方共同确认本次勘察设计的范围、内容及相关要求。
二、工作内容及要求详细列举本次建设工程勘察设计的具体工作内容，包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
明确各项工作的具体要求和质量标准。
双方应明确约定设计成果的交付方式及时间要求。
三、合同金额及支付方式明确本次建设工程勘察设计费用总额，包括各项工作的费用明细。
双方应约定支付进度和支付比例。
如涉及设计变更，应明确变更费用的计算方式和支付方式。
同时约定违约责任及相关处理方式。
四、进度安排与履行期限双方应共同制定本次建设工程勘察设计的进度安排，明确各阶段的工作内容、完成时间及验收标准。
确保项目按期完成并交付使用。
如因不可抗力因素导致进度延误，双方应及时协商解决。
五、知识产权归属与使用许可明确本次建设工程勘察设计过程中产生的知识产权归属问题。
约定设计成果的版权归属及使用权分配。
双方应签署保密协议，确保商业秘密不被泄露。
六、风险分担与违约责任详细列举合同履行过程中可能遇到的风险因素，如不可抗力因素、政策调整等，并约定相应的应对措施和风险分担方式。
明确违约责任及相关处理办法，确保双方权益得到充分保障。
七、合同变更与解除条件约定合同变更的情形及程序，明确变更时需遵循的原则和注意事项。
同时约定合同解除的条件和程序，确保双方在合同解除时能够妥善处理相关事宜。
八、争议解决方式及法律适用明确在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
建设工程勘察设计合同通用样式7篇
建设工程勘察设计合同通用样式7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]营业执照注册号：[乙方营业执照注册号]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工程概况本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察、设计过程中的权利和义务。
工程名称为[工程名称]，工程地点位于[工程地点]，涉及的业务范围包括勘察、设计等多个方面。
二、工作内容及要求乙方应按照国家和地方现行规范、标准以及本合同约定的内容和要求进行勘察、设计工作。
工作内容包括但不限于：地质勘察、工程测量、初步设计、方案设计等。
同时，乙方需遵循甲方提供的技术参数、要求和设计规划。
在履行合同过程中，乙方应对所提供的服务质量和进度负责。
具体工作内容和要求详见本合同附件一。
三、工作时间及进度安排乙方应根据本合同约定的工作内容和要求，制定合理的工作进度计划，确保按时完成勘察、设计工作。
如有特殊情况需调整进度计划，应及时与甲方沟通并征得甲方同意。
具体工作时间及进度安排详见本合同附件二。
四、合同价格及支付方式本合同的总价为人民币[合同总价大写数字]元整，合同单价按照合同附件三所列明细进行计价。
支付方式采用分期付款的方式，具体支付节点和金额按照本合同附件四执行。
甲方应按时支付款项，确保工程进展顺利。
若因甲方原因导致工程延期或终止，乙方有权按照实际工作量计算费用并要求甲方支付相应款项。
此外，发票的开具和款项支付应遵守国家相关税法规定。
五、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察、设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方应对其在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密、技术资料等信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照双方约定的工程范围、技术要求和工作时间，对相关建设工程进行勘察设计，以期确保工程质量和进度。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的建设项目概况、要求和规划方案，进行勘察设计工作；2.乙方应按照国家相关标准、规范和法律法规，完成相关勘察设计文件；3.乙方应按工程实际情况，合理安排工作进度，确保完成工作质量。
第三条服务费用1.甲方应按照合同约定时间和标准，支付乙方勘察设计服务费用；2.乙方应将开支明细单据提供给甲方，以便核算费用；3.如遇特殊情况需要额外费用，乙方应提前告知甲方，并经双方协商确定。
第四条质量保证1.乙方应保证勘察设计文件准确无误，符合国家相关标准和规范；2.如发现工程问题，乙方应及时通知甲方，协助解决；3.勘察设计文件经甲方验收合格后，乙方应负责向有关部门提交相关报批文件。
第五条工期要求1.双方应严格按照合同约定的工作时间和节点，完成相应的勘察设计工作；2.如有延期情况，需提前告知对方，并经双方协商确定新的工作时间表。
第六条违约责任1.如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2.如因一方原因致使工程质量受损或进度延误，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1.双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议；2.未经协商一致不得私自修改合同内容。
第八条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面协商并签署解除协议；2.若一方违反合同约定致使合同无法履行，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，对合同效力、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同通用样板5篇
建设工程勘察设计合同通用样板5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（发包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXX乙方（承包人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作达成如下协议：一、工程概况及要求本合同所涉及工程名称为XXXXXX工程，具体位于XXXXXX地址。
本次勘察设计的内容包括建筑工程勘察、初步设计、施工图设计等环节。
甲方对勘察设计的具体要求包括设计风格、功能布局、技术要求等方面内容。
乙方需按照相关法律法规和本合同要求进行勘察设计，确保勘察设计质量符合国家相关技术标准规范。
二、合同金额及支付方式本次勘察设计合同总金额为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXX 元整）。
支付方式为分期支付，具体包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付时间和金额详见合同附件。
甲方应按约定时间支付款项，乙方应提供合法有效的发票。
三、勘察设计周期及进度安排本次勘察设计周期自合同签订之日起计算，预计历时XXXXXX个月完成全部工作。
乙方应根据工程实际情况制定详细的勘察设计进度计划，并在约定时间内完成各阶段工作。
甲方有权对进度计划进行调整，乙方应积极配合并按要求调整工作进度。
四、知识产权及保密条款乙方在勘察设计中产生的知识产权归属于甲方所有。
乙方应对在履行本合同过程中接触到的甲方商业秘密及其他机密信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露或用于其他用途。
若因乙方泄露甲方机密信息造成甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
五、质量标准和验收方式乙方应按照国家和地方有关工程勘察设计的法律法规和技术标准规范进行勘察设计，确保质量达标。
初步设计和施工图设计需经过甲方审查验收，如存在不符合要求的部位，乙方应按照甲方要求进行修改。
建设工程勘察设计合同书范本5篇
建设工程勘察设计合同书范本5篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同书范本甲方（委托方）：法定代表人（签字）：乙方（设计机构）：鉴于甲方拟在（地点）建设（工程名称），现委托乙方进行勘察和设计工作，双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，达成一致意见，特订立本合同书，共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 勘察设计范围：5. 工程造价：6. 勘察设计费用：7. 工程竣工期：二、乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家有关法律法规，认真负责地进行勘察和设计工作，保证设计方案合理、科学、经济、安全。
2. 乙方应及时向甲方提交勘察和设计方案，并做好解释工作，满足甲方的需求。
3. 乙方应派遣专业技术人员到工地进行勘察，全面掌握工程情况，保证设计的准确性和可行性。
4. 乙方应根据勘察设计合同的约定，按时履行工作，并承担相应的技术风险和责任。
三、甲方的权利和义务1. 提供工程的详细资料和资金支持，协助乙方进行勘察和设计工作。
2. 对乙方提出的设计方案给予及时回复和意见，保证勘察设计工作的顺利进行。
3. 对乙方提供的勘察设计文件进行认真审查，确认无误后签字确认。
四、未尽事项本合同未尽事宜，由双方协商解决。
五、合同变更1. 双方协商一致，可对本合同书进行部分修改或补充。
修改或补充的内容应体现在书面协议上，并由双方代表签署生效。
2. 未经双方书面同意，不可单方面修改或变更本合同。
六、违约责任1. 若有一方未按时履行合同义务，视为违约并承担相应责任。
2. 对于因不可抗力因素影响造成工程的暂停或中止，双方应及时协商解决。
七、合同解除1. 在合同期限履行完毕或双方协商一致解除合本合同自动失效。
2. 若一方严重违约，或无法按时完成合同义务，对方有权解除本合同，并有权追究违约方的责任。
八、合同争议1. 因本合同引起的一切争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可向有关部门申请调解。
2. 争议无法通过协商和调解解决的，任何一方有权向人民法院提起诉讼。
建设工程勘察设计合同样式5篇
建设工程勘察设计合同样式5篇篇1甲方（发包人）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________乙方（承包人）：_________________________地址：_________________________________联系方式：_____________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程规模：_________________________二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求，承担本建设工程的勘察设计工作。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划、施工图设计等工作。
具体工作内容和范围详见附件一。
三、合同工期及进度安排1. 合同工期：本合同的工期为合同签订之日起计算，共计XX天。
如遇不可抗力因素导致无法按时完成，双方可协商顺延工期。
2. 进度安排：乙方应按照甲方的工程进度要求，按时完成各阶段的工作任务。
具体进度安排详见附件二。
四、费用及支付方式1. 费用：本合同的总费用为人民币______元整（大写：_________________________元整）。
具体费用明细详见附件三。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付费用：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款；（2）工程阶段性成果验收合格后XX日内，甲方支付乙方相应阶段的费用；（3）工程竣工验收合格后XX日内，甲方支付乙方剩余费用。
五、质量要求和技术标准1. 乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术标准、规范以及甲方的要求进行勘察设计工作，确保工程质量和安全。
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇
建设工程勘察设计合同模板通用版6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察设计服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：第一条合同背景及目的本合同根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，明确双方职责，达成共同合作意愿，特订立本合同。
第二条工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体规模详见附件一）第三条服务范围和内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察服务：包括地质勘察、地形测量等；2. 设计服务：包括方案设计、施工图设计、深化设计等。
具体工作内容详见附件二。
第四条合同金额及支付方式一、合同总金额：人民币[合同总金额]（大写：[合同总金额汉字大写]）。
二、支付方式：分期支付，具体包括预付款、进度款和结算款。
具体支付比例和支付方式详见附件三。
第五条双方权利义务及责任条款一、甲方权利义务：1. 提供工程勘察设计的必要条件；2. 及时支付合同款项；3. 对乙方提交的设计成果进行审查并提出修改意见。
二、乙方权利义务：1. 按照合同约定提供勘察、设计服务；2. 保证勘察、设计成果符合相关规定和质量要求；3. 对甲方提出的问题进行及时响应和修改。
三、违约责任：如任一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任详见附件四。
第六条知识产权条款及保密协议一、乙方对勘察、设计成果享有知识产权；甲方在支付合同款项后，享有使用权。
未经对方许可，任何一方不得擅自使用或转让。
如因甲方原因引起的知识产权纠纷，与乙方无关。
二、双方应对涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
如因违约方泄露秘密给对方造成损失，应承担赔偿责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板)
合同名称：
甲方：
乙方：
签订时间：
签订地点：
建设工程勘察设计合同样式范本
发包方：_________
承包方：_________
根据《中人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称__________；
工程地点__________；
工程规模__________；
工程投资__________；
第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。
（见附表一、二）
第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后＿＿天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在＿＿天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。
本工程的勘察费为＿＿元估算设计费为＿＿元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。
提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。
2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
（1）
（2）
（3）
3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。
4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1、承包方应在＿＿年＿＿月＿＿日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和
设计文件份数。
2、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3、设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任
1、因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：
（1）
（2）
（3）
2、因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3、承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4、由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托
方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：
（1）
（2）
（3）
5、因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重任设计，应另行增加勘察设计费用。
6、委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方属于一个部门的由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一个部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列＿＿项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人同共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建筑工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；副本＿＿份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方（盖章）：
承包方（盖章）：
鉴（公）证意见：
地址：
地址：
经办人：
法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：
鉴（公）证机关（章）
委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：
开户银行：开户银行：
帐号：
帐号：
电话：
电话：
电挂：
电挂：
邮政编码：
邮政编码：
签约时间年月日签约地点___________ 有效期限年月日至年月日
附表一：
建设工程设计委托书
委托方委托承包方进行__________________________设计工作。
工程设计项目表
工程编号
项目名称建设性质投资（万元）规模建筑层数结构设计内容
附表二：
工程、地质勘察委托书
建设单位
工程名称
场地位置
设计单位
要察
求资
提料。