勘察合同示范文本1
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话号码]乙方（承包人）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话号码]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供工程勘察设计服务事宜，达成如下协议：一、项目概况及工作范围（详细描述项目的地点、规模、设计内容等，明确勘察设计的工作范围及内容。
）二、合同总价及支付方式（一）合同总价：[具体金额]。
本合同总价包括乙方向甲方提供的全部勘察设计工作内容，并附明细表。
除因甲方书面要求变更外，合同总价不予调整。
（二）支付方式：合同签署后一定时间内，甲方按合同约定向乙方支付定金及款项。
支付节点应具体明确。
尾款在项目竣工验收合格后一定期限内付清。
所有款项通过银行转账方式进行支付。
（三）乙方需提供正规发票作为收款依据。
三、勘察设计要求及标准（明确勘察设计的具体标准、规范及技术要求。
）四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的资料，确保真实、准确、完整。
2. 甲方应按时支付合同款项。
3. 参与项目设计方案的评审工作。
（二）乙方责任与义务1. 按照合同约定完成勘察设计工作，按时交付成果。
2. 对勘察设计的成果质量负责，确保符合相关规范和要求。
3. 对甲方提出的合理要求及时响应并做出调整。
4. 保护甲方的知识产权，未经授权不得泄露或向第三方转让相关资料。
五、合同履行期限与进度安排（明确项目开始与结束时间，分阶段任务及完成时间。
）六、保密条款（明确合同涉及的商业秘密保护条款。
）双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
七、违约责任与赔偿（明确任何一方未履行合同义务应承担的违约责任及赔偿方式。
）八、争议解决方式（明确合同纠纷的解决途径，如仲裁或诉讼等。
建设工程勘察合同(示范文本)3篇
建设工程勘察合同（示范文本）3篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________乙方（承包人）：____________________地址：________________________________联系方式：_________________________法定代表人（负责人）：_________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察服务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就本次建设工程勘察事宜达成如下协议：第一条项目概况1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 工程规模：[具体规模]1.4 工程勘察范围和内容：[具体范围和内容]第二条合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工勘察过程中的权利和义务，遵循诚信合作、平等互利的原则，确保工程勘察的质量、进度和安全性。
第三条合同期限与进度安排3.1 乙方应在本合同签订后组织现场踏勘工作，并根据实际情况制定并提交详细的勘察计划。
计划应明确工作进度安排、时间安排等。
双方应根据实际情况协商确定具体工期安排。
3.2 如因不可抗力因素导致工程进度受阻，双方应及时沟通并协商调整工期安排。
第四条工程勘察费用及支付方式4.1 工程勘察费用：人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用计算方式及支付方式见附件一。
4.2 支付方式：根据工程勘察进度，甲方应按约定向乙方支付款项。
若因甲方原因导致延迟支付款项，甲方应承担违约责任。
乙方应开具合法有效的发票。
第五条工程勘察质量要求与验收标准5.1 乙方应按照国家和地方现行有关规范、标准、规程进行工程勘察工作，确保勘察质量。
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇第1篇示例：勘察设计合同是指委托方与设计单位之间签订的关于勘察设计工作的合同。
该合同是规范双方权利义务关系的重要依据，是保障勘察设计工作顺利进行的重要文件。
以下是一份关于勘察设计合同的范本，供参考：勘察设计合同甲方（委托方）：法定代表人（或负责人）：地址：电话：乙方（设计单位）：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方进行勘察设计工作，达成如下协议：一、工作内容1.1 乙方接受甲方的委托，进行相关勘察设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
1.2 工作地点：甲方提供具体工作地点，并保障乙方工作的顺利进行。
1.3 工作时间：甲、乙双方在签订合同后立即开始工作，工作期限为______天/月。
二、价格及支付方式2.1 甲方应按照合同约定支付设计费用，设计费用为______元。
2.2 设计费用支付方式：甲方应于合同签订之日起______日内支付____%的预付款，其余款项应当在设计工作完成验收合格后一次性支付。
2.3 设计费用不包括勘察设计变更、施工图审查及其他额外服务费用，若有额外费用产生，应根据实际情况再次协商确定。
三、工作质量与验收标准3.1 乙方应严格按照合同约定完成工作内容，保证工作质量符合国家相关标准和法规。
3.2 甲方有权对乙方完成的勘察设计工作进行验收，如发现不符合要求的情况，乙方应承担相应责任并进行整改。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应妥善保管与工作相关的技术资料和商业机密，不得向第三方透露或泄露。
4.2 保密期限：本合同自签订之日起生效，保密期限为______年。
五、违约责任5.1 若任何一方未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
六、其他事项6.1 本合同未约定事项，由双方协商确定。
勘察合同标准模板
勘察合同标准模板甲方（委托方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方（承包方）：（公司名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：经甲、乙双方友好协商，就甲方甲项建设项目的勘察工作，达成以下合同：一、项目名称：二、项目位置：三、项目概况：四、勘察范围：本次勘察的具体内容、范围及要求详见勘察任务书。
五、工作量及时间：本次勘察的工作量和完成时间详见勘察任务书，乙方保证按时按质完成。
六、报酬及付款方式：1. 乙方应按照勘察任务书的工作量要求，为甲方提供勘察服务。
2. 甲方应在乙方完成勘察工作后，按约定付款方式向乙方支付相应报酬。
3. 报酬支付时间及方式详见勘察任务书。
七、保密条款：1. 乙方应严格保守甲方的商业秘密，不得向任何第三方透露或泄露相关信息。
2. 乙方在合同期间及结束后，应按要求将所有相关资料归还甲方或按要求销毁。
八、违约责任：1. 若乙方未按时完成勘察工作或未达到预期质量标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若因乙方原因导致项目延期或发生其他损失，乙方应向甲方进行赔偿。
九、争议解决：本合同的内容和履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门寻求帮助解决。
十、合同附件：1. 勘察任务书2. 其他相关文件十一、其他约定：1. 本合同自双方签署之日生效，至勘察工作完成并双方结清欠款后终止。
2. 未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
十二、合同签署：甲方代表：乙方代表：（盖章）（盖章）签订日期：签订日期：。
勘察单位合同模板
勘察单位合同模板合同编号：【】甲方：（委托方）单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：乙方：（勘察单位）单位名称：法定代表人：联系地址：电话：传真：鉴于甲方希望委托乙方进行勘察工作，并且双方经友好协商，达成如下协议：一、勘察内容1.1 甲方委托乙方进行（以下简称“勘察工作”）项目的勘察工作，包括但不限于（具体项目名称、地点等）。
1.2 勘察工作内容详见勘察任务书。
二、勘察费用2.1 甲方应当按照双方约定的支付时间和方式支付相应的勘察费用。
2.2 勘察费用包含税费和其他相关费用，并且应当于合同生效之日起【X】天内支付完毕。
2.3 乙方应当在接到甲方支付的费用后立即着手进行勘察工作。
三、勘察工期3.1 乙方应当按照勘察任务书的要求完成勘察工作，并确保在约定的勘察工期内提交勘察报告。
3.2 如因不可抗力等原因导致勘察工期延期，双方应当友好协商，并签订书面延期协议。
四、勘察报告4.1 乙方完成勘察工作后，应当提交详细的勘察报告，包括勘察过程、勘察结果、建议等内容。
4.2 勘察报告应当符合相关法律法规要求，并由专业人员签字确认。
五、保密条款5.1 双方应当对勘察过程中所获取的相关信息和资料进行严格保密，不得向第三方透露。
5.2 在双方合作结束后，乙方不得擅自使用勘察报告中的内容进行其他商业活动。
六、违约责任6.1 如一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。
6.2 如一方多次违约，严重影响合作的，对方有权解除本合同。
七、解释权7.1 本合同的解释权归双方共有。
7.2 对于本合同项下未尽事宜的解释，双方应当友好协商，以诚实信用的原则进行解决。
八、附则8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察报告提交之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：签订地点：签订地点：以上为《勘察单位合同》，甲、乙双方在签订之前应仔细阅读，每一页盖章确认。
最新勘察设计合同范本8篇
最新勘察设计合同范本8篇第1篇示例：近期，随着建筑业的不断发展，勘察设计工作也日益受到重视。
为了确保勘察设计工作的顺利进行，建立一个明确的合同是至关重要的。
本文将就最新的勘察设计合同范本进行详细介绍，以便大家在实际操作中能够更好地把握相关要点。
一、合同双方本合同由甲方（委托方）和乙方（勘察设计单位）签订。
甲方应当为合法的建筑业主或具有代表资格的单位，乙方则应为具备相应资质和经验的勘察设计单位。
二、合同内容1. 项目背景：简要介绍勘察设计项目的名称、地点、规模等基本情况。
2. 项目目标：明确勘察设计的目标和要求，包括项目的可行性研究、设计方案的制定、成果的提交等方面。
3. 勘察范围：详细列出本次勘察的具体内容和范围，包括勘察对象、勘察方法、勘察时间等。
4. 合同费用：明确合同费用的支付方式、金额及分期付款方式。
5. 合同期限：规定勘察设计的工作开始和结束时间，以及整个合同的履行期限。
6. 质量保证：约定乙方对勘察设计成果的质量负责，保证其达到相关标准和要求。
7. 知识产权：明确勘察设计成果的知识产权归属，以及双方在此方面的权利和义务。
8. 违约责任：规定双方在履行合同过程中的违约责任和补救措施。
9. 合同变更：约定双方如需变更合同内容时的程序和要求。
10. 其他事项：对合同中未涉及的其他事宜进行规定。
三、合同签订双方在遵守相关法律法规的前提下，应当认真评估合同内容，确保合同条款的明确性和合理性。
在双方均同意并签署合同后，方可正式生效。
四、合同履行双方应当按照约定的合同条款，积极履行各自的责任，确保勘察设计工作的顺利进行。
如遇到问题或争议，双方应当通过协商解决，并在必要时寻求法律援助。
五、合同结算项目工作结束后，乙方应向甲方提交相应的勘察设计成果，甲方经验收合格后按照合同约定支付相应的费用。
双方应当保留相关的证据和文件，以备日后可能出现的纠纷。
一份明确的勘察设计合同是项目顺利进行的基础。
希望各位在日后的勘察设计工作中，能够谨慎制定和履行相关合同，确保项目的顺利完成。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
勘察设计合同范本一6篇
勘察设计合同范本一6篇篇1勘察设计合同范本一甲方（委托人）：______ 公司乙方（被委托人）：______ 设计公司鉴于甲方拟委托乙方进行相关项目的勘察设计工作，双方经友好协商，就相关事宜达成如下合同：一、项目基本情况1. 项目名称：______2. 项目地址：______3. 勘察设计范围：______4. 勘察设计内容：包括但不限于规划设计、方案设计、施工图设计等相关工作。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为______万元人民币（大写：______元整）。
2. 甲方应于签订合同时支付合同总金额的______%作为首期款，在勘察设计完成后，甲方应支付剩余款项。
三、勘察设计工作进度及完成时间1. 乙方应在签订合同后______天内开始勘察设计工作。
2. 勘察设计工作应在______个月内完成。
3. 完成勘察设计工作后，乙方应提交勘察设计成果，甲方应在______天内验收。
四、双方权利与义务1. 乙方应按照相关法律法规和标准进行勘察设计工作，确保勘察设计方案合理、科学、符合国家规定。
2. 甲方应提供项目相关资料和必要条件，并协助乙方开展勘察设计工作。
3. 如有合同变更或补充协议，应经双方协商一致，并以书面形式确认。
五、违约责任1. 若一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
2. 若因一方原因导致项目不能按时完成，由违约方承担延期责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请调解。
2. 若经协商仍不能解决，可向人民法院进行诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章起生效。
甲方（盖章）：______ 公司法定代表人：______日期：______乙方（盖章）：______ 设计公司法定代表人：______日期：______以上为关于勘察设计合同范本一的内容，双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保项目进展顺利完成。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上海市建设工程勘察合同项目名称：项目建设地点：合同编号：委托方：承接方：签订日期：2018年月日说明一、凡在上海地区承担建设工程勘察任务的单位，统一使用本合同。
二、填写本合同时，必须使用正楷，字迹工整清晰，填写内容准确齐全。
三、本合同由上海市建设和管理委员会、上海市工商行政管理局共同制定，上海市建筑业管理办公室印制，任何单位不得翻印。
委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲方委托乙方承担工程勘察，经双方协商一致签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1．1《中华人民共和国合同法》。
1．2国家及上海市有关工程勘察设计管理法规和规章。
1．3建设工程批准文件。
第二条本合同工程项目的名称、地点、规模、勘察内容及阶段：2．1工程项目的名称：2．2工程项目的地点：2．3工程项目的规模：2．4工程特征及附注说明：/2. 5工程项目的勘察内容：详见本合同第五条和附件《工程勘察委托书》2．6工程项目的勘察阶段：(1)初勘(2)详勘✔第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件第四条乙方向甲方提交的勘察文件第五条勘察试验项目及预估工作量第六条勘察费用及支付程序6．1 甲方应支付本合同项目的估算勘察费元(大写：)。
6．2 支付程序为：6．2．1自本合同签订生效后七日内甲方应向乙方予付定金/ 元(按估算勘察费的30％计取)，本合同履行后抵作勘察费；6．2．2乙方提交勘察报告后七日内，甲方应向乙方按实际完成的工作量结清全部勘察费。
6．3 收费说明：6．3．1取货标准：根据国家物价局、建设部颁发的《工程勘察收费标准》及上海市颁发的有关规定计取。
6．3．2甲方在勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。
第七条双方责任7．1 甲方责任7．1．1在勘察队伍进场前应负责创造和提供必要的作业条件，解决好三通一平(电源、水源、道路、场地平整)，其费用由甲方负担。
甲方应提供正确的地下管线位置图，如在指定钻入位置碰去地下管线，发生损坏时，其费用由甲方负担。
7．1．2如需水上作业时，甲方应提供勘察工作必要的船只及开展水上作业必须的其它设施(可委托乙方代办)其费用由甲方负担。
7．1．3指定专人配合乙方现场工作，便于及时解决勘察工作中的有关问题，以确保勘察进度。
7．1．4提供乙方勘察人员必要的工作，生活及交通条件并承担应有费用。
7．1．5甲方应按本合同第六条规定的金额和时间向乙方支付勘察费用，每逾期支付一天，应承担该支付金额千分之五的逾期违约金。
7．1．6在合同履行期间，甲方单方提出解除合同的，乙方未开始勘察工作，不退还甲方已付的定金，已开始勘察工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付勘察费用不足一半时，按一半支付，超过一半时，按全部支付。
如本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的勘察费。
7．1．7由于变更计划，提供的资料不准确，未按期提供勘察必需的资料或工作条件而造成勘察工作的返工、停工、窝工，甲方应按乙方人员每台班标准费用支付损失费。
7．1．8甲方应保护乙方提供的勘察成品资料版权所有，不得擅自修改、复制提供第三方使用，也不可作为非本工程的范围使用。
如发生以上情况乙方有权索赔。
7．2 乙方责任：7．2．1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察文件；由于乙方自身原因，延误了交付时间，每延误一天乙方应减收该项目应收勘察费的千分之五。
7．2．2合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金；还应当按照有关规定赔偿甲方损失。
7．2．3对甲方提供的基本资料负责保密、不得擅自向第三方扩散、转让或失落，如发生上述情况，甲方有权索赔。
7．2．4在勘察过程中，如遇地质情况复杂时，乙方有权会同甲方与设计单位商量增加或减少钻探工作量，相应增加或减少的勘察费用按实际费用结算。
7．2．5勘察工程质量，必须符合国家或地方现行的技术规范，规程的要求，因乙方勘察质量低劣，而不能满足勘察任务委托的技术要求时，乙方返工设法弥补，由此发生的一切费用均为自理。
7．2．6因勘察错误而造成工程重大质量事故，乙方除免收勘察费外，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多不超过全部勘察费用。
第八条其它8．1 甲方要求超过本合同第四条规定乙方交付的勘察文件份数时，乙方可另收工本费。
8．2甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
8．3由于不可抗拒因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
8．4本合同在履行过程中发生纠纷、双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁机构仲裁。
(双方不在本合同中约定什裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。
)8．5本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
8．6本合同双方签章后，在30日内报项目所在地建设行政主管部门备案，双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴征。
8．7在乙方交清本合同规定的勘察文件经甲方验收并全部结清合同规定的一切费用后，本合同即行终止。
8．8其他约定事项A、勘察施工期间，如破坏管线自行负责。
B、报告提交后，勘察费一次性付清。
8.9 本合同经甲、乙双方盖章签字后自2018 年月日起生效。
8.10 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
(以下无正文)委托方单位名称：承接方单位名称：计研究院有限公司(盖章)法定代表人：法定代表人：单位地址：单位地址：邮政编码：邮政编码：电话：电话：电传：电传：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：签订合同代表(签字) ：签订合同代表(签字)：本合同于2018 年月日签订于上海市。
建设工程资质和资格管理部门意见市工商行政管理部门意见(盖章) (盖章)备案日期：鉴订日期：年月日年月日工程勘察设计廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：建设单位(甲方)：勘察设计单位(乙方)：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设勘察设计委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益，的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件，自觉按合同办事。
(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上。
级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。
不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：(一)不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条本责任书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。
经双方签署后立即生效。
第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章)法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：年月日年月日甲方监督单位(盖章) 乙方监督单位(盖章) 年月日年月日。