建设工程设备采购合同
建筑工程设备采购书

建筑工程设备采购书甲方(采购方):XXXXX公司乙方(供应商):XXXXX公司一、背景与目的为了完成XXXXX公司新工厂的建设项目,甲方决定采购相关的建筑工程设备。
为此,双方达成以下协议,就具体的采购事宜进行协商和合作。
二、采购范围1. 甲方需采购的建筑工程设备包括但不限于以下内容:- 混凝土搅拌机- 塔式起重机- 施工升降机- 钢筋加工设备- 塔吊- 压路机- 其他相关设备2. 乙方承诺提供符合相关法规和标准的建筑工程设备,并确保质量、性能和安全性达到甲方要求。
三、采购流程与交付时间1. 采购流程:- 甲方将向乙方提供详细的设备需求和规格要求。
- 乙方在收到相关信息后,将提供报价单、产品说明书和技术参数等合同所需的文件。
- 双方将进行价格和合同条款的商讨,并最终确定采购合同。
- 在合同签署后,甲方将支付合同总金额的20%作为预付款。
乙方收到预付款后,开始生产和准备相关设备。
- 乙方将按照合同规定的交付时间将设备运送至指定地点。
2. 交付时间:- 双方商定的交付时间为合同签署后30日内。
- 如双方商定的交付时间无法履行,乙方需提前至少15日书面通知甲方,并重新商定交付时间。
四、价格与支付方式1. 价格:- 采购订单总金额为XXXXX元人民币。
- 以上价格包括乙方负责将设备交付至指定地点的所有费用。
2. 支付方式:- 甲方将按照以下方式支付采购订单总金额:- 预付款:合同签署后,甲方将支付合同总金额的20%作为预付款。
- 进度款:乙方在设备制造过程中完成一定阶段后,甲方将支付合同总金额的40%作为进度款。
- 尾款:设备交付完毕、验收合格后,甲方将支付合同总金额的40%作为尾款。
五、质量与验收标准1. 设备质量:乙方保证所供应的建筑工程设备符合国家规定的质量标准,并具有相应的质量证明文件。
2. 验收标准:- 甲方有权对乙方供应的设备进行验收,并在验收前提前15个工作日书面通知乙方。
- 甲方将按照国家标准和行业规范对设备进行验收,并向乙方提供书面验收报告。
基本建设工程设备合同模板

基本建设工程设备合同模板一、合同的背景和目的基本建设工程设备合同是指在基础设施建设过程中,为了确保设备供应商和建设单位之间的权益,明确双方的责任和义务,以及合同履行的方式和时间,而签订的一种法律文件。
本合同模板旨在提供一个参考,帮助各方在签订合同时更好地明确各自的权益和责任。
二、合同的主要内容1. 合同的双方本合同由设备供应商(以下简称甲方)和建设单位(以下简称乙方)共同签订。
2. 合同的项目和范围本合同的项目为基本建设工程设备的供应和安装。
具体的设备名称、数量、规格、质量要求等应在合同中明确。
3. 合同的价款和支付方式合同的价款由甲方和乙方协商确定,并在合同中明确。
支付方式可以是一次性支付、分期支付或其他协商一致的方式。
4. 合同的履行期限合同的履行期限应在合同中明确,双方应按照约定的时间完成各自的责任和义务。
5. 合同的保证甲方应提供设备的质量保证,并在合同中明确保修期限和责任范围。
乙方应提供工程的质量保证,并在合同中明确保修期限和责任范围。
6. 合同的违约责任合同的违约责任应在合同中明确,包括违约方应承担的经济损失和其他法律责任。
7. 合同的争议解决方式合同的争议解决方式可以选择仲裁、诉讼或其他协商一致的方式。
双方应在合同中明确争议解决的程序和方式。
8. 合同的变更和解除合同的变更和解除应符合法律法规的规定,并在合同中明确变更和解除的程序和方式。
三、合同的附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。
3. 本合同的补充协议应以书面形式进行,并由甲乙双方签字盖章后生效。
4. 本合同的未尽事宜,由甲乙双方协商解决,并作为补充协议的一部分。
四、合同的签署甲方(设备供应商):法定代表人(签字):日期:乙方(建设单位):法定代表人(签字):日期:以上是基本建设工程设备合同模板的主要内容,双方在签订合同时应根据实际情况进行适当的修改和补充。
建筑工程机械设备购买保证协议

建筑工程机械设备购买保证协议日期:xxxx年xx月xx日双方协议一致,特此约定本《建筑工程机械设备购买保证协议》(以下简称“本协议”),旨在明确买方与卖方之间在建筑工程机械设备购买过程中的权益与责任。
买方与卖方一经签署本协议,即表示双方已充分了解并同意以下条款。
第一条买卖双方信息买方:(姓名/公司名称):(地址):(联系电话):(电子邮箱):卖方:(姓名/公司名称):(地址):(联系电话):(电子邮箱):第二条购买设备信息设备名称:设备型号:生产厂家:购买数量:购买金额:第三条交付与验收1. 卖方应在本协议签署之日起______个工作日内,将设备交付给买方,交付地点为买方指定的地点。
2. 买方有权进行现场验收,验收前应以书面形式通知卖方。
若设备存在质量问题或无法正常使用,买方有权拒绝接收。
3. 若买方未在设备交付日起_____个工作日内进行验收或提出异议,将视为买方已验收并接受设备。
第四条质量保证1. 设备质量保证期为自设备验收合格之日起____个月/年。
在保证期内,设备出现非人为损坏或故障的情况,卖方负责免费修理或更换设备。
2. 设备质量保证期内,卖方将提供免费的技术咨询服务,并尽快响应买方的维修请求。
第五条违约责任1. 若卖方未按照本协议的约定交付设备,或交付的设备未能满足合同约定的质量要求,买方有权要求卖方承担相应的违约责任。
2. 若买方未按照本协议的约定支付购买金额,或未按时支付购买金额,买方应承担相应的违约责任。
3. 一方未履行本协议约定的义务,给另一方造成经济损失的,应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决本协议在履行过程中若产生争议,双方应协商解决。
协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定1. 本协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。
2. 本协议的附件与补充文件为本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。
3. 本协议的修改、解释及补充事项须经双方书面协商一致并签署补充协议。
建设工程设备采购范本

建设工程设备采购范本一、采购项目概述建设工程设备采购是指为了完成某项建筑工程项目,采购必要的设备、机械和工具等物资,以保障工程质量和进度的需要。
本文以某建筑工程项目的设备采购为例,介绍建设工程设备采购品目、采购要求以及合同条款等。
二、采购品目及技术要求1. 设备品目:a)起重设备:包括塔式起重机、移动起重机等。
b)混凝土搅拌设备:包括混凝土搅拌车、混凝土泵等。
c)施工机械:包括挖掘机、泥浆泵等。
d)检测设备:包括裂缝检测仪、测量仪器等。
e)其他:根据具体工程需要而确定。
2. 采购要求:a)设备应符合国家相关标准和规定,并具备相应的产品认证;b)设备供应商应具有相应的资质和经验,且能提供售后服务;c)设备的交付时间、数量和质量要求等均应明确;d)设备价格及支付方式应合理合法。
三、供应商选择与评估1. 供应商选择:a)采取公开招标的方式进行供应商选择,发布招标公告,并邀请符合条件的供应商进行投标;b)供应商应向采购单位提供企业资质、过往业绩、技术能力、售后服务等相关证明材料;c)采购单位根据评标标准对投标供应商进行评估,并选择具备合适信誉和能力的供应商。
2. 供应商评估标准:a)企业资质:包括工商营业执照、税务登记证明等;b)经验和业绩:供应商过往的类似项目经验和业绩;c)技术能力:供应商的生产设备、研发能力等;d)售后服务:供应商提供的产品保修期、维修服务等;e)价格及支付方式:供应商的报价和支付方式是否合理。
四、合同条款1. 合同签订:a)采购单位与供应商在双方达成采购意向后,签订正式的采购合同;b)合同应包括双方的基本信息、采购品目、数量、价格、交付时间、质量要求、支付方式等。
2. 合同履约:a)供应商应按照合同约定的时间和质量要求交付设备;b)采购单位应按合同约定的支付方式及时支付货款。
3. 违约责任:a)如供应商未按合同约定交付设备,应承担违约责任,并赔偿采购单位的损失;b)如采购单位未按合同约定支付货款,应承担违约责任,并赔偿供应商的损失。
建设工程采购合同主要包括哪些内容(一)

建设工程采购合同主要包括哪些内容(一)建设工程采购合同是指在建设工程项目中,业主与承包商之间所进行的采购合作协议。
该合同旨在明确双方的权益和责任,并约定了建设工程采购过程中的各项细节。
本文将对建设工程采购合同的主要内容进行详细解析。
首先,建设工程采购合同中必须包含的内容是合同各方的基本信息。
这包括合同签订的日期、合同双方的名称、地址、联系方式等。
这些信息的明确表示了合同的参与方并为合同的有效执行提供了必要依据。
其次,建设工程采购合同还需要明确工程的基本信息。
这包括工程项目的名称、地址、规模、工期等。
工程的基本信息是合同的核心内容,明确了承包商需要完成的具体任务,为合同的执行提供了具体的依据。
另外,建设工程采购合同中还应当包括工程的质量要求和验收标准。
这一部分通常包括了项目的技术要求、质量标准、验收标准以及工程交付后的维修和保养等内容。
这些要求和标准将保证工程的质量、安全和可持续性发展。
在合同中,建设工程采购的费用和支付方式也是必须明确的内容。
这包括工程的总价款、付款方式、工程款的分期支付等。
通过明确费用和支付方式,可以保障合同各方的权益,并规范工程款的支付流程。
此外,建设工程采购合同还需要详细说明各方的权利和义务。
这包括业主和承包商的权利和义务,以及其他合同相关方的权益和责任。
例如,业主要履行支付款项的责任,承包商要按时完工、保质保量完成工程等。
通过明确各方的权利和义务,可以避免合同纠纷和争议的发生。
在合同中,还需要约定工程变更和解决争议的方式。
在建设工程过程中,可能会出现需要对工程进行变更的情况,而合同应当明确变更的程序和计价方式。
同时,合同也应当规定如何解决合同争议,例如通过协商、调解或仲裁等方式。
最后,建设工程采购合同中还需要包括其他补充条款和附件。
这些补充条款可以根据具体情况进行制定,例如关于质量保证、交付时间延迟的惩罚与补偿、保险责任等。
附件通常包括图纸、技术说明和规范等文件,以便在合同中进行引用和参考。
采购建设工程合同范本

采购建设工程合同范本合同编号:__________签订日期:____年__月__日甲方(采购方):乙方(供应商):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方采购乙方货物(或服务)事宜,达成如下协议:一、合同标的1.1 本合同采购的货物(或服务)为:(详细名称、规格、型号、数量等)。
1.2 乙方应按照甲方的要求,提供货物(或服务),并保证货物(或服务)的质量和数量。
二、合同价格2.1 本合同总价格为(人民币大写):____元整。
2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同价款。
三、付款方式3.1 预付款。
甲方在本合同签署之日起,在15日内,将合同总成交价的20%,即人民币(元),作为预付款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。
如甲方不按上述规定准时支付预付款,则交货期作相应的顺延。
3.2 发货款。
乙方按合同规定在发货时,将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书,以可靠方式寄递给甲方。
甲方收到以上单据的次日起15日内,将合同总成交价的40%,即人民币(元),作为发货款支付给乙方。
乙方在收到上述款项后,以传真向甲方确认。
3.3 验收款。
在货物通过甲方的验收之后,甲方应将剩余的40%作为验收款支付给乙方。
四、交付及安装4.1 乙方应按照本合同约定的时间、地点、方式交付货物(或提供服务)。
4.2 乙方应负责货物的安装、调试等工作,并保证货物的正常使用。
五、质量保证5.1 乙方提供的货物(或服务)应符合国家标准和行业标准。
5.2 乙方应保证货物(或服务)的质量和性能,对于因质量问题导致的损失,乙方应承担相应的责任。
六、合同的解除和终止6.1 在合同履行过程中,甲乙双方同意解除或终止合同的,应签订解除或终止合同的协议,并按照本合同约定处理后续事项。
七、争议解决7.1 对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,甲乙双方应友好协商解决。
建设单位设备采购合同范本

设备采购合同范本合同编号:_______签订日期:_______签订地点:_______甲方(采购方):_______乙方(供应方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方购买乙方设备事宜,达成如下协议:第一条设备名称、规格和数量1.1 设备名称:_______1.2 设备型号:_______1.3 设备数量:_______1.4 设备总价:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
第二条设备质量2.1 乙方应保证所供设备的质量符合国家标准和行业规定,并保证设备在正常使用条件下能够满足甲方的使用需求。
2.2 乙方应提供设备的出厂合格证、质保书、使用说明书等技术资料。
2.3 乙方应在设备安装、调试、验收过程中提供技术支持和售后服务。
第三条设备交付及验收3.1 乙方应按照甲方要求的时间和地点交付设备。
3.2 甲方应按照合同约定的时间和地点接收设备,并对设备的数量和外观进行验收。
3.3 设备安装、调试完毕后,甲方应组织相关人员对设备进行验收,乙方应提供必要的技术支持和配合。
第四条付款方式及期限4.1 甲方支付设备款项的方式为:_______。
4.2 设备款项的支付分为三次,具体支付时间及比例为:_______。
4.3 乙方开具正规发票,甲方按照税收政策规定支付税费。
第五条违约责任5.1 乙方未按照合同约定时间、地点交付设备的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的_______%。
5.2 乙方所供设备质量不符合合同约定的,甲方有权要求乙方返工、更换或退还设备,并有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的_______%。
5.3 甲方未按照合同约定时间、地点支付设备款项的,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为应付款项的_______%。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程采购合同4篇

建设工程采购合同4篇建设工程采购合同1购货单位:(以下简称甲方)供货单位:(以下简称乙方)签约地点:为保证合同的正确履行,维护合同双方的合法权益,依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,根据招投标文件有关条款,甲乙双方本着责任共担,利益共享的原则,经协商一致,达成以下条款,双方共同遵守。
第一条、组成本合同的有关文件下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括:(1)材料(设备)招标文件(2)乙方提供的投标文件;(3)售后服务承诺;(4)甲乙双方商定的其他文件:第二条、合同标的序号、名称、规格、型号、单位、数量、单价、总价总计(大写):第三条、合同总价款合同总价款(大写):人民币元,分项价款见上表本合同总价款是材料(设备)设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
第四条、质量保证1、材料(设备)技术标准应符合标准。
2、乙方应保证材料(设备)是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求,符合国家有关标准。
乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。
第五条、交货时间、地点、方式1、乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。
2、乙方交付的材料(设备)应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料(设备)、数量和规格要求。
3、乙方将合同材料(设备)运至安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后,方为材料(设备)交货日期。
合同材料(设备)的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。
4、乙方应在合同材料(设备)发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方,甲方应在合同材料(设备)到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料(设备)提取完毕。
5、甲方提取合同标的物时,应检查合同标的物包装情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程设备采购合同年月日建设工程设备采购合同工程名称:工程地点:设备名称:订货方:供货方:签订日期:设备采购合同订货方(以下称甲方):法定代表人 / 职务:委托人 / 职务:营业执照注册号:开户银行 / 帐号:地址:邮编:传真:电话:供货方(以下称乙方):法定代表人 / 职务:委托人 / 职务:营业执照注册号:开户银行 / 帐号:地址:邮编:传真:电话:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国质量管理法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保供货质量,经双方协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况1.1工程名称:1.2工程建设地点:1.3工程建设规模:第二条:设备的名称、规格、质量标准2.1设备名称:2.2规格:2.3型号:2.4设备的包括范围: 2.5质量标准:各标准之间不一致时,按要求最高的标准执行;2.6数量:2.7产品包装要求:第三条:合同文件组成3.1合同协议书和合同条款;3.2中标通知书;3.3招标文件及其附件;3.4投标书、承诺书及其附件;3.5工程技术规范(或技术要求)、标准和设计图纸;3.6产品说明书;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本合同所有附件为合同不可分割的部分,与合同正文具有同等法律效力。
第四条:合同价款支付及结算办法4.1订货设备的数量和单价合同总价暂定为人民币(大写:)本合同为以功能设备为计量单位的单价合同,详细组成见投标报价表(附件一),结算时将根据实际设备数量及单价调整。
4.2本合同单价包括但不限于以下各项内容:A、设备供应价;B、运输费、设备配件在运输阶段的损耗费;C、保险费;D、工地卸车费;E、乙方的利润、风险、各种政策性上缴费用和税金;F、系统调试的配合费;G、现场技术服务人员工资、津贴、补助和差旅费等;H、设备调试费;4.3凡现场使用该设备所需零配件,无论是否在报价清单中有所注明,均视为已包含在乙方设备单价中,由乙方提供。
4.4 乙方提供的设备应该是完整的、系统的,所需备件、部件、零件、工具都应该配备齐全,并与设备主机相匹配一致,此等费用均已包含在投标单价中。
4.5付款方式:第五条:交货规定5.1交货方式:乙方送货到现场;5.2交货地点:;5.3交货日期:,以满足工程总包单位制订的总工期进度要求为准,具体日期由甲方或其授权人指令确定。
(附件二:供货进度表)第六条:安装规定6.1安装地点:;6.2安装工期:乙方自接到甲方安装通知指令后,日内完成设备的安装、调试和验收工作,以满足工程总包单位制订的总工期进度要求为准,具体日期由甲方或其授权人指令确定。
(附件三:安装进度表)6.3乙方应遵守设备安装验收规范标准,预先制定安装方案和计划,与甲方进行研究协调,做出统一具体安排。
6.4乙方要使用完整的、全新的、系统的安装材料和零部件,在设备安装过程中的成品保护和设备零部件的保护工作由乙方负责直至设备安装完成,验收合格交付甲方为止。
6.5乙方在安装过程中,要严格遵守国家和北京市有关安全规定,若发生人身或财产损失,概由乙方负责。
第七条:甲方权利和义务7.1向乙方下达设备的进场计划,并组织监理单位和施工单位对进场设备进行验收。
7.2甲方如中途变更设备品种、规格、质量或包装的要求,应提前通知乙方,乙方应满足甲方的要求。
7.3因乙方不能按合同履约而中途退货,甲方就同意接受并使用的设备向乙方支付价款,如果甲方要求全部退货,乙方应返还已付款。
第八条:乙方的权利和义务8.1向甲方提供符合合同规定、国家标准、设计图纸和规范的设备。
8.2乙方向甲方提供的设备必须保证是拥有全部专利权和生产许可手续的合法产品,由于乙方侵占其他机构或个人的专利权所造成的一切后果由乙方承担。
8.3甲方出于对乙方专业技术知识、经验和实力的信任,向乙方进行订货,乙方应仔细研究甲方提供的设计图纸和工程规范,乙方如发现设计或工程规范不合理或不确切之处,应及时通知甲方和请甲方予以确认,乙方不会因上述问题停工、返工向甲方索要追加费用和工期,任何由于上述问题没有及时提出而造成的甲方工程费用和工期损失均由乙方承担。
8.4乙方自行采购设备加工中所需的原材料和零配件,如甲方有需要,乙方应提供材料、零配件的材质证明和合格证书。
8.5乙方主动核对土建、机电等各方专业图纸,确认现有预留预埋、层高、空间等是否能满足设备安装要求,如有不满足,应立刻通知甲方,乙方在合同签订后7天内,向甲方提出关于设备安装所需环境的技术要求,如乙方没有提供,视为乙方无此类要求,由于乙方没有提出要求,造成设备不能被恰当、顺利安装所导致的损失由乙方承担。
8.6乙方承担甲方办理正式验收手续前设备的全部保险责任及风险。
8.7为保证乙方供应设备能在工地现场被正确地安装和使用,乙方应派技术人员在工地现场进行技术服务,进行技术交底,解答设备安装和使用单位的技术询问等工作。
8.8设备安装完毕后,现场具备调试条件时,接到甲方通知后48小时内到现场免费进行调试。
8.9乙方免费提供设备的有关安装工艺、保养说明、操作说明和注意事项等资料负责培训甲方现场操作人员,由于乙方未提供上述资料或未培训造成甲方或甲方下属承包商施工错误所导致的经济损失以及最终客户使用不当造成的经济损失由乙方承担。
第九条:设备质量保证9.1乙方保证为本合同所提供的设备是优质的、全新的、未曾使用过的、全套齐全的、无损的、符合本合同的技术规格和质量的产品。
9.2乙方保证为本合同所提供的设备质量符合国家有关主管部门的行业标准。
9.3乙方在设备进场时同时提供有关的国家权威部门的检验报告、厂家的材质证明和设备的出厂合格证(一式份)。
9.4如果乙方运至甲方工地的设备有质量缺陷或不符合甲方进场计划的要求,甲方有权拒收并通知乙方立即运离施工工地,甲方亦有权要求乙方无条件修复缺陷或调换直至满足甲方要求。
9.5甲方对设备的验收并不会解除乙方在合同上对质量的保证责任,如在设备开始正常运转前的任何时间内及在工程竣工后个月内发现设备的质量问题,乙方仍然要承担责任。
第十条:违约责任10.1由于一方过失造成合同不能履行时,由过失一方承担违约责任,如属双方过失,根据实际情况,由双方承担各自的违约责任,如属不可抗力因素,双方协商解决。
10.2设备品种、规格、质量、数量、交货时间和安装工期等其中任何一项不符合本合同规定时,甲方有权要求乙方退货或按合同规定重新供货。
由于上述原因致使交货时间延误,每逾期一日,乙方应按逾期交货部分设备款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
该违约金可由甲方从给供货商的货款中扣除,由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担;乙方交货期比进场计划逾期7天以上,甲方有权终止该合同,由乙方承担由此造成的一切费用及损失,同时乙方向甲方承担合同总价 %的违约金。
10.3如乙方未按合同约定将设备运至甲方指定地点,乙方需承担违约责任,如乙方由于自身条件所限,不能按甲方要求运送设备到工地指定地点,甲方可自行组织工地范围内的搬运,费用可从甲方给乙方的设备款项中扣除。
10.4乙方必须保证进场设备满足设计要求,如乙方违反此款规定,进场设备不符合合同约定或低于样品质量水平,甲方有权退货,甲方重新订货所增加的费用和经济损失由乙方承担,如因甲方使用时间的迫切,不能重新订货时,甲方有权在乙方单价上扣减 %,作为让步接收的价格。
10.5为规范供货商行为,甲方一经发现乙方使用假冒伪劣设备或将订单外包生产,甲方有权立即停止结算一切费用,乙方应向甲方承担合同总价 %的违约金,乙方并应承担由此给甲方造成的一切费用及损失。
10.6如由于乙方产品质量问题造成承包商和最终客户向甲方进行索赔时,甲方有权停止向乙方支付任何款项,乙方必须赔偿承包商和最终客户的损失。
乙方不能积极主动解决质量问题并赔偿损失时,甲方可代为赔偿,但有权向乙方追索该笔赔偿金。
第十一条:保修期11.1本合同中所有设备、备件和配件的保修期为个月,保修期从设备开始运行之日起算。
11.2在保修期间内,设备运行如发生问题,乙方须在接到甲方书面或电话通知后 24小时内到达现场进行保修,甲方由此造成的全部损失由乙方承担。
如乙方未能及时到达现场或设备经过维修后仍无法达到使用要求,甲方有权指定第三方进行维修,所花费费用从乙方剩余保修款中扣除,如保修款不足以支付第三方维修费用,甲方有权要求乙方补齐不足部分。
11.3乙方在保修期内应对产品本身的任何原因造成的缺陷免费进行修补或更换。
第十二条:不可抗力12.1不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风,地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
12.2当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。
12.3不可抗力发生后,受影响方应立即将不可抗力发生的情况通知另一方,并在不可抗力发生后14天内出具事故发生地区的有关机构证明并取得对方认可。
上述情况发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。
不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
12.4甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。
在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
12.5本条款所定义的不可抗力是指不能预见,不能避免并不能克服的客观情况;对于市场环境变化、乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形,无论严重程度如何,均不理解为不可抗力。
第十三条:特别条款13.1本合同一经签订,设备价格不再调整,无论原材料涨价、国家税费调整、运输费用变化等任何条件发生变化,乙方均不得以亏损为由,要求甲方提高价格。
13.2本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
13.3甲乙双方的任何一方未经另一方同意,不得将与合同有关或执行合同有关的资料文件、往来信函及合同文本以任何形式传播给与执行合同无关的任何组织或个人。
第十四条:争议任何因履行合同或与之有关而引起的争议,应通过双方友好协商解决,如通过协商不能解决时,则提交合同履行地北京市丰台区人民法院解决。
第十五条: 合同生效15.1本合同自双方签章之日起生效,到乙方设备质量保证期满,并按本合同规定双方将最后一笔货款结算以后终止。
15.2双方在本合同签字之日起以往的一切与本合同有抵触的函电和文件随之失效。
15.3本合同在执行期间,如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
15.4本合同正本一式份,具有同等法律效力,双方各执份,副本一式份,双方各执份。