简单建筑施工合同范本(完整版)
建筑工程施工合同范文示例新6篇
建筑工程施工合同范文示例新6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程质量和进度，经友好协商，就本建筑工程施工事宜达成一致，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模及内容：____________________（具体工程规模及施工内容应详细列明）4. 工程承包方式：本工程采用总承包方式，由乙方负责整个工程的施工组织与管理。
二、工程期限1. 工程开工日期：本工程计划于______年______月______日开工。
2. 工程竣工日期：本工程计划于______年______月______日竣工。
3. 如有特殊情况需调整工期，双方应友好协商并签订书面补充协议。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币______元整（￥______元）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总造价的______%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求组织施工，保证工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的______日内组织验收。
验收合格后，双方签署竣工验收报告。
3. 工程质量如未达到合同约定的标准，乙方应承担违约责任并承担返工费用。
五、工程变更及调整1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他不可抗力因素导致工程量增加或减少时，双方应及时协商并签订书面变更协议。
2. 变更协议中应明确变更的内容、工程量及造价的变更情况。
简单施工劳务合同范本(精选11篇)
简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。
2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。
3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。
三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。
五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。
六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。
甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
建筑工程施工合同标准模板(6篇)
建筑工程施工合同标准模板发包方（甲方）：承包方（乙方）：按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自____年____月____日开工，于____年____月____日竣工。
1.6工程质量：1.7合同价款（人民币大写）：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。
全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_____份。
2.4负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。
2.5如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。
2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
第3条、乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。
参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。
做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
建筑施工简单版合同范本(精选5篇)
建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同1建立单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程工程1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。
2、工程地址：儋州市中兴大道。
3、工程范围：按设计图纸要求所有内容到达开工验收，交房使用标准。
除桩根底外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪构造，含电梯和公共局部装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含根底挖运土方，外运土方等全部内容;4、总建筑面积约1____4㎡(以施工图纸为准)。
5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。
弱电局部只预埋不穿线。
9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及标准要求标准施工;公共局部电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须到达每樘1000元;品牌由甲方确定。
二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进展施工技术交底;(3)委派为现场代表，对工程质量进展监视、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承当的有关部门事宜。
2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开场办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保到达交工验收标准;(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工平安，提供工程进度报表以及负责乙方应该承当的有关部门事宜。
2024年简易建筑施工合同范本5篇
2024年简易建筑施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承揽甲方建筑工程事宜，达成以下合同协议。
一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程内容：_________________________（包括但不限于土建、水电安装等）工程规模：_________________________（如建筑面积、层数、结构类型等）二、工期开工日期：_______年_______月_______日竣工日期：_______年_______月_______日合同工期总日历天数：_____________天（包括法定节假日）。
三、工程价格及付款方式工程总价款：人民币__________元（大写：__________圆整）。
具体金额根据实际施工内容及双方约定进行调整。
付款方式：甲方按工程进度支付工程款。
具体支付节点和比例为：1. 基础工程完成，支付总价款的______%；2. 主体结构完成，支付总价款的______%；3. 工程竣工并验收合格，支付至总价款的______%；4. 剩余______%作为质保金，于工程竣工验收合格后______年内无质量问题一次性付清。
四、工程质量及验收1. 乙方必须按照施工图纸、技术规范和操作程序进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的______天内组织验收。
3. 工程质量如不符合合同约定或国家质量标准的，乙方应无偿返修并承担由此造成的一切损失。
五、安全施工乙方必须采取安全施工的所有必要措施，保障工作人员和施工现场周边人员的安全与健康。
建筑工程施工承包合同(范本)(4篇)
建筑工程施工承包合同(范本)发包方：_____(以下简称甲方)承包方：_____(以下简称乙方)现经双方协商达成以下合同条款。
一、工程概况：1.工程名称：_____2.工程地址：_____3.工程结构：_____4.建筑面积、层数：_____二、承包范围：本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。
2.1钢筋工程：钢筋进料计划提供，翻样、制作、安装和校正；场内倒运，原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖；基层清理、焊接、绑扎、植筋，预埋和压筋的制作，铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。
2.2模板工程：模板进料计划提供，配制、拼装、校正和清理；现场倒运，模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放；进场材料的卸车。
若发现工人在施工现场任意把方料模板切割、浪费等事项，甲方有权罚款，每次罚_____＿元。
2.3混凝土工程：混凝土的浇筑和养护，保养，泵管的接拆及清理。
（梁板柱进行磨平打磨，做好成品保护）。
2.4砌体工程：砌块浇水湿润、砌筑，砂浆配制，上料、搅拌及放料，场内倒运；砌体脚手架搭拆，清理归堆；木砖、过梁预制安装；预留洞口。
砌体压筋制作安装；地沟砌筑，抹灰，盖板预制安装；砌体用搅拌机的就位、安装、调试；灰斗车和砌体用具。
2.5架子工程：包括主体施工所有内脚手架搭拆、外架搭设、清理归堆，防护棚、安全通道搭拆；楼层四口五临边防护，安全密目网、小眼白网挂设；吊篮安装及防护，塔吊附墙件防护，踢脚板制安；标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。
2.6文明施工：修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠，整理和维持场容场貌，工完场清，按照省级文明工地要求执行，教育所属职工文明施工，杜绝不文明行为发生。
三、承包形式：劳务施工承包。
1.甲方提供塔吊（含司机）、振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内线缆、配电箱，其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担，待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套（一机二棒）以及三级箱以内的线缆、配电箱等。
简单版施工合同范本（通用7篇）
简单版施工合同范本（通用7篇）简单版施工合同范本（通用7篇）随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。
那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的简单版施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
简单版施工合同篇1甲方单位：(以下简称甲方)__________________乙方单位：(以下简称乙方)__________________为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。
经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。
一、工程名称、工程地点：1、工程名称：___________________2、工程地点：___________________二、施工日期：本工程开工日期为_____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。
三、工程数量及造价：以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。
四、甲方责任条款：1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。
2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。
3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。
4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面；工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。
5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。
否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。
五、乙方责任条款：1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-97)施工，保证施工质量。
若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。
农村建房简单合同范本(19篇)
农村建房简单合同范本（19篇）农村建房简单合同范本（精选19篇）农村建房简单合同范本篇1甲方：私人住宅建房人：乙方：私人住宅建房工程总承包人：根据《建筑法》，《经济合同法》及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。
私人住宅建房工程是民用住宅建筑。
本工程设计为砖混结构二层玉石板房顶是四面出水是木材牛泥瓦搭建的格热层，也算是二层房建筑，建筑面积大约是：每平方米单价定为每平方米元人民币，上面格热层是安正面积的算也就是每平方米是元人民币，总价格元人民币。
本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。
与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。
本工程施工方式为包工，面积价格一次性包死。
工程必须严格按图纸设计施工,［地脚要求牢固科学化］乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便偷工,怎么方便就怎么做。
因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。
否则甲方概不承认，不承担经济责任。
乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方出现安全事故，甲方不承担一切责任。
乙方在施工中必须接受甲方监理工程人员的监工，并接受合理化建议并采纳。
甲方要求乙方房屋墙壁不能做弯曲，要做到平整，角度要分明，美观。
本工程预定工期为90天。
房屋交付是内外水泥沙搓平。
房屋不漏水。
本工程的附属工程：大门，围墙，化粪池，外墙砖，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。
工程付款方式工程付款方式为现金支付。
一层盖完玉石板验收合格付一层楼的工钱的二层是做完验收合格后付工钱的全部做完欠下总房价的工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-2735-45
简单建筑施工合同范本
(完整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
简单建筑施工合同范本(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
合同编号：_____
发包方：____
承包方：____
签约时间：_____
签约地点：_____
为了保证____施工质量，如期完成施工任务，达
到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同
法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双
方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合
同。
1、工程名称：____
2、建筑面积（工程形式）：____
3、施工地点：____
4、工期：
（1）开工：____年__月__日；
（2）竣工：____年__月__日；
（3）合同工期总共历时____天。
5、承包形式：____
6、工程质量标准：____
7、工程价款：共计人民币____元。
8、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
9、质保期：____年。
10、双方的责任义务
（1）发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工；
②如期完成施工任务；
③接受发包方的技术指导和质量标准要求；
④负责发包方提供料物及设备的保护；
⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用；
11、其他
（1）本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
（2）本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
（3）合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定
建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖，但合同没有约定时，由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。
依据《民事诉讼法》第二十三条的规定：因合同纠纷提起的诉讼，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。
第三十五条的规定：两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。
三、建筑合同合同履行地的理解
所谓“合同履行地“，通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点，即义务清偿地点。
建设工程设计合同是双务合同，即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况，设计人交付设计文件，并由发包人支付设计费用。
建设工程设计合同在实际操作中，与建设工程施工合同有所区别，有的明确了交付设计图纸的地点，有的对交付图纸的地点
没有约定。
根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不能达成协议的，按合同有关条款或者交易习惯确定”。
根据交易习惯，建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。
发包方：_____ 承包方：_____
委托代理人：_____ 委托代理人：_____
20___年__月__日 20___年__月__日
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。