工程施工合同范本(简易)79189
工程施工合同范本(简易版)3篇
工程施工合同范本(简易版)3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程施工合同范本(简易版)甲方：（委托方单位名称）法定代表人：联系地址：电话：邮箱：乙方：（承包方单位名称）法定代表人：联系地址：电话：邮箱：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行以下工程项目的施工事宜，达成如下合同：一、工程名称：（具体项目名称）二、工程地点：（工程具体地址）三、工程内容：（简述工程项目的主要内容）四、工程工期：（约定工程施工开始和结束的时间）五、工程造价：（约定工程总造价）六、结算方式：（约定工程款的结算方式和时间节点）七、责任范围：（约定双方的责任范围及违约责任）八、保修期：（约定工程完工后的保修期）九、合同变更：（约定变更合同的程序和条件）十、争议解决：（约定争议解决的方式）十一、其他条款：（双方约定的其他事项）本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
若因合同履行过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决，若协商不成，应向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上是一个简单的工程施工合同范本，具体合同内容还需根据实际情况进行补充和修改。
希望甲乙双方在签订合同前仔细阅读、理解合同内容，避免发生合同纠纷。
希望双方能够遵守合同约定，共同完成工程项目，达成合作共赢的目标。
篇2工程施工合同范本(简易版)甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（承包人）地址：联系人：电话：一、工程名称：____________________________________________________________二、工程地点：____________________________________________________________三、工程内容及范围：_______________________________________________________四、工程工期：_________________________________________________________________五、合同价款：______________________________________________________________六、合同付款方式：___________________________________________________________七、工程规划及设计：__________________________________________________________八、工程材料及使用标准：_____________________________________________________九、工程施工安全措施：_______________________________________________________十、工程质量保证措施：_______________________________________________________十一、工程变更：______________________________________________________________十二、工程保修期：____________________________________________________________十三、合同解决争议方式：_____________________________________________________十四、其他约定事项：_________________________________________________________十五、合同签订日期：__________________________________________________________甲方：（盖章）乙方：（盖章）本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同双方严格遵守合同内容执行，如有违反合同内容的行为，应承担相应的法律责任。
工程施工合同简易范本6篇
工程施工合同简易范本6篇篇1工程施工合同简易范本甲方：（委托人）法定代表人：（姓名）联系地址：联系电话：乙方：（承包人）法定代表人：（姓名）联系地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，在友好协商的基础上，就以下工程施工事项达成一致，签订本合同。
一、工程名称：合同金额：工程地址：工程内容：工程工期：二、工程标准：根据国家相关标准和规定进行施工，并达到相关质量验收标准。
三、工程进度：双方约定工程的开始时间和完成时间，并按照合同约定的工期进行施工。
四、合同价款及付款方式：1. 合同价款为人民币（大写）（￥小写）元整。
2. 价款支付方式：分期付款，每完成一定工程进度支付相应价款。
五、工程责任：1. 乙方应按照合同约定的工程标准和工程进度进行施工，保质保量完成工程。
2. 如因乙方原因导致工程延误或工程质量问题，乙方应承担相应的责任并进行赔偿。
六、保证金：合同签订后，乙方应向甲方交纳（大写）（￥小写）元整的保证金，工程竣工验收合格后按约退还。
七、争议解决：双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁部门进行仲裁。
八、合同生效：本合同自双方签字盖章时生效，有效期为工程竣工验收合格之日止。
甲方：（盖章）日期：乙方：（盖章）日期：以上为工程施工合同的简易范本，具体合同内容可根据具体情况进行调整和修改。
在签订合同前，双方应仔细阅读合同内容，确保各项条款清晰明了，以避免日后发生纠纷。
祝双方合作顺利，工程顺利完成。
篇2工程施工合同简易范本一、合同双方甲方：（甲方单位名称或个人姓名）__________法定代表人（负责人）：__________地址：__________联系电话：__________乙方：（乙方单位名称或个人姓名）__________法定代表人（负责人）：__________地址：__________联系电话：__________二、合同项目简介1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模及内容：__________4. 工程工期：__________5. 工程费用总额：__________三、工程合同的签订1. 已审定的工程设计文件：甲方应当向乙方提供相关审定的工程设计文件。
工程施工合同范本(简易版)6篇
工程施工合同范本(简易版)6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1工程施工合同范本(简易版)甲方：（委托方名称）地址：（联系地址）联系人：（联系人）联系电话：（联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（联系地址）联系人：（联系人）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟对工程项目进行施工，为明确双方权利义务，特制定本合同。
经双方友好协商，一致同意如下：第一条工程名称：（填写工程项目名称）第二条工程地点：（填写工程项目具体地址）第三条工程内容：（填写工程项目具体内容）第四条合同价格：本次工程施工的总价款为（填写具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付等）。
第五条工程时间：工程计划于（具体日期）开始，并于（具体日期）完成。
第六条施工责任：乙方应按照工程图纸和规范要求，按时、保质、保量完成工程施工。
第七条付款方式：甲方应按照约定支付工程款项，支付方式为（一次性支付/分期支付等）。
第八条变更和索赔：如需对工程内容进行变更，应经双方协商一致；如遇不可抗力等因素影响工程施工，应及时通知对方并协商解决。
第九条违约责任：任何一方违反合同规定造成损失的，应承担相应的法律责任。
第十条合同解除：在工程施工过程中，如发生不可挽回的矛盾或争议，双方可协商解除合同。
第十一条其他事项：本合同未尽事宜，由双方协商解决。
第十二条合同生效：本合同自双方盖章日期起生效，至工程竣工并经双方验收合格起止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
以上为工程施工合同范本(简易版)范本，供参考使用。
具体的合同内容应根据实际情况进行调整和修改，确保合同的合法性和有效性。
希望双方在合作中能够遵守合同约定，共同推动工程项目顺利完成。
篇2工程施工合同范本(简易版)甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商达成以下协议，以诚实守信、平等自愿、友好协商、互惠互利的原则，签订如下施工合同：一、工程范围甲方雇佣乙方承担以下工程的建设任务：（工程名称、具体内容）工程地点：（工程地点）工程规模：（工程规模）工程进度：（工程进度）二、合同期限本合同从双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格交付使用之日止，工程竣工验收合格后交付使用，由乙方承担责任。
工程施工合同简易版（6篇）
工程施工合同简易版发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目1、工程名称：_____.2、工程地点：_____.3、承包方式：_____.第二条工程期限合同工期总日历天数____天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组____元/组（一组_____块电池板）。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。
第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=____元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：_____乙方：_________年____月____日工程施工合同简易版（二）建筑工程施工合同甲方：_____（以下简称甲方）乙方：_____（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
工程施工合同范本(简易)6篇
工程施工合同范本(简易)6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，达成如下合同条款，以资共同遵守：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地址]3. 工程范围和内容：[具体范围和内容描述]4. 工程规模：[规模描述]二、合同工期1. 承包方式：[包工包料/清包工等承包方式说明]2. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）3. 竣工日期：XXXX年XX月XX日4. 合同工期顺延情形：[约定顺延情况说明]三、合同价款及支付方式1. 工程合同总价款：[大写小写金额填写]（需附工程预算书）2. 支付方式：[支付条件及流程说明]（现金、转账等支付方式）3. 结算方式：[结算条件及流程说明]（包括变更洽商的处理方式）四、工程质量及验收1. 工程质量标准：[具体标准描述]（符合国家质量验收标准）2. 验收标准与程序：[具体验收流程和标准描述]（包括材料设备验收、隐蔽工程验收等）3. 质量保修范围与期限：[保修范围及期限约定]（明确保修责任和期限）五、材料设备供应及保管1. 材料设备供应责任划分：[双方供应材料设备约定]（注明各自供应的材料设备）2. 材料设备检验与验收：[材料设备检验验收流程]（包括不合格材料设备的处理办法）3. 材料设备保管与使用：[材料设备保管责任划分及注意事项]（包括损坏丢失的处理办法）六、安全生产与文明施工1. 安全生产要求：[安全生产责任与措施]（明确甲乙双方的安全生产责任）2. 文明施工要求：[文明施工标准与措施]（明确施工场地的管理要求）3. 事故处理：[事故处理流程与责任划分]（明确事故处理流程及双方责任）七、工程变更与签证篇2合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容简述]4. 工程规模：[具体规模描述]二、工期及进度1. 承包方应按发包方提供的工期要求，按时完工。
简单工程施工合同范本4篇
简单工程施工合同范本4篇篇1简单工程施工合同范本一、甲方：_________________________（委托方）联系电话：__________________________乙方：_________________________（承包商）联系电话：__________________________二、工程名称：___________________________工程地点：___________________________工程规模：___________________________工程内容：___________________________三、工程费用：1. 工程总价：______________________（大写：______________________）元整2. 工程定金：______________________元整（在签订合同时支付）3. 工程尾款：______________________元整（在工程完工验收合格后支付）4. 工程款项支付方式：_______________________5. 工程款项支付时间：_______________________四、工程进度及验收：1. 工程开始日期：______________________2. 工程完工日期：______________________3. 工程验收标准：______________________五、工程保修期：工程完工验收后，承包商应提供____年的保修期，期间内负责对工程出现的质量问题进行整改。
六、违约责任：1. 甲方未按时支付工程款项的，每延迟一天支付应支付滞纳金_____%；2. 乙方未按时交付工程的，每延迟一天交付应支付延期赔偿款_____%；七、其他约定事项：1. 工程变更：任何一方需变更工程内容或规模时，应另行签订书面变更协议；2. 纠纷解决：因履行本合同产生的争议应友好协商解决，协商不成，提交有权机关处理。
工程简易施工合同范本（精选3篇）
工程简易施工合同范本（精选3篇）工程简易施工篇1发包人：承包人：发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数：天。
拟从xx年xx月xx日开始施工，至xx年xx月xx日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价(大写)：xx元;(小写)：xx元。
项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。
七、词语含义本中有关词语含义按有关规定执行。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按招标文件约定的`期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、其他1、本合同订立时间：xx年xx月xx日2、本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。
3、本合同共六份，双方各执三分。
发包人：(公章)承包人：(公章)日期：日期：工程简易施工合同范本篇2发包人(以下简称甲方)：统一社会信用代码：通讯地址：承包人(以下简称乙方)：统一社会信用代码：通讯地址：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：_____________________________。
二、工程范围和内容：__________________。
工程施工合同简洁版(6篇)
工程施工合同简洁版发包人（甲方）：_____承包人（乙方）：_____双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_____工程地点：_____工程内容：_____二、工程承包范围承包范围：_____面积为准三、合同工期开工日期：____年____月____号坯房竣工日期：____年____月____号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：____年____月____号合同工期总日历天数：____天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过____小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期竣工的，乙方承担违约责任。
六、工程质量标准：____县质量检测局为准。
（不包括材料质量）七、合同价款金额：建筑面积每平方米￥____元_____建筑面积的总平方米工程预支款：￥____万元竣工日付款：余下总金额的____%工程款结算：检测工程竣工日后____个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1.本合同协议书2.标准、规范及有关技术文件3.图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
九、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需及时提供全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。
乙方在施工过程中如有造成不必在的浪费则按照市价赔偿。
十一、甲方有权对乙方工程实施监督。
在猪舍内部结构中乙方需按照甲方要求施工。
甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。
十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
十三、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：_____本合同双方约定_____后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
四、承包形式：
第二条工程期限
一、合同工期总日历天数天
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延
１、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续_____ 小时以上），影响正常施工；停水停电_____ 天以上；
2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素；
３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。
三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。
第三条工程价款、结算及付款方式:
双方同意按下述第方式支付本合同价款，本合同价款为_______________（含税或不含税价）.
第一种方式：本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为________________元人民币（大写：_______________________）。
任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。
1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；
2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。
第二种方式：本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。
1、甲方于支付元；
2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款%，留%做质保金，待保修期满后个工作日内付清。
3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。
第四条建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由乙方采购。
二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。
经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。
第五条施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第六条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。
验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。
验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。
第七条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施
工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第八条质量保修
一、本工程保修期限为年，自工程竣工验收合格起算。
二、在免费保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。
乙方在接到甲方维修通知后小时内到达现场并及时处理。
如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。
若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收_______%的劳务费。
乙方保修联系电话：；乙方保修联系人：。
第九条违约责任
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_____向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期__________日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币_____元。
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的_____ %向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
三、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的_____ %向守约方支付违约金。
第十条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条附则
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。
甲方乙方
代表：代表：
户名：户名：
开户行：开户银行：
帐号：帐号：
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。