2017年建设施工合同
建设工程施工合同范本20173篇
建设工程施工合同范本20173篇篇一建设工程施工合同范本 2017甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的建设工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程预付款人民币[预付款金额]元；（2）工程进度达到[约定节点]时，甲方向乙方支付工程进度款人民币[进度款金额]元；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程结算款人民币[结算款金额]元；（4）剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
2017版建设工程施工合同范本
2017版建设工程施工合同范本以下是一份建设工程施工合同的范本，供参考：建设工程施工合同甲方：（甲方全称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方全称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）电话：（乙方联系电话）根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方按照平等自愿、公平合理的原则，就甲方委托乙方承担建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况（列举工程名称、位置、规模、功能等基本信息）二、工程内容乙方接受甲方委托，负责完成以下工程内容：（详细列举工程内容，包括工程范围、施工内容、具体工作要求等）三、工期工程开始日期为（日期），预计竣工日期为（日期）。
四、工程款项1. 工程总价款为（具体金额），甲方应按照以下支付比例支付工程款项：（列明各次支付工程款的时间节点、比例和金额）2. 乙方应按照甲方支付工程款项的比例及时结算分包商款项。
五、工程质量与保修1. 乙方应按照国家有关工程质量标准和甲方要求的要求，保证施工质量符合合同约定，并且提供相应的工程质量保证书。
2. 完工后，乙方应提供一定期限的质量保修服务，具体保修期限为（具体期限）。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款项，甲方应按照合同总金额的（具体比例）支付违约金。
2. 若乙方未按时完成工程或工程质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金。
七、争议解决1. 本合同的生效、履行、解释及争议解决应适用中华人民共和国法律。
2. 对于因履行本合同所产生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、附则1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方签字：乙方签字：日期：日期：。
建设工程施工合同范本2017
建设工程施工合同范本2017甲方（委托方）：______________乙方（承包方）：______________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，达成如下合同：第一条项目名称及位置甲方委托乙方承建______项目（以下简称“工程项目”），位于______，项目概况见附件一。
第二条项目内容1.1 工程项目的主要内容包括：1）________；2）________；3）________。
1.2 具体工程内容及技术要求详见附件二。
第三条合同价格3.1 本工程项目的总价为______万元（人民币）。
3.2 乙方应根据工程实际情况编制工程预算及施工组织设计，并报甲方审核确认。
一经确认后，不得擅自更改。
第四条工程工期4.1 工程项目自双方签订本合同之日起，计划工期为______个月。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期，应及时向甲方书面报告，并经甲方同意后再行实施。
第五条施工方式5.1 乙方应按照双方签订的工程施工组织设计方案，严格按照相关法规和标准完成工程项目。
5.2 乙方应合理安排施工进度，并确保施工质量符合国家有关标准和要求。
第六条施工条件6.1 甲方应为乙方提供施工所需的图纸、设计文件、目录文件及其他技术文件资料。
6.2 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，确保乙方正常施工。
第七条变更和追加工程7.1 在工程实施过程中，如有必要变更或追加工程内容，须双方协商一致，并签订书面变更合同。
7.2 变更或追加工程应在不影响整体工程进度和质量的前提下进行。
第八条施工质量8.1 乙方承诺在完成工程项目后，按照国家相关标准进行质量检测，并提供相应的检测报告。
8.2 如发现工程存在质量问题，乙方应及时予以整改，并保证不影响工程项目的使用功能。
第九条竣工验收9.1 工程项目竣工后，乙方应与甲方共同进行竣工验收。
验收合格后，签订竣工验收书。
9.2 如工程存在质量问题，乙方应按照约定予以整改，直至验收合格为止。
2017建设工程施工合同（4篇）_合同范本
2017建设工程施工合同(4篇)(招标人)：_____________________________鉴于_________________ (以下简称投标人)参加_________________ 项目投标，应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任：1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即______年______月______日后至______年______月______日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订《建设工程》;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。
我方保证的金额为人民币____________元(大写：__________________)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后______日，即至______年______月______日止。
投标有效期延长的，经我方书面同意后，本保函的保证期间做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。
(2 )如果贵方选择重新招标，我方向贵方支付重新招标的费用，但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额，即不超过人民币____________元。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。
我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
2017版建设工程施工合同范本
2017版建设工程施工合同范本
一、甲方：（出租方）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承租方）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方同意出租建设工程相关设备和设施，乙方同意承租并遵守以下约定，双方达成如下合同：
1. 租赁设备和设施：
甲方同意将以下设备和设施出租给乙方使用：
（1）设备/设施名称：
规格型号：
数量：
使用状况评估：
（2）设备/设施名称：
规格型号：
数量：
使用状况评估：
2. 租赁期限：
本合同自双方签署之日起生效，至年月日终止。
3. 租金及付款方式：
乙方同意每月支付租金元，于每月的日
前支付至指定账户。
逾期支付的，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。
4. 设备维护和保养：
乙方在使用过程中，应当按照相关规定对设备和设施进行合理保养
和维护，确保设备的正常使用。
5. 设备保险：
乙方应当购买相应的设备保险，确保设备在使用过程中出现故障或
损坏时能得到及时补偿和赔偿。
6. 设备归还：
租赁期满时，乙方应当将设备和设施按照原样归还给甲方，如有损
坏或遗失，乙方应当按照相应的赔偿标准进行赔偿。
7. 违约责任：
任何一方未履行本合同约定的，应当依法承担违约责任，赔偿对方因违约造成的损失。
8. 其他约定：
（1）本合同内容不得擅自修改，须经双方协商一致后方可变更。
（2）本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
日期：日期：
以上为本合同正文，甲乙双方遵守并履行。
建设施工合同范本2017
建设施工合同范本2017根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就_______（工程名称）、_______（工程地点）的施工事宜达成如下协议：一、工程内容1.1 本合同工程为_______（工程名称），位于_______（工程地点），包括但不限于_______（工程内容）。
1.2 工程质量标准按照_______（相关标准）执行。
二、工程期限2.1 工程期限为_______（工程开始日期）至_______（工程完工日期）。
2.2 若因不可抗力等原因导致工程延期，应提前书面通知对方，并经双方协商确定新的工程期限。
三、工程款项3.1 工程总造价为人民币_______元整（￥_______）。
3.2 工程款项支付方式：甲方应按照工程进度支付工程款项，具体支付比例如下：（1）工程开工前支付_______%；（2）工程竣工前支付_______%；（3）工程验收合格后支付_______%。
3.3 工程款项支付方式应书面确认，未经书面确认不得擅自更改。
四、工程变更4.1 若在工程施工过程中需要进行变更，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 工程变更引起的费用变动由变更方承担。
五、质量保证5.1 乙方承诺所提供的材料和施工质量符合国家相关标准和规定，保证工程质量。
5.2 工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，如发现质量问题，乙方应及时整改。
六、保险责任6.1 乙方应为工程施工期间的人身伤害和财产损失购买相应的保险。
6.2 如因乙方施工原因造成的人身伤害和财产损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、违约责任7.1 若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
7.2 违约方应在接到对方书面通知后_______日内补正，并赔偿因此造成的损失。
八、争议解决8.1 合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交_______仲裁委员会仲裁。
8.2 仲裁裁决是终局的，对双方当事人有法律约束力。
建设工程施工合同(2017版本)
建设工程施工合同(2017版本)建设工程施工合同（2017版本）1. 引言建设工程施工合同是指建设工程的业主与施工单位订立的合同，用以规范双方在工程施工过程中的权利义务关系，保障工程顺利进行。
本文档是建设工程施工合同的模板，适用于2017年版本。
2. 合同订立2.1 合同主体本合同的业主方为__________（以下简称“业主”），住所地为__________；施工方为__________（以下简称“施工单位”），住所地为__________。
2.2 合同工程本合同项下的建设工程为__________，位于__________（以下简称“工程地点”）。
2.3 合同价款本合同的工程价款为人民币__________元整（￥__________），包含了工程全过程中的费用。
2.4 合同期限本合同的工期为__________个自然日，自合同生效之日起计算。
2.5 合同生效本合同自双方代表签字或盖章之日起生效。
3. 合同履行3.1 施工条件施工单位应确保具备履行本合同的各项技术、经济、管理和组织条件，并应提供相应的证明文件。
3.2 施工方式施工单位应按照规划、设计文件和合同要求进行工程施工，采取合适的施工方式，并保证工程质量。
3.3 变更和索赔如需对合同工程进行变更，必须经过双方协商一致，并签订书面变更协议。
如因遇到合同工程无法预见的情况，影响施工进度或增加施工费用时，施工单位有权向业主提出索赔要求。
3.4 工程质量施工单位应按照国家相关标准和合同要求进行工程质量保证。
如在工程质量验收中发现不符合规定的情况，施工单位应在规定时间内进行整改。
3.5 安全生产施工单位应按照相关法律法规和安全管理规定，保障施工现场的安全生产。
如发生安全事故，将承担相应的责任和损失。
4. 合同支付4.1 工程款项业主应按照合同约定的进度和验收标准及时支付工程款项。
4.2 工程结算工程竣工验收后，双方应进行工程结算。
如有争议，应按照相关法律程序解决。
建设工程施工合同范本2017
建设工程施工合同范本2017合同编号：__________建设工程施工合同甲方：____________（以下简称甲方）地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：____________（以下简称乙方）地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方进行下列工程项目的施工事宜，达成如下合同条款，以资遵守：一、工程名称及工程地点：1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________二、工程内容及标准：1. 工程内容：____________2. 工程标准：____________三、合同价款及支付方式：1. 合同总价款：人民币（大写）____________元整（￥__________）。
2. 价款支付方式：____________四、工程工期：1. 工程开始日期：____________2. 工程竣工日期：____________五、施工责任及规范：1. 乙方应按照国家法律法规和相关标准，完成本合同约定的工程内容，保证工程质量符合相关标准要求。
2. 甲方应提供必要的施工条件和协助，确保工程顺利进行。
六、材料采购及使用：1. 材料采购：____________2. 材料使用：____________七、工程变更：1. 如需变更本合同约定的内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更后的工程价款及工期等应相应调整。
八、质量保证及验收：1. 工程竣工后，甲方有权组织验收，对工程质量进行检查验收。
2. 工程验收合格后，乙方应提供相应的质量保修期。
九、违约责任：1. 若任何一方未能履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如因一方原因导致另一方损失的，应承担赔偿责任。
十、争议解决：1. 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交____________（仲裁/法院）解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第四章 合 同 条 款 及 格 式（GF—2017—0201）建设工程施工合同住房城乡建设部 国家工商行政管理总局第一部分 合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自 愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6.工程承包范围：二、合同工期计划开工日期： 计划竣工日期： 工期总日历天数：。
年月日。
年月日。
天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(￥其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥（4）暂列金额：人民币（大写）(￥2.合同价格形式：元)；元)； 元)； 元)； 元)。
。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的 文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和 方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转 包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与 合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年 月 日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自生效。
十三、合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执发包人： (公章)承包人： (公章)法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地 址：地 址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电 话：电 话：传 真：传 真：份。
电子信箱： 开户银行： 账 号：电子信箱： 开户银行： 账 号：1. 一般约定 词语定义第二部分 通用合同条款（略） 第三部分 专用合同条款合同当事人及其他相关方 名 称： 资质类别和等级： 联系电话： 电子信箱： 通信地址： 名 称： 资质类别和等级： 联系电话： 电子信箱： 通信地址： 工程和设备。
。
法律 适用于合同的其他规范性文件：标准和规范。
； ；； ； 。
；； ； ； 。
。
。
。
发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。
。
合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：。
图纸和承包人文件图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。
承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。
现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：。
联络天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
发包人接收文件的地点：；发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。
交通运输出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：。
场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：。
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承担。
知识产权。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
关于承包人为实施工程所编制文件的着作权的归属：。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：。
承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：。
工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：。
2. 发包人发包人代表发包人代表：姓 名：；身份证号：；职 务：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：。
施工现场、施工条件和基础资料的提供提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求：。
提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：。
资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：。
发包人是否提供支付担保：。
发包人提供支付担保的形式：。
3. 承包人承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人需要提交的竣工资料套数： 承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人提交的竣工资料移交时间：承包人提交的竣工资料形式要求： （10）承包人应履行的其他义务：项目经理。
。
。
。
。
。
项目经理：姓 名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目经理的授权范围如下：。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：。
承包人擅自更换项目经理的违约责任： 。
承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 。
承包人人员承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 。
承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 。
。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。
分包分包的一般约定 禁止分包的工程包括： 主体结构、关键性工作的范围：分包的确定 允许分包的专业工程包括： 其他关于分包的约定：分包合同价款 关于分包合同价款支付的约定： 工程照管与成品、半成品保护。
。
。
。
。
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：。
履约担保承包人是否提供履约担保：。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：。
4. 监理人监理人的一般规定关于监理人的监理内容：。
关于监理人的监理权限：。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：。
监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；关于监理人的其他约定：。
商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）；（2）；（3）。
5. 工程质量质量要求特殊质量标准和要求：。
关于工程奖项的约定：。
隐蔽工程检查。
监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：小时。
6. 安全文明施工与环境保护安全文明施工项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：。
关于治安保卫的特别约定：。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：。
文明施工合同当事人对文明施工的要求：。
关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：。
7. 工期和进度施工组织设计合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：。
施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：。
施工进度计划施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：。
开工开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：。
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
测量放线。
工期延误因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：。
因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：。
不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：。
异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）；（2）；（3）。
提前竣工的奖励。
8. 材料与设备材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料设备的保管费用的承担：。
样品样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：。
施工设备和临时设施承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：。
9. 试验与检验试验设备与试验人员试验设备施工现场需要配置的试验场所：。
施工现场需要配备的试验设备：。
施工现场需要具备的其他试验条件：。
现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：。
10. 变更变更的范围关于变更的范围的约定：。
变更估价变更估价原则关于变更估价的约定:。
承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：。
发包人审批承包人合理化建议的期限：。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：。
暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：。
暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：。
11. 价格调整市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：；第2种方式：采用造价信息进行价格调整。