临时设施施工合同
工程临时设施分包合同
工程临时设施分包合同甲方（业主）：________乙方（分包商）：________鉴于甲方为_______工程项目的业主，现需委托乙方提供临时设施建设服务，双方本着平等自愿、诚信互利的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在_______工程项目中关于临时设施建设的权利与义务，以确保工程的顺利实施和质量要求。
二、合同范围本合同包括但不限于以下临时设施的建设和管理：1. 施工现场围挡、安全标识及警示设施；2. 临时道路、桥梁及交通指示设施；3. 施工用电、水的供应设施；4. 临时办公、生活区的建设和管理；5. 其他双方约定的临时设施。
三、合同期限本合同自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、质量标准乙方必须按照国家及行业相关标准和规范，以及甲方提供的技术要求，保证临时设施的质量满足工程需求。
五、费用支付1. 合同总价为人民币____元；2. 付款方式：____；3. 结算方式：____。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成临时设施建设任务，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失；2. 如甲方未能按约定支付费用，应向乙方支付违约金。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充；3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日以上合同范本仅供参考，实际签订合同时应根据实际情况和项目需求进行调整。
在签订合同前，建议双方详细阅读合同条款，必要时可咨询法律专业人士，以确保合同的合法性和有效性。
在实际操作中，工程临时设施分包合同应当注意以下几点：合同的内容要全面，涵盖所有可能影响工程质量和进度的因素；合同的条款要明确，避免因含糊不清导致日后的纠纷；合同的执行要有监督，确保各项条款得到有效落实。
建筑工地临时协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：____________________甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟在____________________（地点）进行建筑项目施工，乙方愿意承接该项目的施工任务。
为确保双方合法权益，经双方友好协商，特订立本临时协议书。
一、项目概况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目类型：____________________5. 施工期限：____________________二、施工内容1. 乙方负责本项目的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方应严格按照国家有关建筑法规、规范和标准进行施工，确保工程质量。
3. 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工方案进行施工，如有变更，需经甲方同意。
4. 乙方应保证施工安全，遵守施工现场的安全管理规定，确保施工过程中不发生安全事故。
三、工程款支付1. 甲方应按合同约定，于施工进度达到约定节点时，向乙方支付相应比例的工程款。
2. 乙方应按照甲方的要求，提交工程进度报告、工程量清单、施工图纸变更等资料，以便甲方审核和支付工程款。
3. 甲方在收到乙方提交的上述资料后，应在规定的时间内审核完毕并支付相应工程款。
4. 工程款支付方式：____________________5. 工程款支付周期：____________________四、工期延误1. 因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
施工现场临设施工合同
施工现场临时施工合同是指在建设施工现场，为完成部分或全部施工任务，施工方与施工场地提供方之间签订的、具有法律效力的、明确双方权利和义务的协议。
本文将为您详细介绍施工现场临时施工合同的主要内容，以供参考。
一、合同主体1. 施工方：指具有相应资质、承担施工现场临时施工任务的单位或个人。
2. 施工场地提供方：指提供施工现场给施工方进行临时施工的单位或个人。
二、合同标的1. 施工内容：具体包括施工方在施工现场所进行的临时施工任务，如搭建临时设施、铺设临时道路、提供临时用水用电等。
2. 施工场地：具体指明施工场地提供方提供的施工地点，包括地理位置、面积、出入口等。
三、合同期限1. 施工期限：明确施工方在施工现场进行临时施工的起止时间。
2. 合同续约：双方可约定在合同到期后，如施工方需继续进行临时施工，可按照本合同约定的条件进行续约。
四、合同价格1. 价格条款：明确施工方应按照合同约定的价格支付给施工场地提供方。
2. 价格调整：双方可约定在合同执行过程中，如遇市场价格波动较大，可按照约定的方法进行价格调整。
五、施工质量1. 施工标准：施工方应按照国家和地方的相关规定、标准进行施工，确保施工质量。
2. 质量验收：施工场地提供方有权对施工方的施工质量进行验收，如验收不合格，施工方应按照要求进行整改。
六、安全生产1. 安全生产责任：施工方应承担施工现场的安全生产责任，确保施工现场的安全。
2. 安全生产措施：施工方应制定并落实施工现场的安全生产措施，如施工现场的防火、防爆、防尘、防毒、防震等。
七、违约责任1. 施工方违约：如施工方未按照合同约定完成施工任务，应承担违约责任，向施工场地提供方支付违约金。
2. 施工场地提供方违约：如施工场地提供方未按照合同约定提供施工场地，应承担违约责任，向施工方支付违约金。
八、争议解决1. 双方在签订合同时，应明确约定争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
2. 双方应按照约定的事项和程序解决争议，如协商不成，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
关于修建临时设施费用承担的约定
关于修建临时设施费用承担的约定摘要：一、临时设施费用承担的约定背景二、临时设施的定义和范围三、费用承担方和承担原则四、费用结算方式和时间五、合同双方的权益保障六、违约责任和争议解决正文：关于修建临时设施费用承担的约定随着城市建设的不断发展，临时设施的修建和使用越来越普遍。
为了明确各方的权利和义务，确保临时设施的顺利修建和使用，本文就关于修建临时设施费用承担的约定进行详细阐述。
一、临时设施费用承担的约定背景临时设施费用承担的约定是在建设项目过程中，为了解决临时设施修建和使用过程中产生的费用问题，明确各方的权利和义务，确保项目顺利进行而签订的合同。
二、临时设施的定义和范围临时设施是指在建设项目施工过程中，为满足施工需求而临时建设的设施，包括但不限于临时道路、临时桥梁、临时排水设施等。
三、费用承担方和承担原则根据我国相关法律法规规定，临时设施费用承担原则为“谁受益，谁承担”。
即在临时设施修建和使用过程中产生的费用，应由项目施工方承担。
同时，项目施工方有权向建设方追偿因建设方原因导致的临时设施费用增加部分。
四、费用结算方式和时间临时设施费用结算方式为一次性支付。
项目施工方应在临时设施修建完成并通过验收后，按照合同约定的金额和支付方式向建设方支付费用。
五、合同双方的权益保障在签订临时设施费用承担合同时，双方应充分了解和遵守我国相关法律法规，确保合同内容的合法性和有效性。
合同双方应严格履行合同约定的义务，保障双方的合法权益。
六、违约责任和争议解决若合同双方因临时设施费用承担问题发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
同时，违约方应按照合同约定承担相应的违约责任。
总之，关于修建临时设施费用承担的约定对于确保项目顺利进行和维护各方的合法权益具有重要意义。
关于修建临时设施费用承担的约定
关于修建临时设施费用承担的约定《关于修建临时设施费用承担的约定》1.引言在工程建设中，修建临时设施是一个非常重要的环节。
它不仅关系到工程的顺利进行，还涉及到相关费用的承担问题。
针对这一主题，本文将就临时设施费用的承担约定进行深入探讨。
2. 临时设施费用的定义在工程建设中，临时设施指的是在施工期间为完成整个工程项目所必须设置或者临时搭建的设施，包括但不限于工地办公室、生活宿舍、材料堆放场地、施工设备等等。
而临时设施费用，则是指为了设置和维护这些临时设施所需的费用。
3. 临时设施费用的承担约定在实际工程建设中，关于临时设施费用的承担约定主要包括以下几种方式：3.1 承包商承担全部费用在一些工程合同中，可能会约定由承包商承担全部临时设施费用。
这意味着，承包商需要自行承担临时设施的设置和维护所产生的费用，无论是在施工期间还是工程结束后。
3.2 业主承担全部费用另一种约定方式则是由业主承担全部临时设施费用。
在这种情况下，业主需要为临时设施的设置和维护支付相应的费用，承包商不需要承担这部分费用。
3.3 双方共同承担除了以上两种方式外，还有一种约定就是由承包商和业主共同承担临时设施费用。
具体的费用分摊比例和支付方式将在工程合同中做出详细规定。
4. 个人观点和理解在我看来，临时设施费用的承担约定是非常重要的。
合理的约定可以避免在工程建设过程中因为费用问题而产生纠纷，保障工程的顺利进行。
在约定时，双方需要充分沟通，考虑各自的利益和实际情况，制定出合理的承担方案。
5. 总结与回顾通过本文的探讨，我们可以看出临时设施费用的承担约定是工程建设中非常重要的一环。
合理的约定可以避免后期纠纷，保障工程的正常进行。
在工程合同中，双方需要对临时设施费用的承担做出清晰明确的约定，以确保工程的顺利进行。
在这篇文章中，我尝试以从简到繁、由浅入深的方式探讨了关于修建临时设施费用承担的约定这一主题。
文章结构清晰，按照指定格式进行了撰写，并多次提及了主题文字。
临时设施施工合同范本
临时设施施工合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行临时设施施工的相关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：包括（但不限于）临时道路、围挡、临时水电安装、临时办公室及仓库搭建等。
第二条合同价款2.1 本合同采用固定总价方式，总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。
2.2 除非发生本合同约定的变更事项，否则合同价款不再调整。
第三条支付方式3.1 合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。
3.2 工程完工并经甲方验收合格后_______日内，甲方支付乙方剩余的合同总价款。
第四条施工期限4.1 乙方应自合同签订之日起_______日内完成施工。
4.2 如因不可抗力等原因导致施工延期，乙方可提出书面延期申请，甲乙双方协商确定延期时间。
第五条质量标准5.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
5.2 工程完工后，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。
第六条变更与解除6.1 在施工过程中，如甲方提出变更要求，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项。
6.2 在合同履行过程中，如发生不可抗力等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方均有权解除合同。
第七条违约责任7.1 乙方未能按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。
7.2 甲方未能按期支付合同价款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项的_______%作为违约金。
第八条争议解决8.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
水利水电工程施工合同技术条款临时设施
水利水电工程施工合同技术条款临时设施1施工交通(1)承包人应按合同规定负责修建从指定的场外公共道路至施工区的施工干线公路以及至各施工点的全部临时道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场，并在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超大件和超重件运输而必须采取的临时加固和加扩措施。
(2)承包人修建道路应做好路基和路面的排水设施，进行洒水除尘，将施工作业产生的扬尘公害减少至最低程度。
(3)承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填筑边坡。
(4)本合同承包人负责修建的施工道路、桥涵、交通隧道(包括施工支洞)和停车场，应免费提供发包人和监理人使用，其他承包人需要使用时，应按本合同《通用合同条款》第5．12款的规定办理。
2 施工供电(1)承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由发包人指定的主降压变电站输出端至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。
(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5．12款规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。
(3)承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用电源，除发包人指定的降压变电站发生的电网停电事故外，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。
3施工供水(1)除合同另有规定外，承包人应负责提供本工程施工和生活用水，水质应符合《混凝土拌和用水标准》)JOJ63—89的规定，承包人应按合同规定负责设计、施工、采购、安装、管理和维修施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水、水处理和抽排水设施等。
(2)除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第5．12款的规定和监理人的指示，为进入现场的其他承包人提供施工和生活用水方便。
(3)承包人应向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向办公地点和生活区的引水管路架设及其设备的提供、安装和维修等。
2024年临时设施板房施工合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年临时设施板房施工合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 合同术语定义2. 工程内容与范围2.1 工程概述2.2 施工地点2.3 施工期限2.4 施工质量标准3. 合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 最终付款3.5 价格调整4. 施工要求与流程4.1 施工准备4.2 施工计划4.3 施工材料4.4 施工安全4.5 施工变更5. 乙方责任与义务5.1 施工质量5.2 施工进度5.3 施工安全5.4 材料供应5.5 配合甲方验收6. 甲方责任与义务6.1 施工场地准备6.2 施工条件保障6.3 付款及验收6.4 配合乙方施工6.5 法律合规7. 违约责任7.1 甲方违约7.2 乙方违约7.3 违约赔偿8. 争议解决8.1 协商解决8.2 调解解决8.3 仲裁解决8.4 法律途径9. 合同的生效、变更与终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止9.4 合同解除10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 违约保密11. 合同的附件11.1 附件一：工程设计图纸11.2 附件二：施工方案11.3 附件三：材料规格及要求11.4 附件四：付款凭证11.5 附件五：验收标准12. 合同的签署与备案12.1 签署时间12.2 签署地点12.3 备案手续13. 其他约定13.1 双方的其他约定13.2 合同的补充协议14. 合同的争议解决法院14.1 争议解决法院14.2 法院管辖权第一部分：合同如下：1. 合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方全称），注册地址：（甲方注册地址）。
1.2 乙方名称及地址乙方全称：（乙方全称），注册地址：（乙方注册地址）。
1.3 合同术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，确保双方对术语的理解一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号:
临时设施工程施工合同
甲方:
乙方:
根据施工实际需要，甲方将青岛武船船坞项目部的临时设施工程项目交由乙方施工。
按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致同意签订本合同。
第一条：工程名称、地点、范围及内容数量
1、工程名称：_
2、工程地点:
3、工程范围:
4、工程内容及数量:
1）、工程内容包括：项目部活动房C25混凝土基础地坪施工、C25混凝土地坪、场地围墙施工、场内混凝土地坪施工、水池修筑、洗手台、水电安装、室内地板铺装、隔墙、实验室等。
2）、工程数量：按图纸或实际施工数量，以乙方实际完成的符合计量规则且经甲方签认的工程数量为准。
第二条：合同价款:
1、乙方为完成其上述工作内容，其承包总价暂定为大写元整（RMB元整）（含
税），具体费用见“附表工程量清单”。
2、《工程量清单》附后，其他工程项目单价套用相关定额。
以上综合单价为最终结算单价，任何一方不得以任何理由要求修改。
3、《工程量清单》中的工程数量为暂定工程数量，乙方施工工程量以实际完成计量，工程量的增减丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除乙方为完成本合同工程所承担的义务和责任。
4、以上综合单价均已包括：为了实施和完成本合同工程所需的施工队伍调遣费、人工费、材料费、小型工具使用费、安全及保险、自检、缺陷修复、因工艺流程、施工进度安排（包括业主计划调整）和客观因素（不可抗力除外）造成
的人工、机械设备降效、停滞费、管理费、利润及各种规费、税费等，以及合同 明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
5、工程营业税及附加由甲方代扣代缴，工程决算后甲方给乙方出具代交税
费的有关证明，乙方向甲方出具正式发票。
第三条：施工期限
本工程合同总工期为60天。
其中项目部内部建设必须在
年 月底前完 成，现场试验室根据场地提供时间来确定。
乙方在签订合同协议书之后，在
丄天内组织设备进场开工，并连续均衡 施工。
第四条：工程质量
1、乙方严格按甲方要求及国家颁发的施工规范和标准等进行施工。
2、乙方在施工中发生质量问题，未经甲方现场技术负责人研究做出处理方
案前，乙方不得擅自处理，如因乙方原因出现的工程质量问题， 一切费用全部由 乙方承担。
3、工程竣工后，乙方按规定对工程质量责任缺陷保修半年，保修期时间自 通过
甲方验收起始日算起。
4、由于乙方施工质量达不到甲方的要求, 显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍, 质量低劣，且在整改期限内无明
乙方立即退场，并无权要求支付
任何附加费用。
第五条：材料供应和验收
1、本工程材料由乙方自行采购。
2、凡乙方委托甲方采购的，甲方另收取
第六条：变更
5%米保费。
1、乙方提出变更时，由乙方提出变更理由、内容及工程数量，报甲方审核 批准
后方能实施。
2、甲方有权对乙方所承担的工程提出设计变更，乙方必须执行。
由变更设
计引起的工程数量增减，按标价的工程量清单执行，若工程量清单中未包含适用 于变更工程的单价，则经双方协商后执行。
第七条：计量与支付
1、本合同工程量的计量以设计为依据，按甲方签认的工程量为准。
2、由于乙方施工原因造成的或为完成本合同工程应采取的施工措施而增加的工程数量不予计量。
因甲方设计方面原因，造成乙方增加的工程量予以计量。
3、工程完工，经甲方验收后，按审核签认的工程量和本合同规定的单价计算
乙方完成工程量，并办理结算，扣除工程造价总额的5%作为质保金，甲方一次性支付除质保金外工程款。
4、本合同最终结算单需经甲方工程部门，质量安全部门、设备物资部门、合约部门、办公室等部门审核，项目经理审批并加盖项目经理部公章后方为有效结算单。
5、质量缺陷责任保证金，待工程质量缺陷责任期满，30天内再支付给乙
方（扣抵乙方施工部分发生的质量缺陷修复费）。
第八条：双方责任
（一）甲方责任:
1、负责整个工程施工的生产技术、质量、安全、进度的监督管理，施工过
程中的质量检查及验收；对不符合技术规范要求的操作，有权要求乙方停工整顿。
2、提供施工图纸及相关资料一套，负责审批乙方提交的施工组织设计。
并组织对乙方进行技术交底，协助解决施工过程中出现的乙方难以解决的技术难题。
3、指派一名工程师为现场施工联系及负责人。
4、负责办理工程结算，支付工程进度款。
（二）乙方责任：
1、本合同签字生效后，丄天内按甲方要求组织人员、材料、设备进场工作。
2、服从甲方施工生产的有关要求。
如甲方认为乙方生产进度难以保证施工节点要求时，乙方应无条件增加设备和人力投入。
3、建立健全安全生产、文明施工组织机构，遵守甲方及业主的相关规章制度；自行负责施工中人、车、机的安全，在施工过程中发生的一切安全事故，责任由乙方负责并承担一切费用；并保障甲方免于承担与此有关的一切索赔、诉讼等其他费用
4、乙方应接受甲方驻现场工程师的监督检查，并积极配合。
服从甲方代表现场指挥调度及生产安排。
5、保持施工现场文明清洁，按国家和地方有关环保规定施工，若达不到业主和有关部门文明施工和环保要求，乙方承担所有处罚费用。
6自行解决为完成本合同工程所需的生产、生活临时设施。
7、在进行对外采购物资、材料、设备等活动中，不得以甲方的名义进行采购活动。
8、在甲方资金未及时到位之前，乙方承诺不以任何形式催收甲方尚未支付乙方为完成本合同工程的相应欠款。
9、负责协调周边关系，并协助其他进入甲方施工区域的临建施工单位协调周边关系。
施工期间，当地所需乙方办理的手续（含暂住证等）由乙方自行负责, 费用自理。
第九条：违约责任
1、工程出现一般质量事故，除责令其停工返修外，对乙方处以500元/次的经济罚款；出现重大质量事故，甲方有权收回全部剩余工程，并限期乙方在三天内退场，由甲
方另行安排施工队伍，由此发生的一切责任及经济损失全部由乙方承担。
2、发生严重打架斗殴、违法乱纪事件给甲方声誉造成重大影响，每发生一次处罚
乙方10000元以上罚款。
3、乙方不按甲方、业主、监理及政府部门要求进行文明施工和现场管理, 给甲方造成通报或暴光影响的，乙方除迅速整改外，甲方将对乙方处以元以上50000元以
10000下的罚款。
4、不允许乙方将本合同工程进行再分包或转包，否则视乙方为违约，一经
发现，甲方有权立即解除合同。
且乙方应向甲方支付合同总价款5%。
5、乙方现场负责人蔡伟应常驻现场，未经甲方同意不得随意离开工地, 否则，甲方按1000元/天予以罚款。
6由于乙方原因无法继续履行合同（中途退场），甲方按乙方剩余工作量的20%作为支付给甲方违约金。
7、由于乙方施工进度达不到甲方的要求，工期滞后，且在整改期限内无明
显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方应立即退场，并无权要求支付任何附加费用。
第十条：其他
1、在合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，解决不了，由武汉市仲裁委员会仲裁。
2、因业主原因，造成甲方总包协议书不能履行或中途不能继续履行时，本合同自行
中止，乙方不得借此向甲方索赔任何费用。
3、本合同自双方法人代表或其授权代表签字并盖章之日起生效，工程竣工验收合
格，质量缺陷责任期满，结清工程款后终止。
4、本合同一式叁份，甲方执贰份, 乙方执壹份。
甲方：乙方：
甲方代表：乙方代表：
地址：地址：
联系电话：联系电话：
签订日期：签订日期：。