施工合同简易范本(通用19篇)
施工简易合同书（精选40篇）
施工简易合同书（精选40篇）施工简易合同书什么是合同合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
《中华人民共和国民法典》第四百六十四条：婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用有关该身份关系的法律规定；没有规定的，可以根据其性质参照适用第三编规定。
依法成立的合同，受法律保护。
依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是法律另有规定的除外。
施工简易合同书（精选40篇）随着法律观念的日渐普及，人们运用到合同的场合不断增多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家收集的施工简易合同书（精选40篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
施工简易合同书1发包方（以下简称甲方）：______________________________委托代理人（姓名）：______________________________承包方（以下简称乙方）：______________________________委托代理人：______________________________甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条：甲方工作1、甲方负责洽谈承揽装修业务；2、甲方负责广告策划和发布，设计方案和制作工服；3、甲方负责施工现场的施工进度，工艺说明，巡视督导，验收等方面；4、负责工程测量，预算，设计，导购，现场管理；5、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。
第二条：乙方工作1、严格遵守甲方制定的施工现场管理制度，同一着甲方工服，施工现场必须在明显位置悬挂甲方公司标志；2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程，如乙方不按图纸及工艺施工，造成的损失由乙方负责；3、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；4、乙方应处理好物业及业主的关系，不得和业主争吵，有问题须及时向甲方反映，监理及时协调；乙方负责施工现场安全；5、文明施工，管理好工程材料，施工过程中出现工伤事故由乙方负责；6、乙方施工过程中不得私自或以甲方的名义私自承揽业务，如有业务应通知甲方，经甲方同意办理相关手续后方可承接；7、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；8、乙方负责甲方的所有施工材料搬运到施工现场；9、保证施工现场的整洁，施工现场做到一日一清，施工中产生的垃圾、土渣一律装袋存放在指定地点，材料、工具按指定位置整齐排放，工程完工后负责清扫施工现场；10、乙方自行办理所带队伍人员的公安检查等一切手续，出现问题甲方不负责；11、乙方不得与现场监理人员及我公司其他人员私下交易，一经发现全部扣除乙方向甲方交纳的保证金；第三条：工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
简单施工劳务合同范本(精选11篇)
简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。
2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。
3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。
三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。
五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。
六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。
甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
施工合同范本简易版(16篇)
施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版（16篇）施工合同范本简易版篇1 甲方代表：_____乙方代表：_____按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：__________________________________________________2、工程地点：__________________________________________________3、承包范围： ____________________4、承包方式：___________________________________________________5、工程：_______年________月________日进行开工，________年_______月_______日竣工6、工程预算买款，人民币___________元（大写：________________________________）第二条甲方工作1、合同开工前壹天，提供施工所需的场所，并清空场内一切影响乙方施工的障碍。
2、合同开工前壹天，甲方应向乙方提供施工所许的水、电等设施，并说明使用注意事项3、负责办理本工程施工所涉及政府建设主管部门的各种申请、批件等手续4、合同开工前，对施工平面图纸，施工方案及进度计划审定第三条：乙方工作1、按合同约定完成施工图设计与工程配套的设计，拟订施工方案和施工进度表，交甲方审定（具体方案由甲乙双方审核后方可施工）2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求进行施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜（按公司相关规定“工程与合同管理”）3、遵守当地政府建设主管部门对施工现场管理和规定4、按约定保护好建筑结构和相应管线及设备第四条：关于工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，征得乙方同意，并支付乙方因赶工期采取的措施费2、因甲方责任，未能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期顺延3、因设计变更或甲方原因造成的停电、停水、停暖及不可抗拒因素影响，导致停8小时以上（一周内累计）工期相应顺延第五条关于工程质量及验收的约定1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程，材料质量，装修项目造型，整体验收，甲方应按时参加验收，乙方不可自行验收2、由于甲方提供的材料，材料价款不能超过乙方在市场上购买同种材料最低价，材料质量不合格会影响工程质量，其返工费用由甲方负责3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙承担4、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内组织验收并办理验收移交手续，或提出修改意见，乙方按要求修改并承担应自身原因造成修改的费用如甲方在规定的时间内未能组织验收，切未能提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续，并由甲方承担从约定最后一天的次日起开始的工程保管费，每天按照承包工程造价的月息2%计取第六条关于工程价款及结算的约定1、合同价款（人民币）共_____________按合同总价分为四次付款：A、合同签定生效之日起，甲方付给乙方合同价款的______%作为预付款人民币_________元（大写：_______________________________）B、开工前三天甲方付给乙方合同价款的____%，人民币_________元（大写：_______________）C、甲方每月按照工程量进度 %付给乙方，人民币元，大写。
简易施工合同
简易施工合同（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用范文，如工作计划、工作总结、演讲稿、合同范本、心得体会、条据文书、应急预案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speech drafts, contract templates, personal experiences, policy documents, emergency plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!简易施工合同简易施工合同十篇简易施工合同篇1发包人(以下简称甲方)：统一社会信用代码：通讯住址：承包人(以下简称乙方)：统一社会信用代码：通讯住址：为了保证______施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《_____》、《中国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
简易施工合同范本（四篇）
简易施工合同范本合同编号：本合同由乙方出具且盖有合同专用章甲方：________（以下简称甲方）乙方：________（以下简称乙方）鉴于双方在________（具体项目名称或合作事项），达成以下协议，以确保双方的权益和顺利进行合作。
第一条合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在施工合作中的权利和义务，保证工程质量和进度的完成。
第二条施工范围1. 项目名称：________。
2. 施工地点：________。
3. 施工内容：________。
第三条合同金额和支付方式1. 合同总金额为人民币________元。
2. 甲方应在本合同签订之日起第五个工作日内支付合同金额的30%（________元）作为预付款，并在乙方完成整体工程后的10个工作日内支付剩余金额。
第四条工期1. 开工日期：本合同签订之日起______（天/周/月）内。
2. 完工日期：乙方应保证在开工日期起计算的______（天/周/月）内完成工程。
第五条质量要求1. 乙方应确保施工过程中遵守相关技术规范和行业标准，确保工程质量符合国家和地方标准要求。
2. 施工材料应符合相关标准，确保质量和安全性。
第六条违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付款项，应按照每逾期一日支付应付款项总金额的0.05%作为违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定完成工程，除非出现不可抗力因素，乙方应按照每逾期一日支付合同总金额的0.1%作为违约金。
第七条保密条款1. 甲乙双方应对彼此间的商业机密和合作细节保密，并不得向第三方透露或提供相关信息。
2. 经过甲乙双方书面同意，方可向第三方透露或提供相关信息。
第八条法律适用和争议解决1. 本合同的有效性、履行和解释适用中华人民共和国的法律。
2. 如因合同解释或履行发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同变更和解除1. 除非经双方协商一致并以书面形式确认，否则本合同不得进行任何变更。
简易施工合同范本
简易施工合同范本简易施工合同范本篇1发包人(以下简称甲方)：____________________________________承包人(以下简称乙方)：依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议。
第一条工程概述1、工程地点：____________________________________________2、工程期限______天，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
第二条工程价款及结算方式1、本工程总造价为：_____________________________2、工程款结算方式如下：第一次：____________，合同签订时付总造价的.65%;第二次：____________，瓦工结束后付总造价的35%-500;第三次：____500___，安装结束;第三条甲方的义务1、开工前，为乙方入场施工创造条件。
包括：搬清室内陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则。
2、提供施工期间的水源、电源。
3、负责协调施工队与有关单位部门之间的关系。
4、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相关的审批手续。
5、施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。
6、参与工程质量和施工进度的监督负责材料进场、竣工验收。
第四条乙方的义务1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
保护好现场的家具和陈设，保证现场内上、下水管道的畅通。
3、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
第五条工程变更及赠、减项1、工程项目及做法如需变更、双方必须协商一致，同时调整相关费用。
最简单施工协议书（通用11篇）
最简单施工协议书最简单施工协议书（通用11篇）在现在社会，需要使用协议书的场合越来越多，签订协议书可以保障自身的权益不被侵害。
写协议书需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的最简单施工协议书，欢迎阅读与收藏。
最简单施工协议书篇1甲方：________________乙方：________________1、甲方工地材料到位，提供工具，斗车等工具由甲方负责。
2、一切小工具(灯泡、电线、安全帽等)由乙方负责。
3、乙方要保质保量，在工地不准打架、赌博，如有违反，罚款500-2021元。
4、施工安全：发生工伤事故由施工队自己负责。
5、本工程工期为____天，乙方按施工实际量计算总___平方数，卫生间墙面___/平方米，地面：___/平方米，此价不含税金。
6、人员进场按每人发饭票，不包吃，包住宿、包水电，饭票费按每月计算扣除。
7、十天以内可以借资，借资款不超过进度款。
8、结算方式：按每月工程进度的80%结算工程款，余款的20%在验收合格10天之内，全部付清。
9、乙方在本合同期间不得中途撒离工人，如因此造成的一切经济损失由乙方负责。
10、乙方施工人员进场后先试用两天时间，确实质量无问题后再继续施工(质量要求是水平、四角直、尽量无空心)，如在两天施工过程过存在严重质量问题，本合同则自动失效，双方不追究责任。
11、本协议书一式两份，甲和乙双方各执一份，经双方签字后生效，至工程验收结清余款后失效。
注：完成总工程后，补锯片款伍佰元整(￥500)。
本合同如有未尽事宜，双方可协商后签订补充协议，此补充协议也视同合不可分割部分，与合同具有同等法律效力。
甲方签名：________________乙方签名：______________________年______月______日______年______月______日最简单施工协议书篇2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲方需墙体隔断约___平方米，以包工包料形式承包给乙方施工，为明确双方责任和义务，依据《建筑法》、《合同法》的法律、法规，为互惠互利，诚实守信，特订如下协议：一、工程名称：原金色外滩大酒店。
施工合作协议书范本(19篇)
施工合作协议书范本（19篇）施工合作协议书范本（精选19篇）施工合作协议书范本篇1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。
第二条工程期限合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________乙方：_______代表：__________代表：_______年_____月_____日_______年_____月_____日施工合作协议书范本篇2甲方：乙方：丙方：为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同简易范本（通用19篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同简易范本（通用19篇）建设合同也称为“建设合同”或者“分包建设合同”。
以下是本店铺为大家收集整理的施工合同简易范本，欢迎阅读并下载。
施工合同简易范本第1篇工程名称：工程地点：发包人：承包人：发包人：(全称)承包人：(全称)依照《中华人·民共·和国合同法》、《中华人·民共·和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期工程合同工期总日历天数：____天。
拟从_____年_____月_____日开始施工，至_____年_____月_____日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款合同总价(大写)：____元;(小写)：____元。
项目单价：□详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按有关规定执行。
七、词语含义本协议书中有关词语含义按有关规定执行。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按招标文件约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：_____年_____月_____日本合同订立地点：发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于后生效。
本合同共六份，双方各执三分。
发包人：(公章)承包人：(公章)施工合同简易范本第2篇甲方：乙方：甲方位于新城三组56号建有住房一栋，为了维护甲乙双方共同利益，保证施工质量和安全施工，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
1、乙方进户后，应实地勘察，会同施工人员作好安全生产方案，否则条件不成熟不应施工。
2、施工中的安全防护器材必须配置到位，否则不得施工，在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
3、乙方应保证工程质量，(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔，如因返工，费用由乙方负担。
4、工程总施工量平方米，计人·民币元，工程完工后一次性付清费用，甲方不得拖欠。
5、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本合同从签字之日起生效，未尽事宜，由甲、乙双方共同协商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________________年____月____日施工合同简易范本第3篇甲方：______乙方：______（以下简称乙方）根据甲方工程施工需要，同意乙方以x为代表的施工队承接甲方_________________装修工程的室内水电安装，经甲、乙双方协商，在平等互利的前提下自愿签订本合同。
一、工程项目1、工程名称：______2、工程地点：______3、承包范围：按广东____公司设计的__________________售楼精装修，水电施工图纸设计变更、图纸会审等内容及范围全部完成施工（包括建设方与甲方签订施工合同全部安装部分约定的除材料外所有室内水电安装施工）4、乙方劳务范围：______（包括但不限于甲方与建设单位签订的本工程施工合同的所有安装工作范围）二、承包方式及质量要求2.1、乙方包工、包料，包工具，包质量，包安全，包清理，包文明施工，包工期，包市质监站、监理公司、物业管理处及有关单位竣工验收并业主入伙验收，包保修。
2.2、包质量要求：所有施工内容应达到国家相关规范要求、质量标准的评定，以国家、省、市和碧桂园的验收标准进行验收，质量标准为合格。
三、乙方负责：3.1、乙方不得以任何借口再次转、分包，一旦发现乙方私自转包，甲方有权立即终止合同并由第三方班组介入接替乙方，继续进行施工，乙方承诺无条件退场，已施工部分按已完成量的70%结算无异议。
3.2、包括但不限于：安装施工机械、施工工具、电焊机、砂轮机、施工照明灯具，本班组使用的自用照明灯具，本班组的宿舍照明水电。
3.3、包施工用电：甲方只提供至二级配电箱后由本班组自用的电器的电线、电焊线、电缆及小型三级配电移动箱，所有线、开关、插座、配电箱需满足临时用电安全规范；3.4、合同内乙方承包的各项安装工程必须按设计图纸设计变更和施工规范等相关资料施工完成。
四、承包价格：______4.1、本工程室内安装的工程量计算依据按照______房地产开发有限公司给出的水电总价格，甲方收取25%的手续费用，发票由甲方负责4.2、乙方必须于在约定时间完成水电安装施工任务。
乙方达不到甲方的工期要求，延误甲方的施工节点，甲方有权随时与乙方办理结算，乙方无条件服从和退场。
4.3、乙方合同签订人必须跟班作业，常驻施工现场，每月不少于25天，如每少一天按200元/天罚款，若有离开工地，委托为现场代表，代表其行使工地管理权利，负责工地进度，安全质量事务。
4.4、乙方所需要的施工用料须提前七天以书面的形式一式三份报项目经理审批后，一份留底，一份交项目经理，一份直接交给材料员（以便及时采购。
如因乙方未按时提交材料计划而造成材料供应不及时造成延误工期由乙方承担责任。
4.5、乙方施工的所有场地由乙方自行清理，若乙方不清理，即由甲方派人清理，费用由乙方负责，并扣除乙方清理费0.5元/㎡；4.6、如有设计修改，乙方承诺累计少于2（包含2个工作日）个工作日之内不再增加任何费用。
大于2个工作日的由双方协商增加费用事宜。
如产生时工费用按_____元每人工计算。
4.7、按实际完成上述各项工程量结算，如建设单位发文取消该项目，该项工程量同样扣除。
五、结算方式、进度款支付：______5.1、乙方按甲方要求进驻专业技术人员，把所用材料拉到现场，乙方管理人员及工人自带伙食一个月。
5.2、按项目部每次在建设单位领取进度款时，由乙方按已完成工程量向甲方项目部申报，经预算部核定该班组的工程进度款（包括伙食费及借支款）支付70%给乙方。
5.3、工程完成经质检站、监理公司、建设单位（碧桂园）及有关单位竣工验收，在一个月内再支付工程进度款20%给乙方，小业主验收（收楼）后，付至工程进度款97%，余款3%作质量保修金，在一年的保修期内不发生质量问题，保修期满后无息退还全部保质金（保修期内如发生质量问题24小时内要及时安排施工人员到位进行维修，如不及时建设单位派维修队工人进行维修所产生的费用在乙方保修金内扣除）。
5.4、每次发放工资时，由签订合同人把进度款分配给工人，保证按进度款100%发放工人工资，不得在进度款中收取工人任何费用，每个工人在工资表签名并打手印，送到甲方财务处存档，由甲方财务和挂靠劳务公司把工资款存到工人帐户中。
5.5、乙方要提供甲方支付全部工资款的收据给甲方财务，作为支付工资款的依据。
5.6、乙方领取生活费，应先由现场施工员签字认可后，送工地主管审批，再到财务处借生活费。
六、工程工期6.1、安装工程进度和工期无条件满足建设方及甲方之各节点工期要求。
6.2、甲方根据本工程建设单位的工期要求，提供乙方总进度计划和重大工程节点日期，乙方必须严格按照甲方制定的进度计划及甲方的指令组织施工并接受甲方对进度的检查、监督、考核。
若过程中进度有调整，以调整后的进度计划为准。
乙方必须全力满足甲方的节点工期要求，并须完成每周计划及月计划，若由于乙方原因造成工期或节点延误，甲方按每逾期一天罚5000元对乙方进行处罚。
6.3、节点进度工期完成的确认：______在各种材料清理完毕、各楼层清理干净并按甲方指定位置和标化规定堆码整齐后方可提请甲方验收。
节点验收通过，验收日期为节点进度实际完成日期。
如施工场地未能做到工完场清，按合同面积每平方米1元的清洁费进行扣减。
6.4、乙方必须按甲方的"施工组织设计"组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方计划的进度节点要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。
6.5、本工程保修期限以甲方与建设单位签订的总承包合同约定的期限为准。
七、图纸施工班组必须严格按甲方下发的蓝图施工，不能使用电子版作为施工图，如使用未经认可的电子版施工，所造成的一切后果由班组负责。
八、管理人员要求水电班组必须配备每个标段不少于一名专职专业负责人。
九、材料管理9.1、甲方按材料定额规定的数量提供给乙方，乙方必须加强管理，励行节约。