2019年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题C卷 附答案
2019年注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题C卷附答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《绿色施工导则》的规定，某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施不包括( )。
A．运送土方车辆封闭严密B．施工现场出口应设置洗车槽C．堆放的土方洒水、覆盖D．建筑垃圾分类堆放2、下列情形属于施工项目经理可以同时担任两个建设工程项目负责人的是（）。
A.两个项目的发包人同意B.项目其一的施工已经进入到工程竣工验收阶段C.两个项目属于同一工程分期开发D.项目其一因发包人拖欠工程款而停工达半年之久3、关于评标规则的说法,正确的是（）。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序4、某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。
由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在( )前行使。
A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日5、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。
A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导6、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。
后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。
A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院B.仲裁协议签订地的中级人民法院C.仲裁协议签订地的基层人民法院D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院7、关于代理的说法,正确的是（）。
A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任8、发生下列（）情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。
A. 主管部门发现企业不再具备安全生产条件的B. 超越法定职权颁发安全生产许可证的C. 违反法定程序颁发安全生产许可证的D. 工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的9、某建设单位与施工单位签订起工奖罚协议。
双方约定：双方法定代表人签字加盖公章并备案后生效。
根据《合同法》，该赶工奖罚协议为( )合同。
A．显失公平B．附条件C．可变更、可撤销D．附期限10、建设工程事故报告后出现新情况的，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
补报的时限是（）。
A. 自事故发生之日起7日内B. 自事故报告之日起30日内C. 自事故报告之日起7日内D. 自事故发生之日起30日内11、根据《工程建设国家标准管理办法》规定，下列技术要求中，应当制定国家标准的是( )。
A．工程建设勘察、规划、设计、施工及验收等行业专用的质量要求B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求C．工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求D．工程建设行业专用的信息技术要求12、下列主体中,属于法人的是( )。
A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学建筑学院D.某乡人民政府13、根据《消防法》，关于建设刚才竣工消防验收的说法，正确的是（）。
A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案14、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。
关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。
A、应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意B、应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意C、应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意D、应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意15、下列所给选项中，关于仲裁管辖的表达，正确的是( )。
A. 实行级别管辖，但不实行地域管辖B. 实行地域管辖，但不实行级别管辖C. 既不实行级别管辖，也不实行地域管辖D. 既实行级别管辖，也实行地域管辖16、1998年8月15日，甲工厂与乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在同年11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15天内全部支付工程款30万元。
乙公司在同年11月1日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。
经多次催讨，甲工厂于1999年9月1日答应付款并向乙公司出具30万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。
乙公司的债权的诉讼时效到期日为( )。
A．2000年8月15日B．2000年11月1日C．2000年11月16日D．2001年9月1日17、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）。
A.施工合同中约定采用的推荐性标准B.建筑法律C.施工图设计文件D.工程监理合同18、报据《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》关于承担工伤保险责任单位的说法,正确的是( )。
A.职工与两个单位建立劳动关系,工伤事故发生时,该两个单位共同为承担工伤保险责任的B.劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任C.单位指派到其他单位工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D.个人挂靠其他单位对外经营,其聘用人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位19、某工程施工中发生如下事件，当事人对（）不服可以申请行政复议．A.由于项目经理失职，建筑公司没收了其资格证书B.总包单位对违反安全规定的农民工处以罚款C.由于质量不合格建设单位扣押了某批建材D.由于存在严重安全隐患，现场被建设行政管理部门要求暂停施工整改20、根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列不属于建设单位申请领取施工许可证的前提条件是( )A.已经取得安全生产许可证B.办理了工程质量监督手续C.有满足施工需要的施工图纸D.已经取得规划许可证21、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。
关于该专业工程质量责任的说法，正确的是( )。
A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任22、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算23、某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。
该施工企业与小区居民之间债发根据是( )。
A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同24、在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准( )。
A.予以修订B.继续有效C.应当复审D.即行废止25、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。
后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应( )。
A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.A.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持26、下列建设项目中，可以不招标的是( )。
A．个人捐资的教育项目中合同估算价为80 万元的监理合同B．外商投资的供水项目中合同估算价为1000 万元的施工合同C．使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80 万元的材料采购合同D．上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500 万元的材料采购合同27、关于施工图设计文件，下面说法正确的是（）。
A. 施工图设计文件与施工组织设计文件都是设计单位编制B. 施工图设计文件与施工组织设计文件都是施工单位编制C. 施工图设计文件与施工组织设计文件必须经过监理工程师审查方可使用D. 施工图设计文件必须经过建设行政主管部门审查通过后，建设单位才可以交给施工单位使用28、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。
后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。
此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。
A.可变更可撤销B.效力待定C.无效D.有效29、关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是( )。
A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标C.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标30、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。
A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证擅自进行生产的C. 未取得安全生产许可证擅自进行生产的D. 为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的31、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起( )日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。
A.15B.20C.30D.6032、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )。
A.暂停施工，并及时报告建设单位B.暂停施工，并及时报告有关主管部门C.整改，并及时报告建设单位D.整改，并及时报告有关主管部门33、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为( )。
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题C卷 (含答案)
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题C卷 (含答案)考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据我国《消防法》的规定，按照国家工程建筑消防设计标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，( )应当将建筑设计的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。
A．施工单位B．设计单位C．监理单位D．建设单位2、施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）。
A.经建设单位同意，由施工企业负责修改B.经建设单位同意，由设计单位负责修改C.由施工企业负责修改，经监理单位审定D.经监理单位同意，由建设单位负责修改3、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。
A.安全许可证B.销售许可证C.产品合格证D.安装许可证4、下列主体中,属于法人的是（）。
A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学建筑学院D.某乡人民政府5、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成补充协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，则应按照( )的市场价格履行。
A．合同签订地B．履行义务一方所在地C．材料所在地D．订立合同时履行地6、在建筑市场上，良好行为记录信息公布期限一般为( )。
A．6个月至3年B．3年C．7天D．不得少于3个月7、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是（）。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文C.工程建设中拟采用的新技术、新材料,可不受强制性标准的限制D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制8、下列法人中，不属于企业法人的是（）。
2019版国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试C卷 含答案
2019版国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试C卷含答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、单位负责人接到事故发生的报告后，应当在（）小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A. 1B. 2C. 7D. 242、某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。
2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。
2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。
则利息起算日为( )。
A.2017年9月21日B.2017年11月21日C.2018年5月2日D.2017年11月2日3、根据我国《合同法》的规定，可撤销合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起( )年内行使撤销权。
A．1B．2C．3D．54、根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是( )。
A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准5、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。
A.国家标准和行业标准均是强制性标准B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次6、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔偿．A.被冲坏已施工的基础工程B.停工期间设备闲置C.清理现场，恢复施工D.被冲坏的现场临时道路恢复7、房地产开发商A公司与建筑施工企业B公司签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》试题C卷 附答案
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》试题C卷附答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于仲裁庭组成的说法,正确的是( )。
A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成2、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。
后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。
此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。
A.可变更可撤销B.效力待定C.无效D.有效3、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是（）。
A.经过勘察、设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的,需经原施工企业进行加、维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任4、下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”的招标行为是（）。
A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证5、某单位8月5日接到人民法院裁定书后不服裁决，上诉的期限是（）。
A. 8月20日前B. 8月15日前C. 8月12日前D. 11月5日前6、关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题C卷 (附答案)
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题C卷(附答案)考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。
A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的B.转让安全生产许可证的C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的2、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是( )。
A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施3、工程建设领域中的民事纠纷有其自身的特点，其中不包括的是( )。
A. 施工方与建设方法律地位平等B. 争议的内容主要是双方的权利和义务C. 任何一方对自己的财产可以自由处分D. 各方对有关人身关系的民事纠纷享有处分权4、下列合同中，属于实践合同的是（）。
Ａ.保管合同Ｂ.运输合同Ｃ.租赁合同Ｄ.建设工程合同5、根据《建设工程安全生产管理条例》,关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法,正确的是( )。
A.责令限期改正,并处合同价款1倍以上3倍以下的罚款B.责令停业整顿,降低资质等级C.责令限期改正,情节严重的,吊销资质证书D.责令停业整顿,并处5万以上10万元以下的罚款6、安装、拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由（）对现场实施全过程监督。
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》检测题C卷 附答案
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》检测题C卷附答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。
关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。
A.调解书不具有强制执行效力B.调解书自作出之日起发生法律效力C.调解书与裁决书具有同等法律效力D.裁决书不可以申请撤销2、下列主体中,属于法人的是（）。
A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学建筑学院D.某乡人民政府3、根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。
A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B.负责向有关部门上报施工生产安全事故C.自行完成建设工程主体结构的施工D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准4、建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归( )。
A．建设单位和设计单位共同所有B．设计单位和甲设计师共同所有C．建设单位和甲设计师共同所有D．建设单位独自所有5、根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是( )A.*拟安全生产许可证并限期整顿 B令停止生产,并处罚款C.撒销安全生产许可证D.吊销安全生产许可证6、以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。
A. 仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，由3名仲裁员组成的设首席仲裁员B. 由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C. 仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名D. 仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成7、关于评标规则的说法,正确的是( )。
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题C卷 附答案
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题C卷附答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。
A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.应当以企业申请资质前3年财务报表中净资产的平均额为准D.即所有者权益2、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设罝围挡，依法责令其停止施工。
该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于( )。
A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制3、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是( )。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬4、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者（）提出设计方案。
A.其他设计单位B.具有相应资质等级的设计单位C.监理单位D.装修施工企业5、建筑物倒場造成他人损害的,由( )承担连带责任A.所有人和建设单位B.使用人和建设单位C.建设单位和施工企业D.管理人和施工企业6、关于建设工程质量保修的说法,正确的是（）。
A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日7、关于法院采取诉讼财产保全与诉前财产保全措施时，申请人是否需要提供担保的说法，正确的是( )。
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题C卷 含答案
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题C卷含答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于仲裁庭组成的说法,正确的是( )。
A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成2、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。
关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。
A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的是同期同类贷款利率计息3、根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是( )。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的4、下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”的招标行为是（）。
A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证5、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板，施工完毕，施工单位以自己的名义将该批模板卖给其他公司。
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题C卷 (附解析)
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题C卷(附解析)考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是（）。
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商D.设计深度由设计单位酌定2、建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。
A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.重大责任事故罪D.失职罪3、根据《消防法》,除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收,（）。
A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收,由公安机关消防机构进行抽查4、关于代理的说法,正确的是( )。
A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任5、关于分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是( )。
A．分包单位只对总承包单位负责B．建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C．建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D．总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿6、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》。
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试C卷 (含答案)
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟考试C卷 (含答案)考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《标准化法》关于团体标准的说法,正确的是( )。
A.仅供本团体成员约定采用B.由社会团体协调相关市场主体共同制定C.技术要求不得高于强制性国家标准D.应当免费向社会公开标准文本2、建筑公司项目经理明知脚手架工程未经验收情况下，强令工人进行施工作业，而导致发生架体坍塌事故，造成严重后果，则该项目经理涉嫌（）。
A.工程重大安全事故罪B.重大劳动安全事故罪C.重大责任事故罪D.失职罪3、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是( )。
A.有效B.可变更或撤销C.无效D.效力待定4、下列发生在工程施工中的事项，构成不当得利之债的是（）。
A.总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用B.施工单位按照约定协助建设单位办理开工手续并承担相关费用C.施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项D.建设单位为施工单位垫付了行政罚款5、根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是( )。
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商D.设计深度由设计单位酌定6、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是( )。
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题C卷 (附答案)
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题C卷 (附答案)考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于仲裁庭组成的说法,正确的是( )。
A.首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B.当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C.当事人未在规定期限内选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定D.仲裁庭应当由3名仲裁员组成2、某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。
施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是（）。
A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费3、根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是( )。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的4、下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”的招标行为是（）。
A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证5、某单位8月5日接到人民法院裁定书后不服裁决，上诉的期限是（）。