2019年延期交房的补充协议书范本
延期交房协议书通用范本(3篇)
第1篇协议编号：__________甲方（出卖人）：_________________乙方（买受人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方延期交房事宜达成如下协议：一、房屋基本情况1. 甲方于____年____月____日与乙方签订《房屋买卖合同》，合同编号为：__________，约定甲方将位于____市____区____路____号____栋____单元____号的房屋（以下简称“本房屋”）出售给乙方。
2. 本房屋建筑面积为____平方米，用途为____，土地使用年限为____年。
二、延期交房原因1. 甲方因以下原因导致无法按原定交房日期交房：（1）国家政策调整，导致本房屋项目延期；（2）不可抗力因素，如自然灾害、战争等；（3）本房屋项目施工过程中遇到的技术难题；（4）甲方与相关单位协调过程中出现的争议；（5）其他甲方无法预见和避免的原因。
2. 甲方承诺将积极采取措施，尽快解决上述原因，争取早日完成房屋建设。
三、延期交房期限1. 甲方原定交房日期为____年____月____日，现因上述原因，甲方无法按期交房。
2. 经甲乙双方协商一致，延期交房期限为____个月，即从原定交房日期起算。
四、延期交房责任1. 甲方因延期交房给乙方造成的损失，甲方应承担以下责任：（1）按照《房屋买卖合同》约定的违约金支付给乙方；（2）赔偿乙方因延期交房而造成的实际损失；（3）甲方应按照中国人民银行同期贷款利率支付乙方逾期付款的利息。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋质量、配套设施等方面存在问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。
五、协议解除与终止1. 在延期交房期间，如甲方能够证明已尽合理努力解决延期交房原因，并承诺在合理期限内完成房屋建设，乙方不得解除本协议。
2. 乙方在延期交房期间，如因甲方原因导致房屋无法交付，乙方有权解除本协议，并要求甲方退还已支付的全部房款。
收房延期赔偿协议书范本(3篇)
第1篇甲方（收房方）：________乙方（开发商）：________鉴于甲方于____年____月____日与乙方签订《商品房买卖合同》，合同约定甲方应于____年____月____日取得该商品房的交付使用，但乙方未能按期交付，经双方协商，达成如下协议：一、延期交付原因1. 乙方未能按合同约定时间交付房屋，原因是：________。
2. 乙方在合同约定的交付日期前已书面通知甲方，说明延期交付的原因。
二、延期交付期限1. 由于________原因，乙方无法在合同约定的交付日期前交付房屋。
2. 经双方协商一致，乙方承诺将房屋交付日期延期至____年____月____日。
三、赔偿标准1. 乙方因延期交付房屋给甲方造成的损失，乙方同意按照以下标准进行赔偿：（1）房屋总价款的_____%作为延期交付赔偿金；（2）赔偿金自合同约定的交付日期起计算至实际交付日期止，按日计算，日赔偿金为房屋总价款的_____%。
2. 甲方因延期交付房屋而产生的其他费用，如搬家费、临时租房费等，乙方同意承担。
四、赔偿方式1. 乙方应在房屋实际交付日期后的____个工作日内，将赔偿金支付给甲方。
2. 乙方支付赔偿金的方式为：________。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
3. 本协议自签订之日起至甲方取得房屋实际交付之日止，对甲乙双方具有法律约束力。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________代表人（签字）：________代表人（签字）：________签订日期：____年____月____日附件：1. 商品房买卖合同2. 乙方延期交付通知3. 其他相关证明材料第2篇甲方（开发商）：地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________乙方（业主）：地址：____________________身份证号：____________________联系电话：____________________鉴于甲方开发的位于____________________的项目（以下简称“本小区”），原定于____年__月__日交付给乙方使用。
房屋延期交付补充协议
房屋延期交付补充协议1. 背景本协议作为《房屋合同》的补充文件，旨在对原定房屋交付日期进行延期并明确双方的义务和责任。
根据市场变化和项目进度，甲方和乙方经协商一致，达成以下约定。
2. 延期交付本协议中所指的延期交付是指原定房屋交付日期推迟，双方同意将房屋交付日期从原合同约定的日期延期至新的约定日期。
甲方承诺按新的约定日期将房屋交付给乙方，乙方同意在新的约定日期接收房屋。
3. 新的约定日期根据协商一致，甲方和乙方约定新的房屋交付日期为[填写具体日期]。
4. 延期原因房屋交付延期的原因如下：1.建筑施工进度受不可抗力因素所影响，包括但不限于自然灾害、政府行为、物资短缺等；2.建筑施工过程中发生意外事故导致施工延误；3.项目规划调整或项目管理需要。
5. 义务和责任5.1 甲方的义务和责任甲方承诺在新的约定日期之前完成房屋建设和装修工作，确保房屋交付给乙方时符合相应的建筑标准和质量要求。
如因甲方原因导致延期交付，甲方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于为乙方提供临时住宿并支付相应的费用。
5.2 乙方的义务和责任乙方同意在新的约定日期之前接收房屋，并按照合同约定支付相应的房屋尾款。
如乙方未按期接收房屋，乙方应承担相应的违约责任，并支付违约金或滞纳金。
6. 合同变更根据本协议的约定，房屋交付日期的延期不影响原合同中未做出明确约定的条款和条件。
除非本协议另有明确规定，原合同中的其他条款和条件仍然有效。
7. 争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不能解决，应提交至所属法院解决。
8. 生效和解释本协议经甲方和乙方签字确认后生效，并取代原有房屋合同中关于交付日期的约定。
本协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
补充协议是为了应对房屋交付日期延期的情况，确保双方的权益得到保障。
双方应保持沟通和合作，确保按时完成相关工作，尽量减少延期的影响。
一旦延期交付，双方将根据本协议的约定履行相应的义务和责任，有效保障交易的顺利进行。
延期收房 补充合同 范本
延期收房补充合同范本English:Subject: Template for Deferred Acceptance of Apartment and Addendum to ContractDear [Owner"s Name],We hope this letter finds you well.As you are aware, due to unforeseen circumstances beyond our control, we have been unable to take possession of our apartment at [Apartment Complex Name] as initially agreed upon in our purchase agreement dated [Agreement Date].We deeply regret any inconvenience this may have caused and would like to propose an addendum to our contract that outlines the terms and conditions of the deferred acceptance of our apartment.We believe it is in both our interests to reach a mutual agreement that addresses the current situation.Please find attached a draft of the addendum that specifies the new date of possession, which we propose to be [New Date].We have also included provisions for any additional costs or fees that may arise due to the delay, as well as the implications for the payment of maintenance fees during the period of deferral.We kindly request a prompt response to our proposal and hope thatwe can amicably resolve this matter.Your understanding and cooperation are greatly appreciated.Best regards,[Your Name]中文：收件人：[业主姓名]尊敬的[业主姓名]，您好！如您所知，由于不可抗力因素，我们无法在[购房协议日期]所约定的时间内接管[公寓名称]的公寓。
房屋租赁合同补充协议范本(延期交房)2019年版 - 首付款未支付延期
《房屋租赁合同》补充协议
（首付款未支付延期的情况下使用）
出租方：（以下简称甲方）法定代表人/身份证号码：
地址/住址：
联系电话：
承租方：（以下简称乙方）法定代表人：
地址：
联系电话：
鉴于双方于年月日已就坐落于
的房屋签订《房屋租赁合同》（以下简称“原合同”），经双方协商一致，对原合同内容作如下变更和补充：
一、将原合同约定的租赁房屋交付时间变更和补充如下：
租赁房屋的交付时间变更为年月日前，由于变更后的房屋交付时间较原合同约定的交付时间迟延天，因此，原合同约定的装修免租期变更为年月日至年月日，租赁期限变更为
年月日至年月日。
二、原合同约定的首付款金额的支付时间变更为年月日前，
每年的房屋租金支付时间相应顺延，即于每年月日前支付下年度房屋租金。
三、若甲方仍不能按本补充协议约定的期限按时交付房屋的，乙方有权解除合同，甲方应按原合同约定的第一年房屋租金的20%承担违约责任，赔偿因此给乙方造成的损失，违约金不足于弥补乙方损失的，乙方有权进行追偿。
四、本补充协议仅限于对房屋交付迟延做出变更和补充约定，任何一方未全面履行原合同以及本补充协议的，有权向对方提出权利主张和抗辩，签署本补充协议并不视为任何一方对其享有权利的放弃或对对方义务的免除。
五、本补充协议与原合同具有同等法律效力，是双方签订的原合同的组成部分，本补充协议未作变更或补充的，按原合同约定履行。
六、本补充协议壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份。
自双方签字盖章后生效。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：经办人：
电话：电话：
签订日期：年月日签订日期：年月日。
延期交房补充合同范本三篇
延期交房补充合同范本三篇篇一甲方（出卖人）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（买受人）：_______________________身份证号码：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、延期交房时间甲方预计将房屋交付时间延期至______年______月______日，具体交房时间以甲方书面通知为准。
二、违约责任1. 若甲方在上述延期后的交房时间仍未能交房，则自延期交房之日起至实际交房之日止，甲方应按照乙方已付购房款的[X]%/日向乙方支付违约金。
2. 若因不可抗力等不可预见、不可避免且不可克服的因素导致甲方无法按时交房的，甲方不承担违约责任，但应在不可抗力事件发生后[具体天数]日内书面通知乙方，并提供相关证明文件。
三、补偿措施2. 若乙方在延期交房期间选择自行租赁房屋居住，甲方应按照[具体标准]给予乙方租房补贴。
四、通知与送达1. 双方同意，本补充协议中涉及的通知、函件等文件应以书面形式送达，送达方式包括但不限于直接送达、邮寄送达、电子邮件送达等。
2. 若以邮寄送达的，收件地址以本补充协议中双方约定的地址为准，邮件寄出后[具体天数]日视为送达；若以电子邮件送达的，以电子邮件发送成功之日视为送达。
五、争议解决1. 本补充协议的签订及履行过程中，如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向房屋所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本补充协议与原合同具有同等法律效力，如有冲突，以本补充协议为准。
六、其他条款1. 本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
延期交房补充协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（开发商）：____________________地址：________________________________联系电话：__________________________乙方（购房者）：____________________地址：________________________________联系电话：__________________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《商品房买卖合同》（以下简称“主合同”），合同编号为_______，其中约定甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方使用。
因甲方原因，导致房屋交付时间延期，经双方协商一致，就延期交房事宜达成如下补充协议：一、延期交房原因1. 甲方延期交房的原因如下：（1）__________________________（2）__________________________（3）__________________________二、延期交房期限1. 甲方因上述原因导致房屋交付延期，经协商一致，延期交房期限为____个月。
2. 延期交房期限自主合同约定的交付之日起计算。
三、延期交房违约责任1. 甲方应按照以下标准向乙方支付延期交房违约金：（1）自主合同约定的交付之日起至实际交付之日止，每延迟一日，甲方应向乙方支付房屋总价款的_____%作为违约金。
（2）若延期交房期限超过____个月，乙方有权解除合同，甲方应退还已付房款及相应利息，并支付相当于已付房款_____%的违约金。
四、乙方权益保障1. 在延期交房期间，甲方应确保房屋的工程质量、使用功能及配套设施符合国家相关标准。
2. 甲方应定期向乙方通报延期交房的原因、进展及预计交付时间。
3. 乙方有权要求甲方提供延期交房的相关证明材料。
五、其他约定1. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
延期交房补充详细协议（通用3篇）
延期交房补充详细协议（通用3篇）延期交房补充详细协议篇1甲方：________房地产开发有限公司乙方：________________由于甲方未按购房合同约定时间将符合使用条件的房屋交付乙方使用，为了维护乙方的权益，甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经充分协商，签定本协议，由双方共同遵守。
一、本协议内容作为《________小区购房合同》的补充协议执行，与购房合同具有同等法律效力。
二、交房时间1、________年________月________日一期开始交房，8月30日前结束(一期包括3、5、6、7、8、10、11、12、13号楼)。
2、交房时房屋必须符合购房合同中所列的使用条件。
三、证件办理甲方应按照国家法律规定在房地产管理部门办理商品房销售所必须的房产五证:《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房销售(预售)许可证》，保障业主应有的合法权益，于交房时办理完毕;并按照合同规定，于交房后两年内办理房产证。
四、违约赔偿1、________年________月________日到购房合同规定交房日期之间的违约金按照购房合同执行，________年________月________日至________年________月________日期间的违约金，不再按购房合同执行，每天按业主所交实际款额的万分之三计算，________年________月________日未按期交房，不再按购房合同执行，违约金从________年________月________日起，每天按业主所交实际款额的万分之四计算。
因部分业主连续还代，违约赔偿金计算基数，每月核算一次2、因业主还款形式不一致，特作如下规定：1)全款支付的业主，享受以上违约补偿。
2)分期付款的业主，在交房之日必须支付到购房合同规定的付款额度，就可享受以上赔偿。
五、违约金支付方式________年________月________日至________年________月________日的违约金自________年________月开始每月抵扣业主的代扣款，分期与全款及交房后办理代扣的在交房之日抵扣业主的配套费和尾款(多退少补)，配套费征收标准必须符合政府规定，甲方必须出具书面材料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_________________ 延期交房的补充协议
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期： _____ 年 ____ 月_____ 日
甲方（卖方）
乙方（买方）：
由于工程进度滞后导致8#甲住宅楼不能按合同约定日期交房，为了维护购房人合法权益，经双
方友好协商，达成协议条款如下：
一、赔偿条件及交房日期
甲方（卖方）同意支付乙方（买方）逾期交房补偿金（价格补差）共计Y 元（万仟佰元整），乙方不再提岀购房合同规定的其他逾期交房索赔要求，包括银行
利息，延期交房违约金等。
乙方不得提岀退房要求，乙方（买方）同意继续履行购房合同并同意
甲方（卖方）于年月日前交房；
二、违约金赔偿方式
甲方（卖方）赔偿金分3次支付给乙方（买方），签订协议后20个工作日内支付30%,剩余70 % 的赔偿金在正式交房前20个工作日内全部付清。
乙方需将本人身份证、银行卡复印件交至甲方财务部。
三、违约责任
如甲方（卖方）不履行本协议约定，乙方有权按照主合同约定向甲方进行索赔。
如果乙方不履行
本协议约定，甲方（卖方）有权不予乙方退房，且不给予乙方任何赔偿。
四、其他
1、未尽事宜协商解决；
2、本合同一式三份，甲方（卖方）保存两份，乙方（买方）保存一份；
3、本协议自签字之日起生效。
第2页共3页
甲方：
乙方：
签订地点：
年月日。