建设工程合同管理模考3.doc
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--1、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。
A、仲裁委员会指定B、政府管理机构指定C、业主与承包商协商选定D、行业协会指定2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。
A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用3、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书4、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A、按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B、按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C、工程施工完成竣工验收工作D、工程通过保修期检验5、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同的效力。
A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院6、法人的变更是指（）。
A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销7、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。
A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议8、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（）。
A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容9、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案(第2次)
监理工程师《建设工程合同管理》考试题库【3套练习题】模拟训练含答案答题时间：120分钟试卷总分：100分姓名：_______________ 成绩：______________第一套一.单选题(共20题)1.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任引起的延误竣工，签订合同时双方需约定日拖期赔偿额和()。
A.平均赔偿限额B.最高赔偿限额C.有限赔偿限额D.最低赔偿限额2.【真题】根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于设计费的说法，正确的是（）。
A.发包人应在合同生效后支付预付款B.工程建设期间的概算调整不影响设计费C.施工图全部完成后，发包人可留不超过设计费5％的质量保证金D.发包人委托设计人承担合同之外的工作服务，应另外支付费用3.美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本不适用于()。
A.非传统模式B.CM模式C.设计一建造模式D.集成化管理模式4.施工合同示范文本规定，发包人()，不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A.未经承包人同意B.未经工程师审核确认C.未经工程师对分包工程验收D.在分包人未提交工程进度表时5.某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。
施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。
承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。
承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。
A.按延误1个月竣工赔偿B.按提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿6.FIDIC《施工合同条件》规定，工程师应在收到竣工报表后（）d内完成签证工作。
A.14B.21C.28D.567.为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是（）。
监理建设工程合同管理第一章的试卷
监理建设工程合同管理第一章的试卷一、单项选择题（每题3分，共30分）1. 建设工程合同管理的目标包括（）。
A. 发展和完善建筑市场。
B. 提高工程建设的管理水平。
C. 推进建筑领域的改革。
D. 以上都是。
2. 建设工程合同的主体是（）。
A. 法人。
B. 自然人。
C. 其他组织。
D. 以上都可以。
3. 在建设工程合同管理中，（）是合同管理的基本原则。
A. 平等原则。
B. 自愿原则。
C. 公平原则。
D. 诚实信用原则。
4. 建设工程合同的订立需要经过（）两个阶段。
A. 要约和承诺。
B. 要约邀请和要约。
C. 承诺和要约。
D. 要约邀请和承诺。
5. 下列关于要约的说法，错误的是（）。
A. 要约是希望和他人订立合同的意思表示。
B. 要约内容应当具体确定。
C. 要约到达受要约人时生效。
D. 要约可以撤回，但不可以撤销。
6. 承诺应当以（）的方式作出。
A. 通知。
B. 书面。
C. 口头。
D. 默示。
7. 建设工程合同应当采用（）形式。
A. 书面。
B. 口头。
C. 其他。
D. 默示。
8. 下列不属于建设工程合同类型的是（）。
A. 建设工程勘察合同。
B. 建设工程设计合同。
C. 建设工程监理合同。
D. 建设工程买卖合同。
9. 建设工程合同管理的任务不包括（）。
A. 发展和完善建筑市场。
B. 普及相关法律知识，培训合同管理人才。
C. 协助业主确定对目标控制有利的建设工程组织管理模式。
D. 负责施工合同的签订。
10. 下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。
A. 合同法律关系由主体、客体和内容三要素构成。
B. 合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
C. 合同法律关系的客体是合同法律关系主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。
D. 以上说法都正确。
二、多项选择题（每题5分，共30分）1. 建设工程合同管理的基本方法包括（）。
A. 严格执行建设工程合同管理法律法规。
B. 普及相关法律知识，培训合同管理人才。
建设工程合同管理试题6篇
建设工程合同管理试题6篇篇1建设工程合同管理试题一、选择题1. 在建设工程合同管理中，下列哪种合同形式是最常见的？A. 固定总价合同B. 成本加百分比合同C. 成本固定加费用D. 其他合同形式2. 建筑工程中，承包商应当对下列哪些事情负责？A. 建筑工程设计B. 质量控制C. 施工组织D. 所有选项3. 建设工程合同中，合同管理人员的主要职责是？A. 监督施工进度B. 控制合同成本C. 确保项目符合合同要求D. 签署合同文件4. 下列哪种情况属于建设工程合同管理中的风险？A. 施工材料价格波动B. 合同缺乏明确规定C. 自然灾害D. 所有选项5. 在建设工程合同管理中，下列哪项属于合同的付款方式？A. 固定合同总价B. 按照施工进度分期付款C. 成本加百分比合同D. 所有选项二、填空题1. 在建设工程合同管理中，合同管理的目的是_________ 。
2. 建设工程合同的签订应遵循__________ 法律法规。
3. 合同管理人员应对工程进度、质量和费用进行__________ 。
4. 建设工程合同中，合同解决纠纷的方式有__________ 和仲裁。
5. 建设工程合同管理中，预防风险的措施包括__________ 和合同严格执行。
三、简答题1. 请简要介绍建设工程合同管理的意义及作用。
2. 请说明建设工程合同管理中合同变更的影响及处理方法。
3. 在建设工程合同管理中，项目风险管理的重要性是怎样的？4. 请列举几种建设工程合同的类型并简要介绍其特点。
四、综合题1. 请结合实际案例，分析建设工程合同管理中可能遇到的风险并提出相应应对措施。
2. 请设计一份完整的建设工程合同管理方案，包括合同签订、合同管理、合同解决纠纷等环节。
以上是建设工程合同管理试题，希望能够帮助大家更好地理解和掌握建设工程合同管理知识。
祝大家顺利通过考试！篇2建设工程合同管理试题一、选择题1. 建设工程合同是指建筑施工合同、装饰装修合同、机电工程安装合同和建筑设备租赁合同四种合同。
2019年建设工程合同管理考试模拟试卷99720.doc
建设工程合同管理考试模拟试卷(五)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)第1题承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本，此时监理单位（）。
A . ．应从委托人方获得附加监理酬金B . ．应从委托人方获得额外监理酬金C . ．应从承包方获得合理化建议的奖金D . ．不应从任何一方获得额外奖励或酬金【您的答案】：D【正确答案】：D第2题监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（）A . ．同质业主后即可调换B . ．无需通知业主即可调换C . ．取得业主书面同意后才能调换D . ．合同签订后不允许再调换【您的答案】：C【正确答案】：C第3题可撤销的建设工程勘察合同，当事人应当请求向（）撤销。
A . ．建设行政主管部门B . ．质量监督机构C . ．监理单位D . ．仲裁委员会【您的答案】：B【正确答案】：A【参考解析】：可变更或可撤销合同的概念和种类。
如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。
当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同。
第4题工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的（）不属于工程师的权力。
A . ．检查承包人现场同期的记录B . ．指示承包人缩短合同工期C . ．当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定D . ．把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中【您的答案】：D【正确答案】：B第5题业主应在监理工程师签发（）后的14天内退还承包商履约保函。
A . ．单位工程移交证书B . ．合同工程移交证书C . ．解除缺陷责任证书D . ．最终支付证书【您的答案】：B【正确答案】：C第6题属于按索赔的合同依据分类的索赔是（）。
A . ．合同中默示的索赔B . ．总索赔C . ．工期索赔D . ．总承包人与分包人之间的索赔【您的答案】：C【正确答案】：A【参考解析】：施工索赔分类(一)按索赔的合同依据分类。
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷32023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3单选题（共50题，共50分）1.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（）。
A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审2.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。
A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天3.在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为（）。
A.28日B.56日C.60日D.90日4.关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。
A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准5.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成6.根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为（）。
A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天7.根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有（）。
A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误9.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。
建设工程合同管理考试模拟试卷3
建设工程合同管理考试模拟试卷21.依据《担保法》有关规定，当采用保证方式进行扣保时，下列说法正确的是（）A．债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B．债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C．保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D．保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任2.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）A．人民法院的判决B．仲裁机构的裁决C．经过公证的还款协议D．经过鉴证的还款协议3.调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律是（）A．《中华人民共和国合同法》B．《中华人民共和国民法通则》C．《中华人民共和国招标投标法》D．《中华人民共和国建筑法》4.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是（）A．行为B．事件C．法律事实D．后果5.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（）A．投保人B．被保险人C．受益人D．保险人6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的什同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（）A．按原价格执行B．按新价格执行C．按原价和新价的平均价执行D．按市场价执行7.《合同法》中规定的"缔约过失责任"是指（）A．订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B．委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C．由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D．因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失.要求对方承担赔偿责任8.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序履行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2005 年工程建设合同管理模拟考试试卷(三)8一、单项选择题(共50题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 一个买卖合同执行的是政府定价，2000 年2 月1 日订立合同时价格为每千克100元，合同规定2000年4月1日交货，违约金为每千克10元，交货后10日内付款，但卖方直至2000年6月1日交货，而政府定价于2000年5月 1 日调整为每千克120元，买方直至2000年6月1日才付款，买方应当按照每千克( D )元向卖方付款。
A. 100B. 110C. 120D. 1302. 合同当事人双方权利义务共同指向的对象是( A ) 。
A. 标的B.数量C.质量D.价款3. 缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( C ) 。
A. 当事人有损失B.当事人有过错C.合同尚未成立D.过错与损失之间的因果关系4. 当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( D ) 为准。
A. 招标文件中的规定B. 现场考察时招标单位的口头解释C. 招标单位在会议上的口头解答D. 发给每个投标人的书面质疑解答文件5. 设计招标方式有( B ) 。
A. 公开招标B.公开招标、邀请招标C.公开招标、邀请招标、议标D.邀请招标、议标6. 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于( B ) 。
A. 正常工作B.附加工作7. 依据监理委托合同规定，委托人有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是( D ) 。
C.额外工作D.意外工作A. 工程总投资超过预期金额B. 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长C. 承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D. 监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而出现质量事故8. 根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B ) 约定承发包双方的权利和义务。
A. 通用条款B.专用条款C.监理合同D.协议书9. 如果承包人要求延期开工，应当由( B ) 批准。
A. 发包人B.工程师C.承包人代表D.建设行政主管部门10. 在工程施工中由于( B ) 原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A. 不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化11. 根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》，建设工程在正常使用条件下的最低保修期限正确的为( A ) 。
A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为3年C. 供热与供冷系统，为1个采暖期、供冷期D. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为1年12. 设备安装工程中，具备联动无负荷试车条件时，应由( A )组织试车。
A. 发包人B.承包人13. 招标文件要求工程的施工期限不得超过20 个月，承包商在投标书内承诺18 个月竣工。
施工过程中，工程师因变更批准顺延工期 1 个月；填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨，工程师为了保证工程质量，指示该部分的施工停工0.5 个月。
则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为( A ) 个月。
C.监理人D.设备供应人A. 19B. 19.5C. 21D. 21.514. 承包人在索赔意向通知提交后的( B ) 天内递交正式的索赔报告。
A. 14B. 28C. 7D.5615. 违约是法律事实中的( A ) 。
A. 违法行为B.合法行为C.自然事件D.社会事件16. 施工企业的项目经理在施工过程中，超越自己的代理权限为施工企业购买了一套设备，设备供应商应当向( B ) 提出支付合同款的要求。
A. 监理单位B.施工单位C.项目经理D.建设单位17. 采用FIDIC《施工合同条件》时，应当由(C )投保建筑工程一切险。
A.发包人B.工程师C.承包人D.项目经理18. 一个合同被确认为无效合同，双方约定的违约金为2 万元，双方各有1 万元的经济损失，甲乙双方都有过错，但甲方是主要过错方(75%过错)，损失承担应为( C ) 。
A.各自承担自己的损失B.甲方赔偿乙方1万元的损失C.甲方赔偿乙方0.5万元的损失D.甲方赔偿乙方2万元的损失19. 下列关于合同生效的时间说法不正确的是( C ) 。
A. 一般说来，依法成立的合同，自成立时生效B. 书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效C. 附解除条件的合同，自条件成就时生效D. 附生效条件的合同，自条件成就时生效20. 甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
21. 建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无 效，应当由 ( C ) 确定合同的效力。
C. 仲裁委员会22. 在下列各种合同中，一般情况下 ( C ) 订立的合同有效。
A.限制民事行为能力人 B.无代理权人 23. “评标价”是指 ( D ) 。
A. 标底价格B. 中标的合同价格C. 投标书中标明的报价D. 以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值24. 下列各项中， ( C ) 不属于工程建设施工招标应具备的前提条件A. 建设用地征用完毕，施工图纸完成B. 概算已经批准，建设项目已正式列入计划C. 招标文件已经编制好D. 建设资金、建材、设备来源已经落实25. 监理合同示范文本规定， ( D ) 属于监理服务的额外工作。
A.由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时B. 合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担C. 应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作D. 出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作 这在合同法上是 ( C )A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权 A. 发包人确认B. 工程师确认D.人民法院 C.法定代表人越权D.无处分权人处分他人财产26. 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服务期间的车辆使用费用应由( A ) 。
A. 监理单位承担B.承包商承担C.委托人补偿，属于附加监理费用D.委托人补偿，属于额外监理费用27. 施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从( C ) 的日历天数计算。
A. 合同签字日起按投标文件中承诺B. 合同签字日起按招标文件中要求C. 合同约定的开工日起按投标文件中承诺D. 合同约定的开工日起按招标文件中要求28. 发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。
施工使用时发现部分门窗损坏，则应由( A ) 。
A. 发包人承担损失责任B. 保管员负责赔偿损失C. 承包人负责赔偿损失D. 发包人和承包人各承担损失的50%29. 关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是( A ) 。
A. 施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类B. 施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更C. 承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意D. 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前向承包人发出变更申请30. 在承包工作范围内，部分由承包商负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将经过行政法规规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，如果设计图纸仍有质量问题，则责任应当由( B ) 承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同31. 在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。
其中工期总日历天数应为( B ) 。
A. 招标文件要求的天数B.投标书内承包人承诺的天数C.工程实际需要施工的天数D.经政府主管部门认可的天数32. FIDIC 施工合同条件规定，用从( D ) 之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A. 开工日起至颁布发接收证书B. 开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C. 颁发接收证书日起至颁发履约证书D. 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书33. 对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种( D ) 。
A.合法行为B.违法行为C.自然事件D.社会事件34. 下列关于保证的说法不正确的是( B ) 。
A. 保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、债务人和债权人B. 保证法律关系包括保证人和被保证人(债务人)两方当事人C. 保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证D. 当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任35. 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( B ) 。
A. 3个月B.6个月C.12个月D.24个月36. 在合同权利义务终止的原因中，( A ) 是最主要和最常见的原因。
A.债务清偿B.合同解除C.免除债务D.债务抵消37. 法人的法定代表人超越权限订立的合同，( D ) 。
A.该代表行为一律无效B. 除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为无效C. 该代表行为一律有效D. 除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为有效38. 应当先履行合同的一方虽然有确切证据证明对方有( D ) 情形的，但仍不能中止履行自己的债务。
A. 经营状况严重恶化B. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务C. 丧失商业信誉D. 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形，但对方提供适当的担保39. 双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取( C ) 的措施。
A.将财产返还给对方B.赔偿损失C.继续履行D.追缴财产40. 对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求( A ) 确认无效。
A.人民法院B.监理单位C.建设行政主管部门D.建设单位41. 招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是( C ) 。
A.初步设计编制的概算价B施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价42. 施工招标文件的内容一般不包括( B ) 。
A.工程量清单B.资格预审条件C.合同条件D.投标须知43. 监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按( D ) 计算设施使用补偿费。
A. 补偿金额二设备在工程上使用的时间X设备原值B. 补偿金额二设备原值X设备在工程上使用时间X设备折旧率C. 补偿金额二设备原值X设备折旧率+管理费D. 补偿金额二设备在工程上使用的时间占折旧年限比例X设备原值+管理费44. 建设部和国家工商行政管理局联合发布了两个设计合同示范文本，《建设工程设计合同》(二)[GF-2000-0210]与(一)[GF-2000-0209]中条款内容差异的主要原因是由于委托的工作内容不同，即承包工程项目的( C ) 任务。