工程招标与合同管理-2016自考答案
工程招标与合同管理-2016自考答案【精选文档】
工程招标与合同管理(81009）一、单选题•1、建设工程总承包合同的履行不包括（?？)。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可参考答案：A•2、建设工程项目一般应采用（？）。
A。
公开招标方式 B.邀请招标C。
有限招标 D.其他组织招标参考答案：C•3、资格预审程序中应首先进行（ )。
A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C。
发布资格预审通告 D.发售资格预审文件参考答案：B•4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序.A.l－2人B。
l－3人C.1－4人D.1－5人参考答案：C•5、招标人与中标人签订合同后( )个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2。
00000 B。
3。
00000C。
5。
00000 D.6.00000参考答案：A•6、建设工程合同的最基本要素是（）。
A.标的B.承包人和发包人C.时间D。
地点参考答案：D•7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是( )。
A。
总价合同 B.单价合同C。
成本加酬金合同D。
邀请合同参考答案：D•8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）.A。
预付款B。
工程进度款C.退还保留金D。
价格调整条款参考答案：B•9、下列不属于完善合同条件问题的是( ）。
A。
关于工程交付 B.工程量及价格单C.关于合同图纸D。
关于施工占地参考答案：D•10、建设工程的建设合同大体上不包括（ )阶段。
A.勘察B。
设计C.施工D。
造价参考答案：A•11、Bot合同又称（ ).A.特许权协议书B。
工程项目总承包合同C。
单位工程施工承包合同D。
勘察.设计或施工总承包合同参考答案：D•12、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（）.A。
《工程招投标与合同管理》课后习题答案
《工程招投标与合同管理》课后习题答案第一篇：《工程招投标与合同管理》课后习题答案一、单选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 答案 C BC A A BD B D C C B B C A二、多选题题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 ABD BCE CDE BCDE BC ABD ABC ABC ABCD ABCE三、案例分析1、（1）施工招标应具备以下5个条件：1）招标人已经依法成立。
2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准。
3）招标范围、招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准。
4）有相应资金或资金来源已经落实。
5）有组织施工招标所需的设计图纸及技术资料。
（2）建筑业企业应具备的条件及资质等级的要求规定如下：1）建筑业企业应具备的条件。
根据《建筑法》规定，从事建筑活动的建筑施工企业应当具备下列条件：有符合国家规定的注册资本；有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；有从事相关建筑活动所应有的技术装备；法律行政法规规定的其他条件。
2）建筑企业的资质管理。
《建筑法》明确规定：从事建筑活动的建筑企业按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可范围内从事建筑活动。
建筑施工企业划分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
获得施工总承包资质的企业，可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包。
承担施工总承包的企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将非主体工程或者劳务作业分包给具有相应专业承包资质或者劳务分包资质的其他建筑业企业。
获得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程。
专业承包企业可以对所承接的工程全部自行施工，也可以将劳务作业分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业。
工程招投标与合同管理考试答案
工程招投标与合同管理考试答案一、单选题合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的（）关系。
A. 债权人与债务人B. 代理人与被代理人C. 权利与义务D. 法人与自然人答案：C。
合同法律关系主要体现的是当事人之间的权利与义务关系。
施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（）赔偿。
A. 施工企业B. 施工企业的法定代表人C. 施工企业的项目经理D. 具体的施工人员答案：A。
项目经理是施工企业的代理人，其行为代表施工企业，因此造成的损失应由施工企业承担。
下列财产中，（）不得抵押。
A. 土地所有权B. 土地使用权C. 房屋D. 交通运输工具答案：A。
根据我国法律规定，土地所有权不得抵押，但土地使用权可以抵押。
邀请招标的邀请对象数目不应少于（）家。
A. 2B. 3C. 5D. 7答案：C。
根据相关规定，邀请招标的邀请对象数目通常不少于5家。
施工合同的合同工期应是判定承包人提前或延误竣工的标准，订立合同时约定的合同工期概念应为从（）的日历天数计算。
（此处需要具体题目信息，但一般答案为从某个特定日期，如开工日期或合同签订日期等，开始计算的日历天数）假设答案为从开工日期开始计算：则答案为从开工日期的日历天数计算。
二、多选题建筑施工企业分为（）。
A. 工程监理企业B. 施工总承包企业C. 专业承包企业D. 劳务分包企业E. 工程招标代理机构答案：B、C、D。
建筑施工企业通常包括施工总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业。
获得专业承包资质的企业，可以（）。
A. 对所承接的工程全部自行施工B. 对主体工程实行施工承包C. 承接施工总承包企业分包的专业工程D. 承接建设单位按照规定发包的专业工程E. 将劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业答案：A、C、D、E。
获得专业承包资质的企业可以承接相关工程，并可以将其中的劳务作业分包给具有劳务分包资质的其他企业。
三、简答题或论述题简述施工招标的特点。
自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案
自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案第一篇：自考工程项目招投标与合同管理A卷及答案工程项目招投标与合同管理期末考试A 卷道题，一、单项选择题（共 20 道题，每题 1 分，共 20 分）1、在下列合同中，（）合同是可变更、可撤销的合同。
A 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B 以合法活动掩盖非法目的C 因重大误解而订立的D 损害社会公共利益的2、当工程内容明确、工期较短时，宜采用（）A 总价可调合同B 总价不可调合同C 单价合同D 成本加酬金合同3、根据我国《施工合同文本》规定，对于具体工程的一些特殊问题，可通过（约定承发包双方的权利和义务。
A 通用条款B 专用条款C 监理合同D 协议书4、一般认为，投标是一种（）A 履约B 要约C 要约邀请D 竞拍行为5、法律规定合同的诉讼有效期为 2 年。
若某合同的诉讼时效进行到 20 个月时，发生中止是由，该是由持续 5 个月，则该是由消除后，诉讼时效尚有（）。
A 9 个月B 6 个月C 4 个月D 2 个月6、工程建设施工招标，招标单位应在定标内（A 5B 7C 9D 157、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（师发出索赔意向通知。
A 14B 10）天发出招标通知书。
）天内，承包人应向工程C 28D 568、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的是（A 工程量清单 B 工程预算书 C 工程变更协议书 D 施工图纸）9、对于执行政府定价或政府指导价的合同，如果在其履行过程中逾期交货而遇到标的物的价格发生变化时，则（）。
A 无论是价格上涨还是下降，都按原合同价执行B 无论是价格上涨还是下降，都按新价格执行C 遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行D 遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行10、按计价方式不同，建设工程施工合同可分为：（1）总价合同（2）单价合同（3）成本加酬金合同三种。
以承包商所承担的风险从小到大的顺序来排列，应该是（）。
工程项目招标与合同管理自考试题(含答案)
工程项目招标与合同管理自考试题（含答案）一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是工程项目招标的主要程序？A. 编制招标文件B. 发布招标公告C. 确定投标人资格D. 签订合同2. 在工程项目招标过程中，评标委员会对投标文件进行评审时，应当以哪项为依据？A. 招标文件B. 投标人资格C. 投标价格D. 工程项目实施方案3. 以下哪种合同类型通常用于工程项目？A. 固定总价合同B. 成本加成合同C. 固定单价合同D. 绩效合同4. 在工程项目合同履行过程中，若发生合同变更，应由哪方提出？A. 发包人B. 承包人C. 工程师D. 监理人5. 工程项目合同中，质量保证期自验收合格之日起计算，一般为（）。
A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年6. 工程项目合同履行过程中，若承包人违约，发包人可以采取的措施是？A. 要求承包人支付违约金B. 解除合同C. 要求承包人加倍赔偿损失D. 以上都可以7. 以下哪种情况不属于工程变更的原因？A. 设计变更B. 发包人要求提前竣工C. 工程量增减D. 不可抗力8. 工程项目合同中，进度付款的支付比例一般为（）。
A. 50%B. 60%C. 80%D. 100%9. 在工程项目合同中，工程师的主要职责是？A. 负责工程项目的施工组织与管理B. 负责工程项目的质量控制与安全监督C. 负责工程项目的进度协调与投资控制D. 负责工程项目的合同管理与信息沟通10. 以下哪种情况不属于工程索赔的范围？A. 工程变更B. 工程延期C. 工程质量问题D. 不可抗力二、多项选择题（每题3分，共30分）1. 工程项目招标的主要程序包括（）。
A. 编制招标文件B. 发布招标公告C. 确定投标人资格D. 招标文件的澄清与修改E. 投标文件的递交与接收F. 开标、评标与中标G. 签订合同2. 工程项目合同中，以下哪些属于发包人的责任？A. 按时支付工程款项B. 负责工程项目的审批手续C. 提供施工场地与基础设施D. 负责工程项目的施工组织与管理E. 负责工程项目的质量控制与安全监督3. 工程项目合同履行过程中，以下哪些情况可能导致合同变更？A. 设计变更B. 发包人要求提前竣工C. 工程量增减D. 不可抗力E. 合同约定范围内的工程调整4. 工程项目索赔管理中，索赔的有效性应满足以下哪些条件？A. 索赔事件发生在合同有效期内B. 索赔事件的原因不属于承包人的责任C. 索赔请求符合合同约定D. 索赔证据真实、完整、有效E. 索赔事件对工程项目的进度、质量、安全等方面产生了实际影响三、案例分析题（共50分）背景资料：某工程项目采用公开招标方式选择承包商，招标文件中明确了工程项目的范围、质量要求、工期等内容。
工程招标与合同管理-自考答案
工程招标与合同管理（81009）一、单选题∙1、建设工程总承包合同的履行不包括（??）。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可参考答案：A∙2、建设工程项目一般应采用（?）。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标参考答案：C∙3、资格预审程序中应首先进行（）。
A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件参考答案：B∙4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。
A.l－2人B.l－3人C.1－4人D.1－5人参考答案：C∙5、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2.00000B.3.00000C.5.00000D.6.00000参考答案：A∙6、建设工程合同的最基本要素是（）。
A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点参考答案：DA.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同参考答案：D∙8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。
A.预付款B.工程进度款C.退还保留金D.价格调整条款参考答案：B∙9、下列不属于完善合同条件问题的是（）。
A.关于工程交付B.工程量及价格单C.关于合同图纸D.关于施工占地参考答案：D∙10、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。
A.勘察B.设计C.施工D.造价参考答案：A∙11、Bot合同又称（）。
A.特许权协议书B.工程项目总承包合同C.单位工程施工承包合同D.勘察.设计或施工总承包合同参考答案：D∙12、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（）。
A.《协议书》B.《通用条款》C.《专用条款》D.《建设工程质量管理条例》参考答案：A∙13、工程分包是针对（）而言。
自考-06289工程招投标与合同管理-习题册
工程招投标与合同管理课程代码： 06289习题册复习思考题一．单选题：仅一个正确答案1. 主要是为无民事行为能力人或限制民事行为能力人设立的代理方式。
A.委托代理人B.法定代理C.指定代理D.转委托2.委托代理人与第三人签定合同的法律特征表现为A.以代理人的名义与对方谈判；B.商签的合同内应有代理人的权利与义务的条款；C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求；D.所形成的合同由委托人与代理人共同履行。
3.《施工合同文本》中规定，发包人供应的材料设备单价与一览表不符时，由承担所有价差。
A.承包人B.发包人C.承发包双方共同D.工程师决定由谁4.某工程签定的钢材采购合同，由于条款内未约定交货地点，故运输费用未予明确，则供货商备齐钢材后，应。
A.将钢材送到施工现场B.将钢材送到发包人的办公所在地C.将钢材在公证机关公证下提存D.通知发包人自提5.承包人在临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.承发包双方共同6.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和组成。
A.现场管理费B.工程建设费C.风险金D.税金7.某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。
材料交货后货款未支付，供应商应以为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。
A．监理单位 B．分公司 C．建设单位 D．施工企业8.仲裁庭的首席仲裁员由选定。
A.仲裁申请人B.人民法院C.当事人共同D.仲裁机构9.投标承包工程，是投标的核心。
A.报价B.工期C.质量D.信誉10.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投标书，并由业主与中标人签订工程承包合同。
此A.决标B.评标C.授标D.议标11.属于来自业主的风险是A.业主信誉差B.军事冲突C.海啸D.国家政策的变动12.代理是指代理人以名义进行代理行为。
A.自己B.被代理人C.代理人D.第三人13.债务人或第三人将其动产或权利移交债权人手中占有，用以担保债权的履行，属于担保方式中的。
7月浙江自考工程招投标与合同管理试题及答案解析
浙江省2018年7月自学考试工程招投标与合同管理试题课程代码：03941一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.由三家以上建筑施工企业进行承包竞争，建设单位择优选定建筑施工企业，并与其签订承包合同，此种承包方式称为( )A.联合承包B.指定承包C.协议承包D.招标承包2.施工总承包企业资质分为_____个等级。
( )A.1B.2C.3D.43.定标是招标人完全接受众多投标人中提出最优条件的投标人，在性质上属于( )A.要约邀请B.要约引诱C.要约D.承诺4.属于建设工程投标人的权利是( )A.确定自己的投标报价B.接受招标投标管理机构监督C.保证投标文件的真实性D.对投标文件中的有关问题进行答疑5.建设工程招标标底的价格应由成本、利润和_____组成。
( )A.现场管理费B.工程建设费C.风险金D.税金6.下列哪种情况应作废标处理？( )A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.总价金额与单价金额不一致（单价金额小数点无明显错误）C.投标书未密封D.投标报价与标底不一致7.我国规定招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起_____内订立书面合同，合同内容1应依据招标文件、投标文件的要求和中标的条件签订。
( )A.15日B.20日C.25日D.30日8.在国际招标程序中，向最后决定的中标人发出通知，接受其投票书，并由业主与中标人签订工程承包合同。
此项工作称为( )A.决标B.评标C.授标D.议标9.属于监理单位的权利有( )A.选定工程总承包人B.对工程变更设计的审批权C.对工程规模的认定权D.选择工程分包人的认可权10.属于合同管理的组织的主要内容有( )A.合同的分析B.对招标文件进行评审C.对工程合同进行总体策划D.向工程项目派遣合同管理人员11.属于来自业主的风险是( )A.业主信誉差B.社会动乱C.台风D.国家调整税率12.为了确保合同的实施，合同管理人员可以通过激励机制来保证合同责任的完成，对承包商的工程队可通过_____来保证其能及时地按质按量完成合同责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程招标与合同管理（81009）一、单选题1、建设工程总承包合同的履行不包括（??）。
A.合同应明确双方责任B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可参考答案：A2、建设工程项目一般应采用（?）。
A.公开招标方式B.邀请招标C.有限招标D.其他组织招标参考答案：C3、资格预审程序中应首先进行（）。
A.资格预审资料分析B.发出资格预审通知书C.发布资格预审通告D.发售资格预审文件参考答案：B4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（），并标明排列顺序。
A.l－2人B.l－3人C.1－4人D.1－5人参考答案：C5、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.2.00000B.3.00000C.5.00000D.6.00000参考答案：A6、建设工程合同的最基本要素是（）。
A.标的B.承包人和发包人C.时间D.地点参考答案：D7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（）。
A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.邀请合同参考答案：D8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（）。
A.预付款B.工程进度款C.退还保留金D.价格调整条款参考答案：B9、下列不属于完善合同条件问题的是（）。
A.关于工程交付B.工程量及价格单C.关于合同图纸D.关于施工占地参考答案：D10、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。
A.勘察B.设计C.施工D.造价参考答案：A11、Bot合同又称（）。
A.特许权协议书B.工程项目总承包合同C.单位工程施工承包合同D.勘察.设计或施工总承包合同参考答案：D12、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（）。
A.《协议书》B.《通用条款》C.《专用条款》D.《建设工程质量管理条例》参考答案：A13、工程分包是针对（）而言。
A.总承包B.专业工程分包C.劳务作业分包D.转包参考答案：A14、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《协议书》内容的是（）。
A.工程质量标准B.工期C.工程变更D.质量与安全参考答案：A15、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《通用条款》内容的是（）。
A.保障.保险及担保B.合同的生效C.质量与安全D.双方一般权利和义务参考答案：B16、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《专用条款呐容的是（）。
A.词语定义及合同文件B.分包工程概况C.竣工验收与结算D.工期参考答案：D17、.下列不属劳动报酬采用的方式的是（）。
A.固定劳动报酬（含管理费）B.按确认的工时计算C.按确认的m程量计算D.按确认的质量计算参考答案：B18、工程承包人确认结算资料后（）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A.13.00000B.14.00000C.15.00000D.16.00000参考答案：A19、劳务分包人和m程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（）。
A.按本合同关于争议的约定处理B.《协议书》C.《通用条款》D.《专用条款》参考答案：A20、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（）天。
A.28.00000B.27.00000C.26.00000D.25.00000参考答案：A21、索赔程序和争执的解决主要分析（）。
A.争执的解决方式B.任的开始C.工程所有权的转让D.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始参考答案：A22、建设工程合同实施控制的作用是（）。
A.通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标B.分析合同执行差异的原因C.分析合同差异的责任D.问题的处理参考答案：A23、下列不属于合同诊断的内容的是（）。
A.技术措施B．问题的处理B.问题的处理C.分析合同差异责任D.分析合同执行差异的责仟参考答案：A24、下列不属于工程问题的四类措施的是（）。
A.问题的处理B.技术措施C.经济措施D.合同措施参考答案：A25、下列不属于合同资料种类的是（）。
A.合同分析资料B.工程实施中产生的各种资料C.工程实施中的各种记录.施工日记等D.合同资料的收集参考答案：D26、下列不属于资料文档管理的内容的是（）。
A.合同分析资料B.合同资料的收集C.资料整理D.资料的归档参考答案：A27、以下关于索赔的说法不正确的是（）。
A.索赔是相互的B．索赔是双向的B.索赔是双向的C.发包人不可以向承包人索赔D.承包人可以向发包人索赔参考答案：C28、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（）。
A.建设单位办理土地征用，拆迁补偿.平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确C.提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验参考答案：C29、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。
按照设计范本的规定，设计人应（）A.没收全部定金补偿损失B.要求发包人支付双倍的定金C.要求发包人补偿实际发生的损失D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%参考答案：D30、.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。
订立合同时约定的合同工期概念应为，从（）的日历天数计算。
A.合同签字日起按投标文件中承诺B.合同签字日起按招标文件中要求C..合同约定的开工日起按投标文件中承诺D.合同约定的开工日起按招标文件中要求参考答案：C31、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答D.停工责任在承包人，由承包复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任人承担发生的费用，工期不予顺延参考答案：B32、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。
采购方应（）。
A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付参考答案：B33、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。
承包商（）A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告参考答案：C34、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（）A.行政法律关系B.民事权利义务关系C.刑事法律关系D.经济侵权关系参考答案：B35、在工程建设监理活动中，监理单位是（）A.业主的代理人B.业主的委托人C.施工合同的当事人D.绝对独立的第三人参考答案：A36、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（）A.主合同B.从合同C.独立合同D.无条件地必须履行的合同参考答案：B37、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（）A.按裁决自觉执行B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议C.可向人民法院起诉D.向合同管理机关申诉参考答案：A38、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为（）。
A.额外服务B.附加服务C.延长服务D.非监理服务参考答案：B39、监理招标的宗旨是指对监理单位（）的选择。
A.能力B.报价C.信誉D.经济实力参考答案：A40、中标的承包商将由（）决定。
A.评标委员会B.业主C.上级行政主管部门D.监理工程师参考答案：B41、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（）组织试车。
A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.设备供应单位参考答案：A42、业主在（）合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金参考答案：B43、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（）。
A.只限承包商向业主索赔B.业主无权向承包商索赔C.业主与承包商之间的双向索赔D.不包括承包商与分包商之间的索赔参考答案：C44、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。
A.招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件参考答案：A45、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划C.招标文件已经编制好D.建设资金.建材.设备来源已经落实参考答案：C46、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。
A.提供的投标担保有瑕疵B.货物包装方式不符合招标文件的要求C.个别地方存在漏项D.显不符合技术规格要求参考答案：C47、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。
A.节省招标费用B.招标时间短C.减小合同履行过程中承包不违约的风险D.竞争激烈参考答案：D48、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。
A.专用条款.通用条款.中标通知书.图纸B.中标通知书.协议书.专用条款.通用条款C.中标通知书.投标书.协议书.图纸D.中标通知书.专用条款.通用条款.图纸参考答案：D49、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同参考答案：C50、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。
A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书C.颁发接收证书日起至颁发履约证书参考答案：D51、在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化参考答案：B52、委托任务并负责支付报酬的一方称（）。
A.承包人B.发包人C.出资人D.出工人参考答案：B53、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（）。
A.建设单位B.施工单位C.招标代理D.设计单位参考答案：C54、监理招标主要是对监理单位（）的选择。