施工结算审计承诺书
施工结算审计承诺书xxxxxxxxx：
由我公司承包施工的xxxxxx工程项目已经竣工，经验收质量合格，并符合合同要求。现将我公司编制的施工结算共计（大写）：（￥元）提交贵公司审计，并就施工结算审计作如下承诺：
一、严格执行贵公司审计规定，积极配合审计工作，按时参加竣工结算核对。
二、审计认定后，如净审减额超出送审金额的5％，超出部分的审计费用由我公司承担，审计费从我公司工程款中直接扣减。
三、同意贵公司对该工程项目的审计费收费标准和计算金额。
四、与该项工程经济活动的全部资料均已提交，并对提供资料的完整性、真实性、合法性负责。
五、该项目送审后，不再补充任何涉及增加结算价款的资料。
六、廉洁自律，我公司承诺不出现向审计人员提供食宿、娱乐招待、礼金赠送等任何可能影响公正执行审计工作的行为，否则将酌情扣减1%-5%的审减率，并作为影响下年度投标资格的否决项。
承诺单位：（盖章）
法人代表：（签字）
联系人：
电话：
年月日
工程结算送审承诺书范文
工程结算送审承诺书范文 篇一：工程结算资料送审承诺书 工程结算资料送审承诺书 本单位承诺xx年6月30日向黔东南州烟草公司镇远分公司所报送的镇远县xx年度尚寨乡机耕道工程项目结算资料真实、合法、完整，无漏报，如有漏报本单位自身承担责任，不再补报。 承诺方：天柱县三星建筑安装水电工程有限责任公司 一、工程概况 项目位于镇远县尚寨乡、果尖坡，工程一、二号两条主烟路；1号支烟路、2号支烟路、3号支烟路、4号支烟路，共计6条烟田机耕道组成。 二、工程建设内容及施工期 尚寨乡果尖坡烟田机道主要建设完成内容为：一号主烟路，路宽3.5米，路长1236米；二号主烟路，路宽3.5米，路长767米；1号支烟路，路宽3米，路长570米；2号支烟路，路宽3米，路长760米；3号支烟路，路宽3米，路长1250米；4号支烟路，路宽3米，路长670米；共计：5162米。该工程于xx年2月11日开工，经过3个月的紧张施工，于xx年5月11日完工。 完成的主要工程量： 挖土方16889.5m，挖石方11977.5m，夯填土方1611.25m，防护工程（路肩）1304.05m，纵向排水工程（边沟）197.54m，填隙碎石基层15330m，泥结碎石路面15330m3223333等。工程结算按照实
际合同工程量进行结算，合同价为81.437718万元，结算金额为：玖拾肆万伍仟捌佰陆拾玖元整（94.5869万元）。 三、工程评价 该工程严格按照项目实施方案的设计和要求进行施工，工程质量满足设计要求，达到设计标准，受益群众满意。 天柱县三星建筑安装水电工程有限责任公司 xx年10月30日 篇二：承包单位工程结算送审承诺书 承包单位工程结算送审承诺书 （建设单位）： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。 三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。 四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录，均符合国家法律法规、行业规范的有关规定。 五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。
审计项目目标实现承诺书
审计项目目标实现承诺 书 The manuscript was revised on the evening of 2021
审计项目目标实现承诺书 一、我公司对本工程的服务承诺 结合以往跟踪审计的服务，根据我公司多年控制造价的经验，提出如下服务承诺： 1、项目审计小组的运行要严格按程序进行，做到责权清晰、审计小组各专业人员任务明确，审查成果性文件结果误差率确保控制最低。 2、结合本工程特点，所有审计人员都具有工程跟踪审计经验及土建、装饰、安装专业相应能力。 3、我公司保证在造价咨询的过程中定期征求业主对我方审计人员的意见，随时根据业主要求进行更换项目负责人或造价专业人员。 4、我公司保证审计小组所有执业人员能够严格遵守《工程造价专业人员执业行为准则》，工作严肃、认真、一丝不苟、热情服务。 5、公开公正的基础上最大程度的维护业主的利益。做好业主的投资顾问、提供一流的咨询服务。 二、审计项目实施方法及保证措施 （一）、工程结算评审工作的指导思想、目标 （1）以“服务性、公正性、独立性和科学性”为宗旨，在工程造价控制后期依法维护建设单位利益，确保投资效果的真实体现。 （2）认真审查，确保该工程造价的真实，并通过造价工程师的努力工作，力争使工程总造价降低。 （3）严格按照国家和地方的有关规范、标准、法律、法规，以及公司的有关规章制度和《工程造价咨询合同》，对项目造价进行最终控制。 （二）、质量保证措施：
1、在项目审核期间将集中力量，抽调思想作风正派、业务素质高、审核工作经验丰富的强有力的专业技术人员投入项目审核工作。 2、审计人员现场办公，全程参与图纸会审、技术交底、隐蔽验收等各类资料的搜集整理，维护业主的合法权利，执行项目分管所长、部门主任、项目负责人三级复核制，对审计质量高、效益好受到客户好评的审计人员按我所规定给予奖励，对出现问题的审计人员追究责任。 3、对竣工结算，严格旅行审计程序，一是首先熟悉甲、乙方提供的结算书、图纸及变更签证、合同等有关资料，做到心中有数；二是在甲乙双方配合下勘察现场，全面了解现场情况，对下一步计算工作打下坚实的基础；三是认真进行工程量计算，做好工作底稿；四是计算工作完成后、将工作底稿交质量监管部进行复核，发现问题及时解决；五是认真和甲乙双方核对；六是经核对无误甲乙双方均签证确认的情况下出具审核报告。 3、严格遵守职业道德，坚持实事求是、客观公正、依法执业的原则，依据“中华人民共和国建筑法”等法律法规及有关定额进行审计，认真做好工作底稿，做到事事有理，件件有据，所做结论经得起事实和时间的检验。 （三）造价控制措施 为了将工程造价控制在合理的范围之内，针对该工程，确定如下造价控制措施： A、经济技术措施： 1、认真审核施工图，做到工程量计算书、定额套用、取费程序底稿清楚、明细齐全，确保审核后的结算造价控制最低误差范围内。 2、分析汇总工程所需材料，选择用量大、单价高以及其他需找补差价的材料作为控制材料费用的主要对象，建议建设单位自行供应或要求施工单位报价审批。
挂靠单位承诺书本
挂靠单位承诺书-版本
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
承诺书 诸暨市中港设备安装有限公司： 贵公司在年月日与签订工程总承包合同一份，合同造价为人民币元，工程建设地点在，工程项目名称为（附总包合同）。由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺： 一、一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公 司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。 二、凡该工程范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补） 偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。 三、本承诺为不可撤销承诺。如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、 仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。 四、本承诺系我真实意思表示。 特此承诺！ 承诺人：担保人： 联系电话：联系电话： 身份证号码：身份证号码：
施工企业内部承包合同 发包方（一下简称甲方）： 承包方（一下简称乙方）： 第一条订立本合同的宗旨 甲、乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。第二条工程概况 2.1 工程名称： 2.2工程地址： 2.3建设单位： 2.4工程范围： 2.5建筑面积： 2.6工程造价： 2.7工程质量：合格 2.8安全文明标化：无 2.9工期：日历天；开、竣工日期：自年月日至年月日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。 第三条承包方式及承包范围 3.1工程项目承包实行，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。实行“承包经营，独立核算、自负亏盈、自担风险”的内部工程承包责任制。在施工过程中无论工程造价如何发生变化，乙方必须保证及时上缴国家之各项规费、税金和公司承包款；工程产生的盈利或亏损，在切实全面履行本合同义务的前提下，归乙方享受或承担，并由甲方组建项目部，其项目部管理人员乙方有权提供。 3.2承包范围：以甲方与建设单位签约的《建设工程施工合同》中约定的施工承包范围为承包内容，负责按《建设工程施工合同》约定的甲方应履行的义务和责任从施工准备、开工到竣工交付使用全过程中的工期、质量、安全、消防、保卫、文明施工、成本核算、工程结算、工程款回收、竣工验收、全部收回工程价款全过程的管理及竣工后回访、保修工作。 施工过程中工程量如有增减，按建设单位签证的工程量（含设计变更的有关手续或补充合同）为准。 甲方与建设单位签订的施工施工合同、补充合同以及协议书中约定的机房应履行的义务，无条件地成为本协议书中乙方对甲方所负义务（包括本工程招标文
施工安全承诺书(范本)
安全承诺书范文 为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包人特作如下承诺： 一、保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。 二、制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。 三、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。 四、工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。 五、建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。 六、工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。 七、本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位（人）及社会各界对工程建设中安全生产的监督。 八、工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。 承诺人（签字并盖章）：
年月日 施工安全责任承诺书 为确保本次项目组织施工安全，本单位XXXX，施工负责人：ＸＸＸ，郑重承诺，将依照施工合同对本次施工范围内的安全管理承担责任，承诺基本内容如下： 一、承诺在施工期间，严格按公司或市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）和市场《施工许可证》及公司《装修许可证》的内容，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从公司或市场相关部门的日常管理和检查。 二、承诺对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。 三、办理施工许可证时，将本单位特种作业人员证件和施工人员身份证复印件交市场备案，按规定办理“临时施工出入证”。并接受公司或市场监督检查，凭证出入施工现场。 四、承诺文明施工，保证现场不出现消防安全事故和工伤事故，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工消防、安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员和公司、市场及第三方人员、财产安全。如因施工发生任何意外或造成人员伤亡，施工方承诺完全负责，与市场或公司无关。 五、承诺施工人员自觉遵守甲方市场管理规定，如发生人为的不安全行为，危及人身、财产安全的，必须无条件立即整改，并接受甲方市场及公司职能部门的检查监督，对市场及公司相关部门开出的“不合格项整改通知单”的问题坚决整改。 六、公司或市场监管人员发现有重大不安全因素时，随时有权要求施工方停工整改，施工方不得继续违章操作强行施工。 七、承诺因施工不当等问题造成市场及第三方人员、财产安全受到损失的，照损失程度全额赔偿，并接公司或市场视情节作出1000元-10000元一次的违约金扣款处理，违约保证金经协商，施工方承认为该项工程款的30％，不足以抵扣和赔偿时，由施工方另行支付或从该项工程款的30％以外工程款项中抵扣支付。 八、承诺施工期间不影响周边人员、市场经营和卫生、环境安全，对本单位施工人员造成的一切不良影响负责，遵守公司或市场《商铺及外来施工管理规定》做好用电安全和消防安全等安全预防工作。
离任审计承诺书
离任审计承诺书 作为贵校工程的施工方，我们愿意遵守《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》及《湖南人文科技学院基建审计实施办法》等相关规定，并承诺如下： 一、不弄虚作假，保证工程送审材料完整、真实、可靠。并按审计工作需要，及时提供（补充）工程审计所需资料； 二、实事求是，严格、准确编制好工程结算书。如本工程报送金额超过审计处（或审计事务所）审定金额的5％，愿意按学校规定的“按审计核减额的10％计扣审计费，审计费从施工方工程款中扣除”。 三、提交结算资料时，同时提交使用智多星软件编制的完整电子文档一份。 施工方（单位）： 负责（承诺）人（签章）： 年月日—————— 经济责任审计承诺书 审计组： 按照《xx-xxx领导干部经济责任审计实施办法》和《关于хххххх同志经济责任审计审前准备资料及有关事项的通知》要求，我单位向审计组提供了此次审计所需财务会计资料及相关资料，并对下列情况做出承诺： 一、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行开
户账号等会计资料是真实的、完整的。 二、所提供的与经济管理、财务收支等有关的资料和其他资料是真实的、完整的。 三、如果所提供的资料存在不真实、不完整的情况，愿承担相应的法律责任。 四、审计组要求提供的其他资料需要做出承诺的，单独起草有关承诺说明。 附件：1、被审计单位在金融机构开设银行账户情况统计表 2、会计资料统计表 被审计单位承诺书 ***审计组： 按照《中华人民共和国审计法》第三十一条的规定，我单位向审计组提供了审计所需要的财务会计资料及相关资料，并做出如下承诺： 一、所提供的会计凭证、会计账簿、会计报表、银行开户账号等会计资料是真实的、完整的。 二、所提供的与审计有关的资料是真实的、完整的。 三、所提供的资料如存在不真实、不完整情况，愿承担相应的法律责任。 被审计单位（公章）： 被审计单位法定代表人（签字）：
工程结算承诺书
工程结算承诺书 工程结算承诺书精品范文3篇 引导语：随着社会不断地进步，能够利用到承诺书的场合越来越多，承诺书本身虽无法律效力，但有约束作用，签下承诺书，就得考验诚信。写起承诺书来就毫无头绪？下面是WTT为大家收集的工程结算承诺书精品范文，欢迎阅读与收藏。 工程结算承诺书精品范文1 致x总公司： 我本人身份证号码：与贵司联合经营承包的工程（联营合同编号：，总包合同编号：），所承建工程已完成综合竣工验收且已办理竣工结算，按合同约定要求，本工程项目已收齐工程结算款。我本人现郑重作出承诺：在收到此工程结算款后，保证专款专用，严格按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》并按要求做好民工工资发放签收手续，保证不拖欠所有工程人员工资、工程材料款及机械台班费、设备租赁费等。若因拖欠工资、材料及设备款而导致民工、材料及设备供应商等投诉，或引起集体上访事件而令贵公司声誉、经济受损的，我本人愿意承担全部经济和法律责任，并接受政府职能部门按照有关法律、法规依法作出的`处理决定，以保障员工、材料及设备供应商和贵司的合法权益。
特此承诺！项目部负责人（承包人）签名： 身份证号码（附身份证复印件）： 日期：20xx年xx月xx日 工程结算承诺书精品范文2 （建设单位）： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。 三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。 四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录，均符合国家法律法规、行业规范的有关规定。 五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现结算资料不真实，有虚假、隐匿等违规行为，或者出现资料前后矛盾的情况，愿意承担全部法律责任，并同意按
审计承诺书范本
审计承诺书范本 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 湖南人文科技学院： 作为贵校工程的施工方，我们愿意遵守《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》及《湖南人文科技学院基建审计实施办法》等相关规定，并承诺如下： 一、不弄虚作假，保证工程送审材料完整、真实、可靠。并按审计工作需要，及时提供工程审计所需资料； 二、实事求是，严格、准确编制好工程结算书。如本工程报送金额超过审计处审定金额的5％，愿意按学校规定的“按审计核减额的10％计扣审计费，审计费从施工方工程款中扣除”。 三、提交结算资料时，同时提交使用智多星软件编制的完整电子文档一份。 施工方： 负责人：
年月日—————— 承诺书是指被审计单位负责人对本单位提供会计资料真实性和完整性的书面承诺。按照审计要求，被审计单位的法人代表和财务负责人在实施审计之前向审计机关作出书面承诺，这已是审计程序中必不可少的环节，事实证明，会计资料承诺的出发点是很好的，但基层审计人员在实际操作过程中遇到了一些问题和矛盾，影响了“承诺书”作用的正常发挥，还有待我们审计人员进一步研究解决： 一、会计资料承诺的范围客观上存在着局限。实际上会计资料的承诺要求被审计单位作出遵纪守法的承诺，承诺的是责任，而不是事实，即单位保证履行管理职责，消除了因制度不当和管理不善而造成的舞弊现象。而不是保证会计资料绝对真实和合法，消除了所有非常或偶发性的错弊；因为财务造假和违法乱纪属于行为者是故意，是有计划、有预谋的举动，行为者要负完全责任，
因此单位能够对此作出解释和防错纠弊的承诺。但是被审计单位无法对会计核算和会计人员个人舞弊等事件作出承诺，因为错误是行为人之无意的，是在不知道情况下发生的，个人违法犯罪时相当隐蔽的，被审计单位不可能洞察一切，对其完全控制盒掌握。 二、会计资料承诺与记账的会计人员存在矛盾。会计资料承诺应有被审计单位法定代表人和财务负责人盖章认可的。但乡镇财务实行乡财市管以后，财政所会计人员是市财政局委派的，承担着乡镇会计核算和管理工作，乡镇领导对会计资料真实、完整不能完全负责，所以无法履行承诺所规定职责。从理论上讲应有委派会计人员的单位对其会计资料签署承诺书，这无疑将会改变原有审计关系。因此说会计资料承诺与记账的会计人员存在矛盾 三、会计资料承诺并不能有效减少审计人员责任和审计风险，也不能增加被审单位的会计责任和领导责任。承诺
工程造价审计服务承诺书
工程造价审计服务承诺书 篇一：工程造价咨询服务承诺书 一、公司简介 **公司系经建设部批准成立的、具有甲级资质独立法人资格的社会签证服务机构。资质证号：甲***，可承担建安单项工程造价5000万以上的工程造价咨询业务。 **公司经过多年的稳健发展，在各类业务领域中得到了不断扩展和深入，并已建立了完整的内部质量控制体系，执业范围也呈多元化态势。近年来公司接受委托完成建筑行业、交通业等大型项目工程造价咨询业务300余项；切实保障了投资者的合法权益，取得了委托单位的好评，从而建立了长久稳定的市场。近年来我公司主要业绩有：☆**项目工程结算、竣工财务决算审计 ☆**项目全过程造价控制 二、主要服务内容 本项目我单位愿意采用工程造价跟踪服务，对项目工程造价全过程控制，服务内容如下： 1、编制完整详细的施工图预算； 2、编制工程用款及材料计划书；
3、准确校对复核各分包单位每个施工段的截算并提供完整详细的工程截算书； 4、核定每次拨付款计划书，及时审核签证工程造价； 5、核定施工过程中各项变更及签证费用并向甲方提出合理优化建议，及时对目标成本的完成情况提出警告； 6、参与建设项目各阶段工程造价的确定、控制机合同管理有关会议及洽商事宜； 7、及时向甲方提供完整准确的建材价格信息和有关工程造价政策法规等造价信息服务，在保证质量、降低造价的前提下，力求项目成本最合理； 8、主动参加关键部位的验收、主要材料价格的摸底及调查、影响工程造价项目的取证及资料的收集和整理工作； 9、及时公正准确的审核各施工单位报送的竣工决算； 10、准确完整的编制本项目的详细决算审核报告； 11、对本项目的各项技术经济指标做出评价； 12、及时、高效完成甲方临时安排的其它各项任务。 三、收费标准 根据发展和改革委员会文件的规定，实施阶段工程造价控制服务收费额为工程费用的7‰，考虑到双方合作关系及体现我方诚信经营的理念，我方决定按工程建安造价3‰收取服务费，不再计取业绩提成。 四、守业规则及承诺
工程审计 承诺书
工程审计承诺书 作为贵校工程的施工方，我们愿意遵守《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》及《湖南人文科技学院基建审计实施办法》等相关规定，并承诺如下： 一、不弄虚作假，保证工程送审材料完整、真实、可靠。并按审计工作需要，及时提供（补充）工程审计所需资料； 二、实事求是，严格、准确编制好工程结算书。如本工程报送金额超过审计处（或审计事务所）审定金额的5％，愿意按学校规定的“按审计核减额的10％计扣审计费，审计费从施工方工程款中扣除”。 三、提交结算资料时，同时提交使用智多星软件编制的完整电子文档一份。 施工方（单位）： 负责（承诺）人（签章）： 年月日—————— 审计承诺书 xx-x审计局： 根据《中国人民共和国审计法》第三十一条第二款的规定，我单位向你局提供了保障性住房建设项目全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料并郑重承诺： 我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财
务报告、会计资料和其他相关资料是按照国家有关法规、制度编制，真实、完整地反映了本单位的内部控制建立和实施情况；工程建设管理情况、会计核算状况及有关经济活动情况；如实、全面地向审计组提供了本单位在银行和非金融机构设立账户的情况，资产管理使用情况，社会中介组织出具的有关报告；如实、客观地披露了关联交易、未决诉讼、抵押借款、为其他单位借款提供担保等事项。 审计组若发现我单位提供的全部项目建设的批准文件、工程资料、财务报告、会计资料和其他相关资料有虚假、隐匿、篡改、毁弃等行为，我们依法承担由此引起的相应法律责任。 负责人：财务负责人： 法人章：财务部门章 年月日 审计承诺书 南城县审计局： 根据《审计法》、《审计机关国家建设项目审计准则》、《国家审计基本准则》及《南城县政府投资建设项目审计办法》（试行）等有关规定，在审计期间，我单位愿意积极配合，并完整提供工程决（结）算审计有关资料，同时保证送审资料的真实性、完整性。如发现有虚假、隐匿的送审资料，愿
工程结算承诺书
工程结算承诺书 我单位负责建设的（项目名称）已于年月日完成并验收合格，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此我单位郑重承诺： 一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。 三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为，我单位愿承担全部责任。 承诺单位：（盖章） 单位负责人（签字）： 日期： 工程竣工结算资料报送承诺书
xx县审计局、财政局： 我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺： 一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。 二、我们对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（祥见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 四、审计部门送达的审计报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。 五、对于结算审计最终净审减额超过以上部分和净审增额的，施工单位自愿承担效益审计费。
施工单位结算承诺书
委托方：杯灯控股股份有限公司 受托方：___________________________________ 我公司___________________ 承包样杠控股股份有限公司 _________ 工程，已通过竣工验收，现申请竣工结算，我单位保证所提供的竣丄结算资料的真实性、完整性及有效性并对此负责，据此，我公司特作以下承诺： 1.我司同意按照鲁价费发［20071205号文相关规定，审减额超过变更金额的5%，按超出部分的5%交纳审讣费用，漏算或少算视为让利。 2.我公司对本工程送审结算资料的完整性、准确性负责，设计变更或现场签证已齐备，并根据合同规定执行。 3-本结算审核过程中或结束后，如贵司要求进行复核，我司将按贵司要求, 无条件全力配合贵司审核工作。 为避免因结算引发合同纠纷，特此承诺。 承诺人： 公司名称（盖章）：
年月日委托方：杯灯控股股份有限公司 我公司__________ 承包杯杯控股股份有限公司___________ 工程，已通过完工验收，现申请结算，我单位保证所提供的竣工结算资料的真实性、完整性及有效性并对此负责，据此，我公司特作以下承诺： 牛我司同意按照鲁价费发［20071205号文相关规定，审减额超过变更金额的5%，按超出部分的5%交纳审计费用，漏算或少算视为让利。 5?我公司对本工程送审结算资料的完整性、准确性负责，设计变更或现场签证已齐备，并根据合同规定执行。 6.本结算审核过程中或结束后，如贵司要求进行复核，我司将按贵司要求, 无条件全力配合贵司审核工作。 为避免因结算引发合同纠纷，特此承诺。 承诺人： 公司名称（盖章）：
年月日
建设工程竣工结算承诺书-空白
建设工程竣工结算承诺书 建设单位：—甘肃天健房地产开发集团有限公司（简称：发包人）施工单位：______________________________________________ （简称：承包人）承、发包双方遵循真实、自愿和诚实信用的原则，我公司（承包方）就工程竣工结算有关事项按照如下条款同意签订本承诺书。我 方承诺将严格遵守，严格执行。 我单位负责建设的（项目名称）：_________________________ 已 于____ 年—月—日验收合格。现按贵方要求提交全部的结算资料 及相关资料，在此，我单位郑重承诺： 一、我公司授权造价预算人员__________________________ （后附身份证复印件）为我公司与贵公司进行预算及工程量核对等造价确定的人员，其在造价核对过程中所签署及确认的所有文件我公司 都承认其为合法有效的文件。 二、双方对工程量核对完成后承包方预算人员必须对工程量进行 签字确认，如承包人在核对完工程量后拒绝签字，发包人将有权拒绝进行下一阶段的结算。 三、双方是以诚信的态度在施工协议签订的基础上进行合作的， 我公司将严格按照承发包双方签订的施工协议要求进行结算，不在结 算中提出与施工协议相背离的其它任何要求。 四、我单位所提交的竣工结算书、现场材料签收单、工程量计算表、工程联系单、变更、签证单等资料一次性递交给贵公司进行审核，以后所递交的资料贵公司可以不予认可，所递交的资料中我公司确保
资料的真实性和完整性。 五、贵单位在审核过程中对资料的真实性、有效性有异议时可以进行实际调查和更进一步复核。 六、没有现场工程师确认的资料，贵单位可以不予认可。 七、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 八、今后如发现送审资料不实，有虚假、隐匿等违规行为，愿承担全部责任。 九、在结算核对过程中若承包人在核对时间内没有连续性，如果连续七日内无故不按照发包人时间要求进行核对，发包方有权进行单方面确定造价（发包方同意的时间要求除外），承包方承诺不得有任何异议。 承诺单位：（盖章） 授权委托人： 日期：
工程结算承诺书范文
工程结算承诺书范文 **市财政局： 我单位负责建设的（项目名称）已于年月日完成并验收合格，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，请予审核，在此我单位郑重承诺： 一、我单位所提交的立项文件、招标文件、投标文件、合同文件及补充协议、中标通知书、地质勘察报告、图纸设计审查意见等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我单位所提交的施工图、工程量清单、竣工图、主要材料定价依据、设计变更、图纸答疑、会审纪要、工程量测量记录表、工程量计算表、计算图式及材料质量检验报告、工程计量签证、隐蔽工程纪录、相关会议纪要、工程竣工验收证书、质检证明等资料是真实的、完整的。 三、我单位已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现送审资料不实、有虚假、隐匿等违规行为，我单位愿承担全部责任。 承诺单位：（盖章） 单位负责人（签字）： 日期： 工程竣工结算资料报送承诺书 xx县审计局、财政局：
我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺： 一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。 二、我们对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（祥见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和和法律责任。 三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 四、审计部门送达的审计报告征求意见稿，我们将及时组织核对，并于送达之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。 五、对于结算审计最终净审减额超过以上部分和净审增额的，施工单位自愿承担效益审计费。 特此承诺！ 建设单位：（盖章）施工单位：（盖章） 负责人：（签字）
工程建设项目履约承诺书
工程建设项目履约承诺书 工程项目名称：建设面积： 工程项目地址：工程造价： 建设单位（甲方）：项目经理： 施工单位（乙方）：联系电话： 为加强建筑市场的监督管理，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规政策的规定，特订立本承诺书。 第一条甲乙双方的承诺 （一）自觉遵守国家和安徽省建筑市场有关法律法规以及黄山区建筑市场的各项现行规定和政策。 （二）自觉服从黄山区建筑主管部门的管理和监督。 （三）自觉维护黄山区建筑市场的正常秩序。 （四）发现对方在工程建设活动中有违法、违规、违反约定的行为的，及时提醒对方或向建筑主管部门进行反映。 第二条建设单位的承诺 （一）建设工期不足一年的，到位资金不少于工程造价的50%；建设工期超过一年的，到位资金不少于工程造价的30%。 （二）按照双方签订的施工合同的方式和时间按工程进度，足额支付工程款（进度款）。 （三）按照《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等有关规定，在规定的时限内及时与施工单位办理竣工结算。
（四）扣留建设工程质量保修金不得超过工程结算总额的5%，工程竣工验收一年后与施工单位结清。 第三条施工单位的承诺 （一）严格执行工程建设的方针、政策、有关建筑施工安装的强制性标准和规范。 （二）按照双方合同的约定，按期、按质、按量完成工程建设。 （三）依照《中华人民共和国劳动法》等相关规定，招用务工人员，并与之签订劳动合同。 （四）建立健全务工人员的工资支付制度，及时发放务工人员工资，且不低于当地最低工资标准，不恶意拖欠务工人员工资。 第四条本承诺书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。 第五条本承诺书一式三份，甲、乙双方，区建设委员会各执一份。 承诺人： 甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章） 法人代表人：（签字）法定代表人：（签字） 地址：地址： 电话：电话： 年月日年月日 监督部门： 黄山区建委：（盖章） 年月日
审计承诺书4篇
审计承诺书4篇 主任、各位副主任、各位委员： 我作为市审计局局长拟任人选，为更好地履行职责，在此特向市人大常委会作出以下承诺： 一、强化政治理论和业务学习，努力提高领导能力和贯彻执行党的路线、方针、政策的水平。在履职过程中，我将认真学习马列主义，毛泽东思想、******理论和“三个代表”重要思想，以科学发展观统揽审计工作全局中，结合我市实际，围绕我市“三市”战略，通过审计监督，努力实现为经济工作中心服务的目标。 二、认真履行审计局长岗位职责，贯彻执行民主集中制原则，当好“班长”，带好班子，抓好队伍。我将按照《审计法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律规定，全面履行审计监督职能，坚持原则，严格执法，恪尽职守，提高质量，强化措施，规范管理。认真贯彻民主集中制原则，充分发挥班子群体效能，科学决策，民主决策，努力实现我市审计工作再上新台阶。 三、遵章守纪，严格要求，脚踏实地，勤政廉政。我将在履职过程中，严格依法行政，依法审计，认真执行国家法律法规，带头遵守廉政纪律，正确行使审计监督权、处理权，用心做事，脚踏实地，不推责任，不揽成绩，身体力行，深入审计一线，联系群众，当好审计领头人。
四、恪尽职守、摆正位置，主动自觉接受人大常委会监督。我将在履职过程中，时刻牢记岗位职责和所负使命，不辜负领导和组织的信任和重托，恪尽职守、任劳任怨，时刻保持清醒头脑，时刻摆正所处位置，时刻主动自觉接受人大常委会监督及党内监督、群众监督等其他监督。 市审计局服务承诺书范文 市审计局依法对被审计单位在财政、财务收支及其有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查，评价经济责任，用以维护财经法纪，改善经营管理，提高经济效益，促进宏观调控的经济监督活动。 一、实行政务公开。在报纸、电台、网站等媒体上公开审计机关职责、权限和审计程序，有关审计工作的政策、法规、规章、制度等情况;审计组实施审计时，在被审计单位显著位置公开审计依据、审计范围、审计程序、审计内容、审计人员廉政纪律、审计组成员、办公地点、举报电话等。 二、坚持审帮促结合，帮助被审计单位建章立制，完善手续，理清财务，改善经营管理，提高经济效益。及时向被审计单位反馈审计结果并征求意见。按照审批程序，通过电视、报纸等形式向社会公布需要公布的审计结果。 三、严格执行审计工作纪律，保守国家秘密和被审计单位的商业秘密。不以审谋私，不搞人情审计，因工作不能回家吃饭的一律吃工作餐，严禁喝酒。坚持举报、回避制度，发现违纪者，坚决查处。 四、接待外来服务对象时，实行首问负责制，即首先被问询的工
工程结算审计承诺书
工程结算审计承诺书 一、送审项目报送资料如下： 1、工程招投标文件、标底、中标通知书及工程承包合同（协议）； 2、开工报告、竣工报告、验收报告； 3、甲方签字确认施工图、竣工图(需盖竣工图章)； 4、提供甲供材料的清单,包括材料名称、型号、规格、数量、价格等； 5、如果属于甲方定价乙方购买的需提供甲方确认的定价通知单； 6、签证单、工程设计变更通知书； 7、工程量计算书、工料分析表、钢筋放样单； 8、提供真实完整的工程竣工结算书, 按要求经基建部门初审后及时报送审计处安排送事务所审计； 9、施工单位施工取费证书； 10、其他与工程造价有关的文件、资料。 上述所有资料必须为有效原件，复印件一律无效。 二、对以上提供资料做出承诺： １、与该项工程经济活动的全部资料均已提交，并对提供资料的完整 性、真实性、合法性负责； ２、该项目送审后，不再补充任何涉及增加结算价款的
资料。 施工单位（盖章） 负责人（签字） 年月日 基建部门（盖章）负责人（签字）年月日上海电机学院审计处 施工结算审计承诺书 中国联合网络通信有限公司洛阳市分公司： 由我公司承包施工的“2012年中国联通河南本地主干光缆工程”（工程编号：）项目已经竣工，经验收质量合格，并符合合同要求。现将我公司编制的施工结算共计（大写）：肆拾壹万捌仟零肆拾贰元柒角叁分（：0元）提交贵公司审计，并就施工结算审计作如下承诺： 一、严格执行贵公司审计规定，积极配合审计工作，按时参加竣工结算核对。 二、审计认定后，如净审减额超出送审金额的5%，超出部分的审计费用由我公司承担。 三、我公司承担的审计费用由贵公司在我公司工程款结算中直接扣减。 四、同意贵公司对该工程项目的审计费收费标准和计算金额。 五、与该项工程经济活动的全部资料均已提交，并对提
工程款承诺书
亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档工程款承诺书，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。 工程款承诺书 工程款承诺书模板 在当今社会生活中，越来越多地方需要用到承诺书，承诺书是单方意思表示，不具有合同效力。那要怎么写好承诺书呢？以下是我整理的工程款承诺书模板，欢迎大家阅读。 工程款承诺书模板1 工程款支付承诺书珠海市建设工程招标投标管理中心： 我公司负责开发建设的＿＿＿＿＿＿＿工程进入招标阶段，我公司将严格按照招标投标法律、法规和规章的规定组织招标投标工作，并在此郑重承诺： 1、我公司在招标前和招标过程中，决不以摸底、了解情况或其他原因为由，与施工企业商谈是否具备垫资能力、垫资工程部位、期限、额度等。 2、在工程开工后至竣工验收之前，我公司将严格按照合同约定的方式和期限支付工程款。 3、我公司将按照中标价格和中标工期签订施工承包合同，
决不在经招投标监管机构备案的合同之外再与中标企业签订涉及降低造价、垫资施工等条款的任何合同或协议。 4、如违背上述承诺，我公司将自愿承担由此引起的法律责任。 特此承诺。 开发单位名称（盖章） 年月日工程款承诺书模板2 建设单位无拖欠工程款承诺书我单位拟建的项目，现申请核发施工许可证，本单位郑重承诺： 一、截止申请之日，我单位已竣工或在建的其他工程项目，无拖欠工程款的情形。 二、对本次申报项目，我单位将认真履行施工总包合同，及时按照合同约定支付施工总包单位工程款；同时做好对专业分包及劳务分包合同履行情况的监管，确保农民工工资按时支付。三、若因工程款支付问题造成农民工工资拖欠情形的，我单位愿无条件先行垫资解决拖欠的农民工工资，并接受有关主管部门的调查处理。本承诺书一式两份，建设单位留存一份，一份报建设主管部门。 本承诺自签字盖章之日起生效。 法定代表人（签字）：
审计承诺书模板
审计承诺书模板 作为贵校工程的施工方，我们愿意遵守《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》及《湖南人文科技学院基建审计实施办法》等相关规定，并承诺如下： 一、不弄虚作假，保证工程送审材料完整、真实、可靠。并按审计工作需要，及时提供（补充）工程审计所需资料； 二、实事求是，严格、准确编制好工程结算书。如本工程报送金额超过审计处（或审计事务所）审定金额的5％，愿意按学校规定的“按审计核减额的10％计扣审计费，审计费从施工方工程款中扣除”。 三、提交结算资料时，同时提交使用智多星软件编制的完整电子文档一份。 施工方（单位）： 负责（承诺）人（签章）： 年月日—————— 审计承诺书 南城县审计局： 根据《审计法》、《审计机关国家建设项目审计准则》、《国家审计基本准则》及《南城县政府投资建设项目审计办法》（试行）等有关规定，在审计期间，我单位愿意积极配合，并完整提供工程决（结）算审计有关资料，同时保证送审资料的真实性、完整性。如发现有虚假、隐匿的送审资料，愿
按照《审计法》及有关法律法规的规定，承担所引起的全部法律责任。 单位（盖章）法定代表人（签字） 项目负责人（签字） 年月日 审计承诺书范本 县审计局： 本单位按照《中华人民共和国审计法》第三十一条、第三十二条、第三十三条和《中华人民共和国审计法实施条例》第二十八条规定，以及《中华人民共和国会计法》第三条、第三十五条等规定，愿与你局配合，按照要求提供与审计事项有关的财政财务收支、会计资料、其他相关资料和情况。 本单位无帐外帐和帐外资产；无“重大关联交易”事项和“未决诉讼”、“抵押借款或为其他单位借款提供担保”等或有事项（或有事项：指过去曾经发生过的事项，可能在未来导致单位发生损失或收益的不确定状况）。或以上资料已全部提供，确信不存在遗漏。 本单位对所提供资料和情况的真实性和完整性负责，并愿意承担违背承诺引起的一切法律责任。 法定代表人： 财务负责人： （单位盖章）
工程结算承诺书模板七篇
工程结算承诺书模板七篇 南京北园投资置业有限公司：我单位承建的南京高新区新寓路排水工程的竣工结算现送达贵单位进行审计，本着实事求是的原则现郑重作出如下承诺: 一、我单位提供的送审资料是真实、合法、完整、准确的。 二、若上述工程项目审计核减率为10%（含10%）～20%的，审计费用由我单位全额承担。 三、若上述工程项目审计核减率为20%（含20%）～30%的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利2%结算工程款。 四、若上述工程项目审计核减率超过30%（含30%）的，除审计费由我单位全额承担外，自愿按审定造价让利5%结算工程款。 施工单位（章） 年月日 法定代表人（签名）： 委托代理人（签名）： 财政局审计办： 我们对送审的工程竣工结算资料进行如下郑重承诺： 一、我们队报送的与审计相关“工程竣工结算资料”及“工程竣工结算书”的真实性、完整性及有效性责任（详见工程竣工结算资料清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们承担相应的经济责任及法律责任。
二、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺： 1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工计算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额； 2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。 三、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门勘察现场、核对结算稿等相关审计工作，确保审计工作的顺利进行。 四、收到审计部门的审核结算稿，我们将及时组织核对，并于收到之日起10个工作日内将书面意见反馈审计部门，逾期不反馈视为无异议。 特此承诺！ 建设单位（公章）：施工单位（公章）： 现场代表签名：负责人签名： 承诺时间：年月日 （建设单位）： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。