郑州市商品房认购协议书
郑州市商品房认购协议书范文
郑州市商品房认购协议书范文甲方（购房人）：姓名：证件类型：证件号码：联系电话：乙方（开发商）：公司名称：法人代表：联系地址：联系电话：鉴于甲方欲以自有资金购买乙方位于郑州市的商品房，双方经友好协商，达成以下协议：第一条商品房信息1. 项目名称：2. 房屋位置：3. 房屋用途：4. 建筑面积：5. 户型：6. 总价款：7. 资金来源：第二条价款支付方式1. 甲方应于认购后3个工作日内向乙方支付认购金，认购金的金额为总价款的百分之十。
2. 甲方应于乙方发出交付通知书后10个工作日内支付首付款，首付款的金额为总价款的百分之三十。
3. 甲方应于乙方发出交付通知书后1个月内支付贷款结算，贷款结算的金额为总价款减去认购金和首付款之和。
第三条产权转移1. 乙方需按时办理房屋产权证书过户手续，保证产权转移的合法性和有效性。
2. 房屋产权证书办理完成后，乙方将在15个工作日内将房屋交付给甲方，并提供符合法律规定的相关证明文件。
第四条违约责任1. 若甲方违约，认购金将不予退还，并且乙方有权解除本协议，追究甲方的违约责任。
2. 若乙方违约，应当按照甲方的要求支付违约金，并退还甲方已支付的全部款项，同时承担其他可能造成的损失。
第五条合同解释1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议的解释、适用和执行均适用中华人民共和国的相关法律法规。
第六条争议解决1. 双方因履行本协议发生争议的，可以友好协商解决，若协商不能达成一致的，双方同意向郑州市人民法院提起诉讼解决。
甲方（购房人）签名：日期：乙方（开发商）签名：日期：以上是郑州市商品房认购协议书的范文，具体内容可根据实际情况进行修改和调整。
请双方在签署协议前，仔细阅读并确保协议内容符合双方意愿，并注意保留一份签字的纸质合同备查。
郑州房产认购协议书范本
郑州房产认购协议书范本甲方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________身份证号：_____________________乙方（买方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________身份证号：_____________________鉴于甲方为位于郑州市的房产的合法所有者，乙方有意向购买甲方所述房产，经双方协商一致，签订本认购协议书。
第一条房产信息1. 房产地址：_____________________2. 建筑面积：_____________________3. 房产用途：_____________________4. 房产权属：_____________________5. 房产现状：_____________________6. 房产权证编号：_____________________7. 房产价格：_____________________8. 其他相关情况：_____________________第二条认购条款1. 乙方同意按照本协议书约定的价格购买甲方的房产。
2. 乙方应在本协议书签订之日起____天内支付定金人民币____元（大写：______________________）。
3. 乙方应在支付定金后的____天内支付剩余房款。
4. 甲方应在收到全部房款后的____天内，协助乙方办理房产过户手续。
第三条违约责任1. 如乙方未能在约定时间内支付定金或剩余房款，甲方有权解除本协议书，并没收定金。
2. 如甲方未能在约定时间内协助乙方办理房产过户手续，乙方有权解除本协议书，并要求甲方双倍返还定金。
第四条其他约定1. 双方应遵守国家有关房产交易的法律法规。
2. 本协议书未尽事宜，双方可另行协商解决。
郑州市商品房认购协议书通用范本精选3篇
郑州市商品房认购协议书通用范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
编号：*******甲方(销售方)：*******法定代表人：*******地址：************电话：**********乙方(认购方)：*******身份证号码：*******地址：************电话：**********为了爱护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋基本状况1.乙方预定甲方建设开发的***项目，位于***区***路***号院***号楼***单元***层***号(户)房屋，户型为******。
该房屋暂测建筑面积***平方米(该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准)。
2.房屋建筑面积每平方米/人民币***万***仟***佰***拾***元(￥******元/平方米)，总房款人民币***佰***拾***万***仟***佰***拾***元(￥******元)。
3.认购方共有人：******身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：******二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起15日(含15日)止。
三、认购订金本协议签订时，乙方向甲方支付订金人民币***佰***拾***万***仟***佰***拾***元(￥***元)。
乙方须在上述房屋保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签定《商品房买卖合同》有关事宜。
上述订金******在甲、乙双方签定《商品房买卖合同》时，由甲方退还或抵作该房屋的购房价款。
四、付款方式乙方同意选择下列第***种付款方式，在与甲方签定《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。
郑州市商品房认购协议书2篇
郑州市商品房认购协议书郑州市商品房认购协议书精选2篇（一）【标题】郑州市商品房认购协议书【协议】甲方：（购房人姓名、身份证号码、联系方式）乙方：（房地产开发商名称、住所地）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经乙方依法取得相应的商品房预售证书，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋信息1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 房屋地址：（填写具体地址）3. 户型及面积：（填写具体户型及面积）4. 总房款：人民币（大写）（填写具体总房款金额）元整。
二、认购条件1. 甲方认购上述项目的房屋，并支付认购金人民币（大写）（填写具体认购金金额）元整，认购金在总房款中将视为首付款，如甲方最终放弃购买该房屋，认购金不予退还。
2. 乙方将在收到认购金后，为甲方保留上述房屋，并依据相关法规及开发计划及时办理网签、合同签订等手续。
三、付款方式1. 乙方将按以下方式收取房款：（1）首付款：在合同签订后（具体时间），甲方需一次性支付人民币（大写）（填写具体首付款金额）元整作为首付款。
（2）贷款：甲方如需贷款购房，应及时提供所需材料并办理相关手续，乙方将协助甲方办理贷款事宜。
（3）按揭款：甲方承诺按揭还款，按揭期限为（填写具体按揭期限）年。
四、其他条款1. 甲方在购房过程中应遵守相关法律法规及开发商的规定，不得从事非法操作、走私、洗钱等活动。
2. 甲方应按照法定程序办理房产登记、个人所得税等手续，并承担相应的费用。
3. 甲方同意在合同签订后按乙方要求办理房屋交接手续。
4. 本协议一经双方签字盖章即生效，并作为双方签署的正式认购协议，对双方具有法律约束力。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：郑州市商品房认购协议书精选2篇（二）租房协议甲方（出租方）: （详细信息）乙方（承租方）: （详细信息）鉴于甲方是郑州市的房屋所有者，并愿意将该房屋出租给乙方使用，双方经友好协商，就有关租赁事宜达成如下协议：1. 租赁房屋信息：房屋地址：（详细地址）房屋面积：房屋配置：（如家具、电器等）2. 租赁期限：租赁期限为（具体日期）至（具体日期），共计（具体天数）天。
郑州商品房认购协议书范本
郑州商品房认购协议书范本甲方（卖方）：____________________地址：_________________________________联系电话：_________________________乙方（买方）：____________________地址：_________________________________联系电话：_________________________鉴于甲方为合法拥有位于郑州市___________________（以下简称“该房产”）的房地产开发商，乙方有意购买该房产，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特订立本认购协议书，以资共同遵守。
第一条认购房产的基本情况1.1 该房产位于郑州市___________________，建筑面积为_______________平方米，用途为_________________，产权年限为_________________。
1.2 该房产的详细情况及权属证明文件由甲方提供，并保证其真实性、合法性。
第二条认购价格及支付方式2.1 该房产的认购价格为人民币_________________元（大写：_________________）。
2.2 乙方同意按照以下方式支付认购款项：2.2.1 乙方应在本协议签订之日起____个工作日内支付认购定金人民币_________________元；2.2.2 余款于签订正式《商品房买卖合同》时一次性支付或按照双方约定的分期付款方式支付。
第三条认购定金3.1 乙方支付的认购定金在双方签订正式《商品房买卖合同》后自动转为购房款的一部分。
3.2 如因甲方原因导致无法签订正式合同，甲方应无息退还乙方已支付的认购定金。
3.3 如因乙方原因导致无法签订正式合同，乙方已支付的认购定金不予退还。
第四条甲方的权利与义务4.1 甲方保证所售房产的权属清晰，无权属纠纷。
4.2 甲方应按约定时间向乙方交付房产，并保证房产的建筑质量符合国家及地方标准。
2024年郑州市商品房认购协议电子版
2024年郑州市商品房认购协议电子版
甲方：（姓名/单位）_____，住所：_____，身份证号码/统一社会信用代码：_____，电话：_____
乙方：（姓名/单位）_____，住所：_____，身份证号码/统一社会信用代码：_____，电话：_____
根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方某项目楼盘中的房屋进行如下认购协议：
一、认购房屋：乙方同意认购甲方楼盘中的房屋一套，房屋详情如下：
房屋坐落地点：_____；
建筑面积：______平方米；
房屋价格：人民币________元（大写：_______）；
其他特殊情况：_______。
二、认购定金：乙方应当在签订本协议之日起______日内向甲方支付房屋认购定金人民币______元（大写：_______），定金视为购房意向金，不可退还；如乙方在规定日期内未支付认购定金的，视作认购协议解除。
三、签订正式合同：本协议签署后，甲方应当在______日内向乙方出具商品房认购合同，双方于规定日期签署正式购房合同。
四、房屋交付：双方同意约定房屋的交付日期为______日，具体交付时间双方再协商确定。
五、其他约定：本协议未尽事宜，双方可另行协商一致，并签署书面补充协议。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：________ 日期：______
乙方（签字/盖章）：________ 日期：______
附：1、甲方有效证件复印件1份；
2、乙方有效证件复印件1份。
特别声明：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
以上内容经双方阅读并同意后签署。
2024年郑州市商品房认购协议
2024年郑州市商品房认购协议甲方：（认购人姓名）乙方：（开发商名称）经甲、乙双方友好协商，就乙方所建商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房屋1.1 甲方认购乙方位于郑州市的楼盘内的（具体房屋信息）为其个人所有住宅。
1.2 房屋价格为（人民币）。
1.3 认购房屋总价款人民币（大写）应在签订本协议后（具体日期）内一次性支付完成。
二、认购款支付方式2.1 甲方应于本协议签订之日起（具体日期）内将认购房屋总价款支付至乙方指定的账户。
2.2 甲方同意支付房屋认购款，如逾期支付，每日按总价款的5‰向乙方支付违约金。
三、房屋交付3.1 乙方应在双方达成协议并甲方支付认购款后（具体日期）内将该房屋交付给甲方。
3.2 房屋的质量应符合国家建筑标准，如有质量问题，乙方应承担相关责任。
四、风险责任4.1 认购房屋后，房屋风险责任自乙方交付给甲方之日起由甲方承担。
五、合同解除5.1 若因甲方原因造成合同解除，甲方应向乙方支付违约金。
5.2 如因乙方原因造成合同解除，乙方应将认购款返还给甲方，并向甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方如对本协议的履行出现争议，应友好协商解决；协商不成，提交郑州市有关仲裁机构裁决。
七、其他事项7.1 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
7.2 本协议自双方签字盖章后生效，并自（具体日期）终止。
甲方（签字）：________________ 日期：__________乙方（签字）：________________ 日期：__________以上内容经甲、乙双方确认无误后生效。
郑州市商品房开发商（公司章）：________________郑州市商品房认购人（个人签名）：________________。
2024年郑州市商品房认购协议标准版本
2024年郑州市商品房认购协议标准版本
郑州市商品房认购协议书
甲方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系地址：（购房人联系地址）
乙方：（开发商名称）地址：郑州市XXX路XXX号电话：XXXXX 鉴于甲方系自愿购买乙方开发的商品房，双方本着公平、自愿、平等的原则，经友好协商，达成以下协议：
第一条商品房认购标的
1.1 乙方所开发的商品房位于郑州市XXX区XXX街道，具体地址为（房屋地址），房屋面积约为XXX平方米，总价为人民币XXX万
元。
1.2 乙方保证所出售的商品房系合法所有权及产权，无任何争议，甲方确认认购此商品房。
第二条认购价格及付款方式
2.1 甲方认购乙方商品房，需支付认购定金为人民币XXX万元。
认购定金将在签订最终购房合同时结算，如甲方无故解除合同，则认
购定金不退还。
2.2 甲方在签订最终购房合同时，需要支付商品房的尾款，并按时办理过户手续。
第三条协议生效和失效
3.1 本协议自双方签订之日起生效，至商品房过户完成或认购解除止。
3.2 若因不可抗力因素导致认购协议无法履行，协议自动失效，双方互不承担任何责任。
第四条其他约定
4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议如有争议，应协商解决；协商不成的，提交郑州市人民法院裁决。
甲方（签字）：
年月日
乙方（盖章）：
年月日
签署地点：郑州市
【注】本协议一式两份，供双方签署后生效。
2024年郑州市商品房认购协议书范文
2024年郑州市商品房认购协议书范文尊敬的xx先生/女士：您好！感谢您对我公司的信任和支持，根据您的购房需求，我们双方经过友好协商，达成了以下购房协议。
一、购房基本情况1. 房屋名称：xxx2. 房屋用途：商品住宅3. 房屋位置：郑州市xxx区4. 房屋面积：xxx平方米（以建筑设计方案或验收报告为准）5. 房屋楼层：xx层6. 房屋结构：xxx7. 购房价格：xxxx万元二、购房权利和义务1. 房屋产权证书及其他相关证明文件的办理：开发商应在约定时间内办理房屋产权证书及其他相关证明文件，并向购房方交付。
2. 房屋交付标准和时间：开发商应按照国家相关规定，合理安排房屋的交付时间，并确保房屋交付时的质量达到约定标准。
3. 提前交付和延期交付：如因开发商原因造成房屋提前交付或延期交付的，双方应友好协商解决，如无法协商一致，可按照法律规定处理。
4. 临时安置费：如因开发商原因导致购房方需要临时安置的，开发商应承担相应的临时安置费用。
5. 购房方的权利和义务：购房方应按照合同约定支付购房款，并按照规定的时间办理房屋交付手续。
6. 房屋质量保证期：开发商应按照国家相关规定，对房屋质量提供约定的保修期，并承担房屋质量保修责任。
7. 其他附加条件：________（根据实际情况填写其他附加条件）三、支付方式和时间1. 首期付款：购房方应在签订合同之日起7日内支付首期购房款，金额为xxxx万元。
2. 中期付款：购房方应在房屋建设工程达到规定阶段时支付中期购房款，金额为xxxx万元。
3. 尾款付款：购房方应在房屋交付时一次性支付尾款，金额为xxxx万元。
四、违约责任1. 购房方违约：如购房方未按照约定时间支付购房款或其他违约行为的，应按照约定支付违约金，同时开发商有权解除合同，并追究购房方的违约责任。
2. 开发商违约：如开发商未按照约定时间办理房屋产权证书或其他违约行为的，应按照约定支付违约金，同时购房方有权解除合同，并追究开发商的违约责任。
2024年郑州市商品房认购协议书通用(3篇)
2024年郑州市商品房认购协议书通用尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！为了确保您的权益，我们特地为您准备了郑州市商品房认购协议书，以下是协议书的详细内容：一、认购人信息：认购人姓名：身份证号码：联系电话：联系地址：二、项目基本信息：项目名称：开发商名称：开发商联系方式：三、房屋信息：1.单元号：2.楼层：3.房号：四、认购要求：1.认购方式：认购人通过签订本协议，并交纳认购定金，办理认购手续。
2.认购定金：认购人需在签订本协议之日起三个工作日内支付认购定金，认购定金金额为人民币（大写）_______元整，缴纳方式为（）现金（）银行转账（）其他（具体方式）_____。
3.认购决策：认购人确认自身在签订本协议时已详细了解项目情况，并自主作出认购决策，认购人确认此次认购是完全自愿的。
五、认购手续：1.认购资料：认购人需提交以下资料：身份证复印件、户口本复印件、婚姻状况证明（如有配偶）、购房资金来源证明材料等。
2.提交时间：认购人需在签订本协议之日起五个工作日内提交认购所需资料。
3.认购审批：开发商将根据认购人提交的资料进行审核，如审核通过，则发放认购凭证；如审核未通过，则返还认购定金。
六、收款方式：1.认购定金收款：认购人在签订本协议时将认购定金支付给开发商或指定的收款账户。
2.购房款收款：购房款将根据合同约定的付款方式及时间节点支付给开发商或指定的收款账户。
七、协议生效与解除：1.协议生效：本协议自双方签订之日起生效。
2.协议解除：双方同意，除非另有约定，一方要求解除本协议的，需提前60天以书面形式通知对方；如逾期未解除，则认可另一方将此协议回收，并有权没收认购定金的50%作为违约金。
八、法律效力：本协议的解释、效力及纠纷解决均适用中华人民共和国法律。
九、其他事项：1.合同附件：本协议附件包括但不限于合同附件、规划图纸、房屋交付标准等，认购人应在签订本协议前认真阅读并了解。
2.争议解决：如发生与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以依法提起诉讼或选择其他争议解决方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
郑州市商品房认购协议
书
签订地点：
签订日期：年月日
郑州市商品房认购协议书
编号：______________
甲方（销售方）：______________ 法定代表人：______________
地址：________________________ 电话：____________________
乙方（认购方）：______________ 身份证号码：______________
地址：________________________ 电话：____________________
为了保护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：
一、认购房屋基本情况
1．乙方预定甲方建设开发的______项目，位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号（户）房屋，户型为 ____________ .该房屋暂测建筑面积______
平方米（该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准）。
2．房屋建筑面积每平方米/人民币______万______ 仟______佰______拾______元（￥____________元/平方米），总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元（￥____________元）。
3．认购方共有人：
____________ 身份证号码：____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：____________ 电话：____________
二、认购有效期
甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起15日（含15日）止。