郑州市商品房认购协议书完整版
郑州市商品房认购协议书通用范本精选3篇
郑州市商品房认购协议书通用范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
编号：*******甲方(销售方)：*******法定代表人：*******地址：************电话：**********乙方(认购方)：*******身份证号码：*******地址：************电话：**********为了爱护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商品房一事达成如下协议：一、认购房屋基本状况1.乙方预定甲方建设开发的***项目，位于***区***路***号院***号楼***单元***层***号(户)房屋，户型为******。
该房屋暂测建筑面积***平方米(该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准)。
2.房屋建筑面积每平方米/人民币***万***仟***佰***拾***元(￥******元/平方米)，总房款人民币***佰***拾***万***仟***佰***拾***元(￥******元)。
3.认购方共有人：******身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：************身份证号码：******电话：******二、认购有效期甲方承诺为乙方所预定房屋的保留期限自该认购书签定日起15日(含15日)止。
三、认购订金本协议签订时，乙方向甲方支付订金人民币***佰***拾***万***仟***佰***拾***元(￥***元)。
乙方须在上述房屋保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签定《商品房买卖合同》有关事宜。
上述订金******在甲、乙双方签定《商品房买卖合同》时，由甲方退还或抵作该房屋的购房价款。
四、付款方式乙方同意选择下列第***种付款方式，在与甲方签定《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。
郑州市商品房认购协议书2篇
郑州市商品房认购协议书郑州市商品房认购协议书精选2篇（一）【标题】郑州市商品房认购协议书【协议】甲方：（购房人姓名、身份证号码、联系方式）乙方：（房地产开发商名称、住所地）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，经乙方依法取得相应的商品房预售证书，双方经友好协商，达成如下协议：一、房屋信息1. 项目名称：（填写具体项目名称）2. 房屋地址：（填写具体地址）3. 户型及面积：（填写具体户型及面积）4. 总房款：人民币（大写）（填写具体总房款金额）元整。
二、认购条件1. 甲方认购上述项目的房屋，并支付认购金人民币（大写）（填写具体认购金金额）元整，认购金在总房款中将视为首付款，如甲方最终放弃购买该房屋，认购金不予退还。
2. 乙方将在收到认购金后，为甲方保留上述房屋，并依据相关法规及开发计划及时办理网签、合同签订等手续。
三、付款方式1. 乙方将按以下方式收取房款：（1）首付款：在合同签订后（具体时间），甲方需一次性支付人民币（大写）（填写具体首付款金额）元整作为首付款。
（2）贷款：甲方如需贷款购房，应及时提供所需材料并办理相关手续，乙方将协助甲方办理贷款事宜。
（3）按揭款：甲方承诺按揭还款，按揭期限为（填写具体按揭期限）年。
四、其他条款1. 甲方在购房过程中应遵守相关法律法规及开发商的规定，不得从事非法操作、走私、洗钱等活动。
2. 甲方应按照法定程序办理房产登记、个人所得税等手续，并承担相应的费用。
3. 甲方同意在合同签订后按乙方要求办理房屋交接手续。
4. 本协议一经双方签字盖章即生效，并作为双方签署的正式认购协议，对双方具有法律约束力。
甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：日期：日期：郑州市商品房认购协议书精选2篇（二）租房协议甲方（出租方）: （详细信息）乙方（承租方）: （详细信息）鉴于甲方是郑州市的房屋所有者，并愿意将该房屋出租给乙方使用，双方经友好协商，就有关租赁事宜达成如下协议：1. 租赁房屋信息：房屋地址：（详细地址）房屋面积：房屋配置：（如家具、电器等）2. 租赁期限：租赁期限为（具体日期）至（具体日期），共计（具体天数）天。
2024年郑州市商品房认购协议书样本
2024年郑州市商品房认购协议书样本尊敬的购房者：您好！感谢您对我们的关注和信任，郑州市房地产发展有限公司将竭诚为您提供最高品质的商品房及优质服务。
为保障双方的合法权益，特制定本《商品房认购协议书》，详列如下：第一条认购方信息认购方姓名：_______身份证号码：_______家庭住址：_______联系电话：_______第二条商品房信息项目名称：_______楼盘名称：_______房号：_______建筑面积：_______平方米使用权面积：_______平方米户型：_______总价款：_______元第三条付款方式及时间1. 认购方应在签订本协议后的7个工作日内，支付房屋定金，定金金额为总价款的10%（_______元）。
2. 认购方应在本协议签订后的30个工作日内，一次性支付房屋首付款（总价款减去定金金额）或者按揭贷款所需的首付款。
3. 若认购方未在规定时间内支付定金或首付款，则视为自动放弃认购资格，定金不予退还。
第四条房屋交付及验收1. 开发商应根据相关法律、法规和合同约定，按时完成房屋交付。
2. 在房屋交付前，认购方有权对房屋进行验收，如发现严重质量问题，认购方有权要求开发商进行整改或者退还房屋定金。
第五条违约责任1. 若认购方在签订本协议后违约，如有支付定金，开发商有权没收认购方支付的定金，并保留追究认购方法律责任的权利。
2. 若开发商在签订本协议后违约，应向认购方支付双倍定金作为违约金，并承担相应法律责任。
第六条争议解决本协议履行过程中出现任何争议，双方应友好协商解决，若协商不成，提交郑州市人民法院解决。
第七条其他事项1. 本协议经双方签字盖章后生效，并成为双方约定的买卖合同的一部分。
2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商约定。
认购方（签字/盖章）：_______日期：_______开发商（签字/盖章）：_______日期：_______注：此为样本，具体合同以双方签署的协议为准。
2024年郑州市商品房认购协议电子版
2024年郑州市商品房认购协议电子版
甲方：（姓名/单位）_____，住所：_____，身份证号码/统一社会信用代码：_____，电话：_____
乙方：（姓名/单位）_____，住所：_____，身份证号码/统一社会信用代码：_____，电话：_____
根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方认购甲方某项目楼盘中的房屋进行如下认购协议：
一、认购房屋：乙方同意认购甲方楼盘中的房屋一套，房屋详情如下：
房屋坐落地点：_____；
建筑面积：______平方米；
房屋价格：人民币________元（大写：_______）；
其他特殊情况：_______。
二、认购定金：乙方应当在签订本协议之日起______日内向甲方支付房屋认购定金人民币______元（大写：_______），定金视为购房意向金，不可退还；如乙方在规定日期内未支付认购定金的，视作认购协议解除。
三、签订正式合同：本协议签署后，甲方应当在______日内向乙方出具商品房认购合同，双方于规定日期签署正式购房合同。
四、房屋交付：双方同意约定房屋的交付日期为______日，具体交付时间双方再协商确定。
五、其他约定：本协议未尽事宜，双方可另行协商一致，并签署书面补充协议。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：________ 日期：______
乙方（签字/盖章）：________ 日期：______
附：1、甲方有效证件复印件1份；
2、乙方有效证件复印件1份。
特别声明：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，均具有同等法律效力。
以上内容经双方阅读并同意后签署。
2024年郑州市商品房认购协议
2024年郑州市商品房认购协议甲方：（认购人姓名）乙方：（开发商名称）经甲、乙双方友好协商，就乙方所建商品房认购事宜达成如下协议：一、认购房屋1.1 甲方认购乙方位于郑州市的楼盘内的（具体房屋信息）为其个人所有住宅。
1.2 房屋价格为（人民币）。
1.3 认购房屋总价款人民币（大写）应在签订本协议后（具体日期）内一次性支付完成。
二、认购款支付方式2.1 甲方应于本协议签订之日起（具体日期）内将认购房屋总价款支付至乙方指定的账户。
2.2 甲方同意支付房屋认购款，如逾期支付，每日按总价款的5‰向乙方支付违约金。
三、房屋交付3.1 乙方应在双方达成协议并甲方支付认购款后（具体日期）内将该房屋交付给甲方。
3.2 房屋的质量应符合国家建筑标准，如有质量问题，乙方应承担相关责任。
四、风险责任4.1 认购房屋后，房屋风险责任自乙方交付给甲方之日起由甲方承担。
五、合同解除5.1 若因甲方原因造成合同解除，甲方应向乙方支付违约金。
5.2 如因乙方原因造成合同解除，乙方应将认购款返还给甲方，并向甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方如对本协议的履行出现争议，应友好协商解决；协商不成，提交郑州市有关仲裁机构裁决。
七、其他事项7.1 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等效力。
7.2 本协议自双方签字盖章后生效，并自（具体日期）终止。
甲方（签字）：________________ 日期：__________乙方（签字）：________________ 日期：__________以上内容经甲、乙双方确认无误后生效。
郑州市商品房开发商（公司章）：________________郑州市商品房认购人（个人签名）：________________。
2024年郑州市商品房认购协议标准版本
2024年郑州市商品房认购协议标准版本
郑州市商品房认购协议书
甲方：（购房人姓名）身份证号码：（购房人身份证号码）联系地址：（购房人联系地址）
乙方：（开发商名称）地址：郑州市XXX路XXX号电话：XXXXX 鉴于甲方系自愿购买乙方开发的商品房，双方本着公平、自愿、平等的原则，经友好协商，达成以下协议：
第一条商品房认购标的
1.1 乙方所开发的商品房位于郑州市XXX区XXX街道，具体地址为（房屋地址），房屋面积约为XXX平方米，总价为人民币XXX万
元。
1.2 乙方保证所出售的商品房系合法所有权及产权，无任何争议，甲方确认认购此商品房。
第二条认购价格及付款方式
2.1 甲方认购乙方商品房，需支付认购定金为人民币XXX万元。
认购定金将在签订最终购房合同时结算，如甲方无故解除合同，则认
购定金不退还。
2.2 甲方在签订最终购房合同时，需要支付商品房的尾款，并按时办理过户手续。
第三条协议生效和失效
3.1 本协议自双方签订之日起生效，至商品房过户完成或认购解除止。
3.2 若因不可抗力因素导致认购协议无法履行，协议自动失效，双方互不承担任何责任。
第四条其他约定
4.1 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
4.2 本协议如有争议，应协商解决；协商不成的，提交郑州市人民法院裁决。
甲方（签字）：
年月日
乙方（盖章）：
年月日
签署地点：郑州市
【注】本协议一式两份，供双方签署后生效。
郑州商品房认购协议书范本
郑州商品房认购协议书范本郑州商品房认购协议书认购协议书编号：【编号】甲方（开发商）：【开发商全称】地址：【开发商地址】联系电话：【开发商联系电话】乙方（购房人）：【购房人姓名】身份证号码（或机构代码）：【购房人身份证号码（或机构代码）】联系电话：【购房人联系电话】鉴于甲方是一家在郑州市合法注册并具备房地产开发资质的开发商，有供应在销售建设中的商品房，并有意将该房屋认购给乙方；乙方是具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的个人/机构，有意购买相应的商品房。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方经友好协商一致，达成如下认购协议：第一条认购物业信息1.1 甲方拥有该物业的合法所有权、使用权；同时该物业在建设规划、土地使用、规划建设、销售手续等方面符合相关法律法规规定。
1.2 该商品房物业名称：【商品房物业名称】1.3 该商品房具体位置：【商品房位置】1.4 该商品房户型、面积、价格等详细信息如下：户型：【户型信息】建筑面积：【建筑面积信息】套内面积：【套内面积信息】价格：【价格信息】附属设施：【附属设施信息】第二条认购方式2.1 乙方通过签署本协议，向甲方表达购买该商品房的意愿，并支付认购定金【金额】元（大写：【金额大写】）。
2.2 甲方收到乙方支付的认购定金后，视为乙方已经成功认购该商品房，并会第一时间暂停其他交易行为。
第三条定金处理3.1 若乙方在规定的签约期限内通过房屋确认认购信息的确认签字确认，则认购金将作为乙方购房款的组成部分。
3.2 若乙方逾期未签约或拒绝签约，则视为乙方违约，甲方有权解除本协议，同时乙方认购定金将不予退还。
3.3 若甲方不履行合同约定或无法完成该商品房交易，则认购定金将原数退还给乙方，不承担其他损失或责任。
第四条签约与付款4.1 双方约定签订《商品房认购合同》（以下简称“认购合同”）后，乙方即向甲方支付该商品房出售总价款的定金【金额】元（大写：【金额大写】）。
2024年郑州市商品房认购协议书通用(3篇)
2024年郑州市商品房认购协议书通用尊敬的购房者：感谢您对本项目的关注与支持！为了确保您的权益，我们特地为您准备了郑州市商品房认购协议书，以下是协议书的详细内容：一、认购人信息：认购人姓名：身份证号码：联系电话：联系地址：二、项目基本信息：项目名称：开发商名称：开发商联系方式：三、房屋信息：1.单元号：2.楼层：3.房号：四、认购要求：1.认购方式：认购人通过签订本协议，并交纳认购定金，办理认购手续。
2.认购定金：认购人需在签订本协议之日起三个工作日内支付认购定金，认购定金金额为人民币（大写）_______元整，缴纳方式为（）现金（）银行转账（）其他（具体方式）_____。
3.认购决策：认购人确认自身在签订本协议时已详细了解项目情况，并自主作出认购决策，认购人确认此次认购是完全自愿的。
五、认购手续：1.认购资料：认购人需提交以下资料：身份证复印件、户口本复印件、婚姻状况证明（如有配偶）、购房资金来源证明材料等。
2.提交时间：认购人需在签订本协议之日起五个工作日内提交认购所需资料。
3.认购审批：开发商将根据认购人提交的资料进行审核，如审核通过，则发放认购凭证；如审核未通过，则返还认购定金。
六、收款方式：1.认购定金收款：认购人在签订本协议时将认购定金支付给开发商或指定的收款账户。
2.购房款收款：购房款将根据合同约定的付款方式及时间节点支付给开发商或指定的收款账户。
七、协议生效与解除：1.协议生效：本协议自双方签订之日起生效。
2.协议解除：双方同意，除非另有约定，一方要求解除本协议的，需提前60天以书面形式通知对方；如逾期未解除，则认可另一方将此协议回收，并有权没收认购定金的50%作为违约金。
八、法律效力：本协议的解释、效力及纠纷解决均适用中华人民共和国法律。
九、其他事项：1.合同附件：本协议附件包括但不限于合同附件、规划图纸、房屋交付标准等，认购人应在签订本协议前认真阅读并了解。
2.争议解决：如发生与本协议有关的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以依法提起诉讼或选择其他争议解决方式。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
郑州市商品房认购协议书
完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
郑州市商品房认购协议书完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
编号：______________
甲方（销售方）：______________法定代表人：______________
地址：__________ 电话：
_____________
乙方（认购方）：______________ 身份证号码：______________
地址：__________ 电话：
_____________
为了保护商品房交易双方的合法权益，经双方协商，就乙方认购甲方的商
品房一事达成如下协议：
一、认购房屋基本情况
1．乙方预定甲方建设开发的______项目，位于______区______路______号院______号楼______单元______层______号（户）房屋，户型为 ____________ .该房屋暂测建筑面积______平方米（该认购协议书所签建筑面积最终以产权登记部门实测面积为准）。
2．房屋建筑面积每平方米/人民币______万______ 仟______佰______拾
______元（￥____________元/平方米），总房款人民币______佰______拾______万______仟______佰______拾______元
（￥____________元）。
3．认购方共有人：
____________ 身份证号码：
____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：
____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：
____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：
____________ 电话：____________
____________ 身份证号码：
____________ 电话：____________
二、认购有效期
甲方承诺为乙方所预定房屋的保留
期限自该认购书签定日起15日（含15日）止。
三、认购订金
本协议签订时，乙方向甲方支付订金人民币______佰______拾______万
______仟______佰______拾______元（￥______元）。
乙方须在上述房屋保留期限内，携本协议到甲方售楼处，与甲方协商签定《商品房买卖合同》有关事宜。
上述订金____________在甲、乙双方签定《商品房买卖合同》时，由甲方退还或抵作该房屋的购房价款。
四、付款方式
乙方同意选择下列第______种付款
方式，在与甲方签定《商品房买卖合同》后向甲方支付购房价款。
1．一次性付款
2．分期付款
3．按揭付款
五、证明文件
甲方应向乙方出示下列证件及其相关材料。
1．企业法人营业执照证号：
___________
2．房地产开发企业资质证书证号：___________
3．国有土地使用权证书证号：___________
4．建设工程规划许可证（包括附图）证号：___________
5．房屋预（销）售许可证证号：___________
六、甲方承诺
1．如果甲方提供虚假材料，此协议无效，甲方除退还订金外还应承担相应的法律责任。
2．自本协议签订后，为乙方保留该房屋15日止，不得与第三方签订该房屋《商品房认购协议书》或《商品房买卖合同》；并承诺在乙方携本协议与甲方签订《商品房买卖合同》时，甲方将完全履行本协议中约定的房屋位置、
面积、价款、户型等条款。
如甲方违反上述约定，需向乙方双倍返还订金，同时本协议自动失效。
3．乙方需要变更商品房认购协议内容的，经双方协商一致后，甲方应予配合。
七、乙方承诺
1．本协议签订后，在上述约定的时间内到甲方指定的地点与甲方签订《商品房买卖合同》，并承诺在甲方签订《商品房买卖合同》时，乙方将完全遵循本协议中约定的买受人、房屋位置、面积、价款、户型等条款。
2．如买受人不能履行本协议书确
定的义务，视为乙方自行放弃该房屋的保留权，甲方有权终止本协议的履行，同时乙方已交付的订金不予返还。
3．甲方需变更商品房认购协议内容的，经双方协商一致后，乙方应予配合。
八、其它补充协议
1．____________
2．____________
3．____________
4．____________
5．____________
九、双方应保证其联系方式真实可靠。
十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，自甲乙双方签字之日起生效。
甲方（签章）：____________ 乙方（签章）：_________
法定代表人（签章）：______ 共有人（签章）：_______
_________年______月_____日
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。