工程工期通知书
工程合同工期通知书
工程合同工期通知书尊敬的XXX工程承包商：根据双方的合同约定，本工程合同工期为自工程开工之日起至工程竣工交付日止，总工期为XX个月。
在此期间，我方将严格按照合同约定的时间节点对工程进度进行监督和考核。
现将有关工期事宜通知如下：一、工程开工日期定于XXXX年XX月XX日，敬请贵公司按照合同约定的时间准时开工。
如有特殊情况需提前或延迟开工，请至少提前XX个工作日向我方提出申请，并说明理由。
我方将根据实际情况予以审批。
二、工程竣工交付日期定于XXXX年XX月XX日，敬请贵公司确保工程按期完工。
如有特殊情况需提前或延迟交付，请至少提前XX个工作日向我方提出申请，并说明理由。
我方将根据实际情况予以审批。
三、为确保工程进度和质量，贵公司应按照合同约定的工程量清单和施工组织设计，合理安排施工人员、材料和设备。
如因贵公司原因导致工程进度滞后，将按照合同约定追究贵公司相应的违约责任。
四、我方将定期对工程进度进行现场检查，并根据检查结果向贵公司出具书面整改通知。
贵公司应按照整改通知的要求及时整改，确保工程进度符合合同约定。
五、如因不可抗力等因素导致工程进度受到影响，贵公司应及时向我方报告，并提供相关证明材料。
经双方协商一致，可以相应顺延工期。
六、贵公司应严格按照国家和地方的法律法规、工程技术标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。
如发生安全事故或质量问题，贵公司应立即采取措施予以整改，并承担相应责任。
七、双方应保持良好的沟通和协调，共同解决施工过程中出现的问题。
如因合同条款解释分歧等原因导致纠纷，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
特此通知。
敬请予以关注并严格遵守。
祝工程顺利！XXXX年XX月XX日。
限期签订工程合同通知书
限期签订工程合同通知书您好！首先感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
鉴于当前工程项目的紧迫性及合作双方的共识，我们特此发出本通知书，以确保项目能够按计划顺利推进。
根据我司与贵司之间的商议以及相关法律规定，现就即将到期的工程合同签订事宜做出如下通知：一、合同签订截止期限请您注意，本次工程合同的最后签订期限定于【具体日期】。
届时未能完成签订工作的，将视为您方放弃本次合作机会，我方将不得不按照合同规定及相关法律程序，重新启动招标或选择其他合作伙伴继续执行项目。
二、合同内容要点为确保您的权益不受影响，我们再次提醒您仔细审阅合同条款，特别是关于工程款支付、工期要求、质量保证以及违约责任等关键条款。
如有任何疑问或需要进一步协商的内容，请在截止日期前与我们联系，我们将尽快为您提供解答和帮助。
三、合同签订流程为保证合同签订的顺利进行，请您按照以下步骤操作：1. 确认合同条款无误后，请在合同指定位置签字盖章；2. 将签署后的合同原件邮寄至我方指定地址，并确保在截止日期前送达；3. 同时，建议您保留好合同副本及相关证明文件，以备后续可能的查证需要。
四、后续影响说明我们深知合同签订对于双方的重要性，因此在此强调，逾期未能签订合同将对双方造成不利影响。
对我方而言，可能导致项目延期，增加不必要的成本开支；对您方而言，除了失去本次合作机会外，还可能影响到未来与我方的合作前景。
五、联系方式如您在合同审阅或签订过程中遇到任何问题，请及时通过以下方式与我们联系：- 联系人：【姓名】- 电话：【电话号码】- 邮箱：【邮箱地址】- 地址：【公司详细地址】我们期待与您的进一步沟通，并希望能够顺利完成合同签订工作。
请您务必重视此次通知，按时完成合同签订，以免造成不必要的损失。
感谢您对我们工作的理解与配合，我们珍视与您的合作关系，期待本次合作能够取得圆满成功。
敬请留意，切勿错过合同签订的最佳时机。
此致敬礼！【公司名称】【日期】结束。
进场通知书参考范本
进场通知书参考范本
建设工程进场通知书
致：公司
鉴于贵公司有良好的业绩和施工能力，经我公司认真研究讨论决定，将工程委托贵公司施工。
因项目工期紧张，请贵司接到本进场通知书后3日内组织进场施工，展开土方和苗木施工准备工作，待履行招投标等相关手续后，正式授予中标通知书并签订施工合同。
我方承诺在2019年月日前完成招投标、合同签订等必要程序，本项目主要合同条件为：
一、工期：个月，2019年月日—2019年月日。
二、总投资：约万元（最终价格以中标价格为准）。
三、付款方式：
四、质量标准：合格
正式签约前，双方以实际发生工程量、省建设工程造价定额（园林专业）、取费文件和相关政策性文件核算进度产值。
双方签约前需要提前进场施工的工程，需先进行主要材料、苗木等价格确认。
如贵司未能中标，则由我司负责在定标后10
个工作日内，按实际发生工程量及上述产值核算方法与贵司一次性完成结算并付款。
工程施工合同延误通知书
工程施工合同延误通知书尊敬的合同对方：根据工程施工合同（以下简称“本合同”）第XX条的规定，现将本合同执行过程中出现的工期延误事宜通知如下：一、工期延误情况1. 由于不可抗力因素（如地震、台风、洪水等）导致工程无法按照合同约定的工期完成。
具体延误时间自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
2. 由于合同对方的原因（如设计变更、材料供应延误、施工方案调整等）导致工程无法按照合同约定的工期完成。
具体延误时间自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
3. 由于我方原因（如施工管理不善、人员不足、设备故障等）导致工程无法按照合同约定的工期完成。
具体延误时间自XX年XX月XX日起至XX年XX月XX日止。
二、工期延误责任及处理措施1. 对于不可抗力因素导致的工期延误，双方应按照本合同第XX条的规定执行。
我方将及时向合同对方提供相关证明材料，以便合同对方按照约定办理工期顺延手续。
2. 对于合同对方原因导致的工期延误，双方应友好协商解决。
合同对方应承担相应责任，并按照本合同第XX条的规定支付违约金。
具体违约金计算方式如下：违约金 = 工程总价× 工期延误天数× 违约金比例3. 对于我方原因导致的工期延误，我方应承担相应责任，并按照本合同第XX条的规定支付违约金。
同时，我方将采取措施加快工程进度，确保工程按时完工。
三、工期延误对合同价款的影响1. 由于不可抗力因素导致的工期延误，合同价款不做调整。
2. 由于合同对方原因导致的工期延误，合同价款按照本合同第XX条的规定执行。
3. 由于我方原因导致的工期延误，合同价款按照本合同第XX条的规定执行。
四、其他事项1. 双方应积极沟通，加强协调，确保工程质量和进度。
2. 双方应遵守国家法律法规，严格执行合同条款，共同维护合同双方的合法权益。
3. 本通知书自发出之日起生效，对双方具有法律约束力。
敬请予以关注。
合同甲方：（盖章）联系人：________联系电话：________地址：________邮编：________合同乙方：（盖章）联系人：________联系电话：________地址：________邮编：________日期：XX年XX月XX日。
建筑工程施工工期延误赔偿通知书
建筑工程施工工期延误赔偿通知书致：＿____（施工单位名称）鉴于贵方在我方_____（工程名称）项目的施工过程中，未能按照合同约定的工期完成施工任务，致使工程工期延误，给我方造成了重大的经济损失和不良影响。
根据双方签订的《建筑工程施工合同》相关条款的约定，特向贵方发出本赔偿通知书。
一、工程概况本工程位于_____（工程地点），合同约定的开工日期为_____年_____月_____日，竣工日期为_____年_____月_____日，合同工期总日历天数为_____天。
二、工期延误情况经我方核实，截至_____年_____月_____日，本工程实际完成进度严重滞后于合同约定的工期计划，已延误_____天。
具体延误情况如下：1、基础工程施工阶段，由于贵方施工组织不力、人员配备不足等原因，导致基础工程施工进度延误_____天。
2、主体结构施工阶段，贵方在施工过程中多次出现质量问题，需要返工整改，从而延误了主体结构的施工进度，累计延误_____天。
3、装饰装修工程施工阶段，贵方未能及时调配所需的材料和设备，且施工人员作业效率低下，致使装饰装修工程延误_____天。
三、工期延误造成的损失贵方的工期延误给我方带来了多方面的损失，包括但不限于以下几个方面：1、直接经济损失由于工程延期交付，我方无法按照预定计划将建筑物投入使用，导致预期收益损失_____元。
为了弥补工期延误造成的影响，我方不得不采取赶工措施，增加了人工、材料和设备等方面的投入，额外支出费用_____元。
因工期延误，我方需要向业主支付违约金_____元。
2、间接经济损失由于工程延期，我方的信誉受到了一定程度的损害，可能影响未来的业务拓展和市场份额。
工期延误导致我方的资金周转压力增大，增加了财务成本_____元。
3、其他损失工程延期给周边居民和单位的生活和工作带来了不便，引发了一些投诉和纠纷，给我方造成了不良的社会影响。
四、赔偿依据根据双方签订的《建筑工程施工合同》第_____条第_____款的约定：“若因施工方原因导致工程工期延误，施工方应按照每日_____元的标准向发包方支付违约金，并承担因工期延误给发包方造成的一切损失。
工期监控预警通知书
公司工期管理部门负责人
签字：年月日
公司主管领导（主要领导）
签字：年月日
抄送部门
□商务、□劳务、□财务、□安全、□质量、□技术、□其他
编号：中建城镇工期预【】年第号
附件2：
工期监控预警通知书
工程项目名称
预警日期
预警级别
□蓝色□黄色□红色
预警原因
你项目自开工至今，按照经业主、监理审批的施工总进度计划要求，计划总工期（日历天数），当期已完工计划天数（天），当期已完工实际天数（天），在此期间业主确认的延长工期天数（天），总进度计划偏差值（天），已达到黄（红）色预警标准，现向你项目发出□黄色、□红色预警通知。
预警要求
建议你项目从以下几个方面（包括：资金、沟通、资源、质量、安全、技术、其他）分析工期偏差产生的原因，制定纠偏方案，包括：纠偏计划、纠偏措施、负责人和整改时间，并组织落实整改方案，将纠偏方案落实情况于年月日前（按月）报给我部。
1.因业主原因造成的工期
I工程施工进场通知书
尊敬的业主单位、监理单位及各参建单位：根据《建设工程施工合同》的相关约定，我方（施工单位名称）已取得《建筑工程施工许可证》，现正式通知贵单位，我方将于即日起正式进场开展工程施工工作。
为确保工程顺利进行，现将有关事项通知如下：一、工程概况1. 工程名称：[项目名称]2. 工程地点：[项目地址]3. 工程规模：[工程规模描述]4. 工程合同造价：[合同造价]5. 工程合同工期：[合同工期]二、进场时间我方计划于[具体日期]正式进场施工，预计进场时间为[具体时间]。
三、进场人员及设备1. 进场人员：我方将按照合同要求，组织具备相应资质和经验丰富的施工队伍进场施工，包括但不限于项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员等。
2. 进场设备：我方将按照工程需求，配置各类施工设备，确保施工顺利进行。
四、进场程序1. 施工单位将按照《建筑工程施工许可证》的要求，在进场前向监理单位提交以下资料：（1）施工组织设计；（2）施工进度计划；（3）施工人员资质证书；（4）施工设备清单；（5）安全文明施工措施；（6）质量保证措施。
2. 监理单位对施工单位提交的资料进行审核，审核合格后，双方签订《施工进场协议》。
3. 施工单位按照《施工进场协议》的要求，完成进场前的各项准备工作，包括但不限于施工场地平整、临时设施搭建、材料设备进场等。
五、施工要求1. 施工单位应严格按照工程设计图纸、施工规范、质量标准和合同要求进行施工。
2. 施工单位应加强施工现场管理，确保施工安全、文明、有序。
3. 施工单位应加强与监理单位、业主单位的沟通与协调，及时解决施工过程中出现的问题。
六、联系方式1. 施工单位项目负责人：[项目负责人姓名]2. 施工单位联系电话：[联系电话]3. 施工单位邮箱：[邮箱地址]敬请业主单位、监理单位及各参建单位予以支持和配合，共同确保工程施工顺利进行。
如有未尽事宜，请及时与我方联系。
特此通知。
施工单位名称：日期：[具体日期]。
工程限期完工通知书
工程限期完工通知书限期是指限定日期，不许超过的意思。
工程需要在限定的期限完工，对此相关部门会发出限期完工的通知。
下面小编给大家带来工程限期完工，供大家参考!工程限期完工通知书范文篇一本工程为xx管理区大泊小学教学楼工程，现正在进行筏板钢筋绑扎阶段，由于你队施工进度太慢，项目部要求你施工队在20xx年7月12日前把筏板钢筋、柱子筋、柱墩钢筋全部绑扎完毕，在7月13日前打筏板混凝土。
无特殊原因未按时完工的，根据情况对你施工队进行罚款1000元-5000元不定。
xx管理区xx小学教学楼工程项目部年月日工程限期完工通知书范文篇二安徽xx有限责任公司:你单位承建xx东部生态新城PPP项目建设任务，现已提供所有施工工作面，但市政路网强电入地配套工程、未名湖朱畈停车场对面湖区、xx湖C区园路三个单项工程迟迟未能动工。
为确保项目建设工期计划按时完成，现责令你公司务必于20xx年11月20日之前开工建设以上三项工程，逾期未开工，我局将依据PPP项目有关内容进行处理，否则视为放弃，由业主介入选取第三方进行建设施工，产生的建设费用由你公司承担。
xx市xx区重点工程管理局11月16日工程限期完工通知书范文篇三xxxxxx公司：你单位于xxxx年xx月xx日中标建设的xxxxxxxxxx工程目前还未完工，工程主要建设内容为xxxxxxxxxx。
为确保我公司正常的生产经营，现要求你公司在确保工程质量的同时，于xxxx年xx月xx日全部完工，如你公司逾期完工或因质量返工造成我公司生产经营无法正常开展，每逾期一日我公司将对你公司以xxxx元/天的标准收取逾期完工违约金。
特此通知。
xxxxxxxxxx公司xxxx年xx月xx日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程工期通知书
XXXXX建设工程有限公司：
贵公司承揽的XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目施工。
本项目通知2014年4月2日进场施工。
合同签订于2014年3月29日，根据合同第二条要求该项目应在180天内完成。
多次口头提出要加快工程施工，至今实际进度已发生严重拖延，严重影响整个项目的竣工验收，今特向贵公司提出以下几点：
一、要加大人力的投入，适当安排人员加班,增强现场人员
的管理，确实保质保时完成。
二、排出各单位工程赶工计划和竣工时间表，报建设、监
理单位审核备案。
三、生产管理用房主体支模要根据计划工程量配备足够劳
动力。
四、做好材料、机具的保证工作。
装饰工程所需材料要提
前准备，所有设备、机具要处于良好状态，保证能正常使用。
五、抓好工程质量，杜绝返工现象。
六、材料进场要严格把关，凡不符合质量要求、没有合格
证的不能采购。
如发现材料尺寸不合格一律不能使用。
由此造成的返工费用均由贵单位承担。
以上问题希望贵公司重视，采取必要措施！
XXXXX汽车零部件有限公司
2014年6月16日
今已工程工期通知书。
承包人：
年月日。