关于工程合同样式.doc
建设工程施工合同示范文本(GF2017
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程合同书样式8篇
建设工程合同书样式8篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行的建设工程项目达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________（包括但不限于土建、安装等）4. 工程规模：___________________（具体描述工程规模）二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
3. 如遇特殊情况，竣工日期需经甲乙双方协商后顺延。
三、工程质量与验收1. 乙方应按照相关国家规范和标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收，并签署验收意见。
四、工程造价与支付1. 工程总造价：人民币________元整（￥________元）。
2. 支付方式：分_____期支付。
工程开工前支付工程总造价的_____%，工程进展到_____时支付_____%，工程竣工并验收合格后支付剩余款项。
3. 乙方应在甲方付款前提供合法有效的发票。
五、工程变更与调整1. 甲方有权对工程的规模、设计等进行变更，但应当书面通知乙方，并承担相应的费用。
2. 若因变更导致工程延期，双方应协商解决。
六、违约责任1. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应当承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方原因未按约定支付工程款，甲方应当承担违约责任。
3. 若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应当协商解决。
七、其他约定事项1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，履行各自义务。
工程合同格式样式
合同编号：__________一、工程概述1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程预算：_______元二、乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的设计、施工、验收等相关工作。
2.2乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。
2.3乙方应按照合同约定的工期完成工程。
2.4乙方应承担工程过程中产生的安全责任，确保工程安全无事故。
2.5乙方应按照约定时间向甲方提交工程进度报告和工程结算报告。
三、甲方义务3.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项。
3.2甲方应提供工程所需的场地、资料、设备等，并保证其真实、准确、完整。
3.3甲方应协助乙方办理工程所需的行政审批手续。
3.4甲方应按照约定时间向乙方提供设计图纸、施工图纸等相关资料。
3.5甲方应对乙方在工程过程中的合理建议给予充分重视，并适时采纳。
四、工程款项及支付方式4.1工程款项分为合同总价、工程进度款和验收合格款。
4.2合同总价：_______元。
4.3工程进度款：按照工程进度的实际完成情况，甲方应支付乙方工程进度款，具体支付比例和时间双方协商确定。
4.4验收合格款：工程验收合格后，甲方应支付乙方验收合格款，金额为合同总价的_______%。
4.5支付方式：甲方支付工程款项时，应通过银行转账等方式支付至乙方指定的账户。
五、工期延误5.1乙方如因自身原因导致工程延误，应按照合同约定的违约金比例向甲方支付违约金。
5.2甲方如因自身原因导致工程延误，应承担由此增加的费用，并向乙方支付合理的误工费。
六、合同的解除和终止6.1在合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以解除或终止合同。
6.2合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求，完成剩余工程，并承担相应的工程费用。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
正规建设工程合同范本（通用12篇）
正规建设工程合同正规建设工程合同范本（通用12篇）在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的场景和场合需要用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
那么制定合同书有什么需要注意的呢？下面是小编精心整理的正规建设工程合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
正规建设工程合同篇1发包人（全称）：_____________________________承包人（全称）：______________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：_______________________；工程地点：_______________________；工程内容：_______________________；群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号：______________；资金来源：_______________________。
二、工程承包范围承包范围：_______________________。
三、合同工期开工日期：_______________________；竣工日期：_______________________；合同工期总日历天数___天。
四、质量标准工程质量标准：_____________________。
五、合同价款金额（大写）：______元（人民币）￥______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、其他约定1、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
建设工程设计合同通用样式6篇
建设工程设计合同通用样式6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（设计方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就本建设工程设计达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 设计内容：包括但不仅限于建筑结构、给排水、电气、暖通、消防等。
二、设计任务与要求详细列明设计任务的具体内容、深度和设计标准等要求。
如规划方案设计、初步设计、施工图设计等各个阶段的具体任务和要求。
乙方应按照相关设计规范和甲方要求进行设计。
乙方设计的方案应具有创意与创新性，满足经济合理的原则，并保证建筑安全和符合环境保护的规定。
此外还应充分了解和遵守城市规划限制及其他法律限制条件等，以免在设计和实施过程中出现问题。
甲方有权提出合理建议和要求修改设计方案的权利。
三、合同金额及支付方式双方商定合同的总金额为人民币大写____________元整，该金额包含所有设计成果和设计的劳务费用。
支付方式为分期付款，根据设计的不同阶段和成果分期支付设计费用。
合同还应详细说明每一阶段支付的比例和时间。
如未在规定的时间内支付设计费用，应约定违约金及支付比例等条款。
同时，甲方应预留一定的质量保证金，待工程竣工验收合格后支付。
乙方应提供合法有效的发票作为收款凭证。
四、设计周期与进度安排篇2甲方（发包方）：____________________乙方（设计方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程设计事宜，达成如下协议：一、项目基本情况1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 设计范围：____________________二、设计内容1. 乙方应按照甲方的要求，提供项目的设计方案、施工图等设计文件。
建设工程施工合同gf20170201范本完整版.doc
建设工程施工合同gf20170201范本完整版.doc范本1：一、合同双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、合同背景及目的本合同根据相关法律法规的规定，为保障双方的合法权益，明确约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务。
三、合同条款1.工程概况甲方委托乙方进行（工程名称）的建设工程施工，该工程的基本信息如下：工程名称：（工程名称）工程地址：（工程地址）工程规模：（工程规模）工程进度：（工程进度）2.工程价款乙方须按照工程进度及质量要求完成施工，并按照以下方式计算和支付工程价款：（具体说明支付方式、金额及时间节点）3.工程期限乙方应按照双方协议的工期要求，按时完成工程，并确保工程质量符合相关标准和规定。
4.工程质量乙方应按照相关标准和规范进行施工，确保工程达到合同约定的质量要求，并负责工程质量的保证和维修。
5.违约责任双方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
（具体说明各方的违约责任和赔偿方式）6.争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
四、生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
任何对本合同的修订或变更，须经双方协商一致，并以书面形式进行。
五、其他条款（根据实际情况添加其他约定条款）附件：1.施工图纸及技术资料2.合同付款计划3.其他补充协议法律名词及注释：1.施工图纸：指建设工程的设计图纸及相关技术资料。
2.工程进度：指工程施工过程中的时间节点及进度安排。
3.工程价款：指乙方完成工程施工后，甲方应支付的金额。
4.工程期限：指工程施工完成的时间要求。
5.工程质量：指工程达到的质量要求及标准。
范本2：一、合同双方甲方：（甲方名称）乙方：（乙方名称）二、合同背景及目的本合同旨在明确建设工程施工过程中双方的权利和义务，依法保障双方的合法权益。
三、合同条款1.工程项目甲方委托乙方进行（工程名称）的建设工程施工，该工程的基本信息如下：工程名称：（工程名称）工程地址：（工程地址）工程规模：（工程规模）工程进度：（工程进度）2.工程价款乙方应按照工程进度和质量标准完成施工，工程价款的支付方式如下：（具体说明支付方式、金额及时间节点）3.工程期限乙方应按照双方约定的工期要求，按时完成工程，并保证工程质量符合相关标准和规定。
简易工程承包合同样式
简易工程承包合同样式合同背景本合同由承包人（以下简称甲方）与发包人（以下简称乙方）就具体工程承包事项达成一致，并就相关权益、义务和责任等事宜达成协议。
双方本着平等、自愿的原则，通过签订本合同明确各自权利和义务，确保工程安全、质量和预算的实现。
1. 工程概况1.1 承包工程名称：____________________________1.2 工程地点：_________________________________1.3 工程内容：_________________________________1.4 工期：_____________________________________2. 合同金额及支付方式2.1 工程合同金额为：____________________________2.2 付款方式：•首次支付：工程合同签订后的第__10__个工作日内，甲方向乙方支付工程合同金额的__10%__作为首次支付。
•进度支付：工程按照进度分段支付，每完成工程进度的__XX%__，甲方需向乙方支付相应百分比的款项，支付日期为工程进度确认并经双方共同签字后的第__5__个工作日。
•尾款支付：工程完工后，经乙方质检验收合格，甲方应在__7__个工作日内向乙方支付尾款，尾款金额为工程合同金额的__20%__。
2.3 支付方式：支付方式为__银行转账__，款项直接汇入乙方指定银行账户。
3. 施工质量和验收标准3.1 施工要求：乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量和工程安全。
3.2 竣工验收：乙方完成工程后，甲方有权对工程进行验收。
验收合格后，甲方应在__7__个工作日内向乙方支付尾款。
4. 工程变更4.1 若因工程需要或其他特殊原因，需进行工程范围、设计变更等事项，双方应通过书面协议形式进行确认，并按照变更后的工程范围、设计进行施工和支付。
4.2 工程变更所引起的费用增加或减少，应按照实际增减费用进行支付或返还。
工程施工合同样本样式
工程施工合同样本样式一、合同编号：[合同编号]二、合同双方：甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]三、工程基本信息：工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]工程内容：[工程内容]工程周期：[工程周期]工期开始日期：[工期开始日期]工期结束日期：[工期结束日期]四、合同价款：1. 总价款：人民币[总价款金额]元整（¥[总价款金额]）。
2. 付款方式：（1）预付款：合同签订后，甲方应在[预付款日期]前向乙方支付预付款人民币[预付款金额]元整（¥[预付款金额]）。
（2）工程进度款：甲方按照乙方工程进度款支付比例表，对乙方进行工程进度款支付。
具体进度款支付比例如下：工程进度进度款支付比例[进度1] [比例1][进度2] [比例2]... ...（3）工程竣工验收款：甲方验收合格后，在[竣工验收款日期]前向乙方支付合同价款剩余部分，即人民币[竣工验收款金额]元整（¥[竣工验收款金额]）。
3. 发票开具：乙方应按照甲方要求及时开具相应的发票。
五、工程质量：1. 乙方承诺在工程施工过程中，严格按照国家相关规定和甲方要求，确保工程质量符合合同约定。
2. 如工程质量不符合合同约定或验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改，并由乙方承担相应费用。
六、工程保险：1. 乙方应根据工程性质和规模，及时购买施工期保险和第三者责任险，并提供相应保险单据给甲方。
2. 如因工程施工导致人身伤害、财产损失等问题，由乙方负责赔偿。
七、工期延误和违约责任：1. 工期延误：（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应违约责任，并按照合同约定支付甲方违约金。
（2）如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应违约责任，并按照合同约定支付乙方合理的赔偿费用。
2. 违约责任：（1）如一方违反合同约定，使对方承担经济损失的，应当承担违约责任，并赔偿对方的损失。
建设工程施工合同gf20170201.doc
建设工程施工合同gf20170201.doc 范本一：建设工程施工合同gf20170201.doc1. 合同主体信息1.1 合同名称：建设工程施工合同1.2 合同编号：gf201702011.3 合同订立日期：[填写日期]1.4 合同参与方：甲方（建设单位）：- 名称：- 地址：- 邮编：乙方（施工单位）：- 名称：- 地址：- 邮编：2. 合同目的及范围2.1 合同目的：本合同旨在明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权益与义务，确保工程按时、按质、按量完成。
2.2 合同范围：本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工项目。
3. 工程概况3.1 工程名称：3.2 工程地点：3.3 工程描述及规模：3.4 工程周期：4. 乙方权责4.1 设计文件：4.2 材料供应：4.3 施工过程管理：4.4 安全防护：4.5 质量控制：4.6 进度管理：4.7 施工许可：4.8 工程变更：4.9 工程竣工及交接：5. 甲方权责5.1 预付款：5.2 施工过程监督：5.3 工程变更：5.4 施工质量验收：5.5 付款及索赔处理：6. 施工合同价款及支付方式 6.1 合同价款：6.2 支付方式：6.3 付款时间节点：7. 不可抗力及纠纷处理7.1 不可抗力：7.2 纠纷处理：8. 合同解除及争议解决方式8.1 解除条件与方式：8.2 争议解决方式：9. 法律适用与其他约定9.1 法律适用：9.2 附属协议：注：本文档涉及附件及法律名词及注释，详见附件。
---范本二：建设工程施工合同gf20170201.doc1. 合同主体信息1.1 合同名称：建设工程施工合同1.2 合同编号：gf201702011.3 合同订立日期：[填写日期]1.4 合同参与方：甲方（建设单位）：- 名称：- 地址：- 邮编：乙方（施工单位）：- 名称：- 地址：- 邮编：2. 合同目的及范围2.1 合同目的：本合同旨在确立甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，明确施工工期、质量要求，促进工程的顺利进行。
工程合同全套样板
工程合同全套样板1. 合同背景本合同由甲方（以下简称"业主"）与乙方（以下简称"承包商"）订立，旨在明确双方在工程项目中的权益和责任，确保工程按照约定条件和质量要求顺利进行。
2. 合同条款2.1 工程概况本工程合同涉及的工程项目为（填写工程项目名称和基本概况）。
2.2 合同范围本合同约定的工程范围包括但不限于以下内容：- 工程设计- 材料采购- 施工及安装- 质量控制- 工程验收- 竣工文件等2.3 工期和工程费用2.3.1 工期工程的开始日期为（填写具体日期），预计结束日期为（填写具体日期）。
工期可能因不可抗力等原因发生变动，双方应协商解决。
2.3.2 工程费用工程费用总额为（填写具体金额），支付方式为（填写支付方式），具体支付时间和方式双方另行协商确定。
2.4 质量要求和保修2.4.1 质量要求承包商在施工过程中应按照相关法律法规和标准要求进行施工，确保工程质量符合约定的技术规范和标准。
2.4.2 保修期工程竣工验收合格后，承包商应对工程质量提供一定期限的保修服务，具体保修期限为（填写具体期限）。
2.5 合同变更和解除2.5.1 合同变更任何一方有权提出对合同的变更要求，变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
2.5.2 合同解除发生下列情况之一时，任何一方有权解除合同：- 一方严重违反合同约定，经对方书面通知后未能在合理期限内进行整改；- 发生不可抗力等无法预见、无法避免且对合同履行产生重大影响的情况。
2.6 合同争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交至有管辖权的人民法院解决。
3. 其他约定（根据实际情况，可在此部分添加其他约定，如保密条款、违约责任等）4. 合同生效本合同经双方签字盖章后生效，合同正本双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为《工程合同全套样板》的内容，仅供参考。
具体合同内容应根据实际需求进行调整和完善。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号:
关于工程合同样式
甲方:
乙方:
时间:
关于工程合同样式
出租方：(以下简称甲方)承租方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，双方本着平等互利原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。
第一条甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。
1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。
2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆XX公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。
第二条乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章营业执照复印件、法人委托书(或担保书)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量多少向甲方缴纳押金元(大写：)。
押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。
第三条租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。
租赁期不足一个月按一个月(30天)计算，一个月及其以上按实际天数计算，法定节假日除春节三天不计租金外，其余照计。
第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。
第五条乙方对甲方出库物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准
物资应当场拒收，否则，由此而造成大小安全事故或其它经济损失与甲方无关。
第六条违约责任
1、甲乙双方违反本合同有关规定均属违约，违约方应按租金总额30%支付违约金给守约方。
2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额3%向甲方支付违约金。
第七条赔偿约定
1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。
2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同
第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时市场价赔偿。
3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同
第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。
4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。
第八条乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管元，扣件元，由乙方承担。
第九条其它：
第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。
更改之处需经双方签章认可，否则无效。
本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日。