监理合同延期补充协议书范本 签约版
监理服务延期补充协议(二)2024
监理服务延期补充协议（二）协议编号：XXX-XXX-XX-XX签订日期：XXXX 年 X 月 X 日本协议由以下各方就监理服务延期事宜达成以下协议，并根据有关法律法规执行：甲方： ______________（以下简称“甲方”）地址： ______________联系人： ______________电话： ______________乙方： ______________（以下简称“乙方”）地址： ______________联系人： ______________电话： ______________鉴于：1. 根据双方之前签订的监理服务合同（以下简称“原合同”），乙方应承担甲方在项目中的监理工作。
2. 原合同约定乙方的监理服务期限为XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。
3. 由于项目进展需要以及特殊原因，双方商议同意延长乙方的监理服务期限。
本着互惠互利、友好协商的原则，双方就延期事宜达成以下协议：一、延期期限1. 根据本协议，延长乙方的监理服务期限为XX天，延期后的监理服务期限为XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。
二、延期原因1. 由于 ______________（具体详述延期原因，例如项目工期延长、特殊事件发生等），导致监理服务期限需延长。
2. 经双方充分协商和沟通，商定延期服务期限以实际情况为准，并在此达成一致。
三、其他约定1. 延期期间，乙方将继续履行原合同中的监理职责，并为甲方提供相应的监理服务。
2. 双方确保在延期期间保持定期沟通，及时了解项目情况和进展，有效解决项目中遇到的问题和困难。
3. 延期期间的费用按照原合同的约定执行。
4. 本协议签订后，成为原合同的组成部分，并具有与原合同相同的法律效力。
五、争议解决本协议的解释和争议解决适用于中华人民共和国法律。
对于由协议引起或与之相关的任何争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
此协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等法律效力。
监理合同延期补充协议书
监理合同延期补充协议书甲方（委托方）：________________乙方（监理方）：________________鉴于：1. 甲乙双方于____年__月__日签订了《监理合同》（以下简称“原合同”），合同编号为_____________。
2. 原合同约定的监理服务期限即将届满，但由于项目实际情况，甲方需要延长监理服务时间。
3. 乙方同意根据甲方的要求延长监理服务，并经双方协商一致，决定签订本补充协议。
现甲乙双方就监理合同延期事宜达成以下补充协议：一、延期期限1. 双方同意将原合同的监理服务期限自届满之日起延长__个月/__天，延长期自____年__月__日起至____年__月__日止。
二、延期监理服务内容1. 延期期间，乙方应继续按照原合同的约定提供监理服务，包括但不限于工程质量、进度、投资控制及安全管理等。
三、费用及支付方式1. 延期监理服务的费用为人民币（大写）________元整（￥________），该费用包括但不限于人员工资、差旅费、办公费等。
2. 甲方应在本补充协议签订之日起__个工作日内一次性支付上述延期监理服务费用至乙方指定账户。
四、权利与义务1. 甲乙双方应继续遵守原合同中关于权利与义务的约定，并保证在延期期间履行各自的权利和义务。
五、违约责任1. 如任何一方未能履行本补充协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决1. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决等事宜，均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本补充协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（签字）：___________法定代表人（签字）：___________签订日期：____年__月__日签订地点：________________注：本补充协议未尽事宜，仍按原合同的规定执行。
监理合同延期补充协议书范本 签约版
编号：监理合同延期补充协议书甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日（甲方）发包人：（乙方）监理人：监理合同延期补充协议书本协议书由（以下简称“发包人”）为一方，与理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。
原《监理合同协议书》中第三条约定：监理服务期：个月（其中：施工准备阶段个月，施工阶段监理个月，交工验收阶段监理个月，缺陷责任阶段监理个月）。
由于工程自年月日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。
为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议：1、监理服务期延期期限：原监理服务期截止日次日（年月日）起，预计至年月日止。
若提前完工则按实际服务期限计算费用，若年月日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。
2、监理服务形式、范围、内容等：按照原合同约定条件执行。
3、监理服务延期期间监理费用：（1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款条；条；等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为元（大写：），延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等。
（2）支付方式：待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的；在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后天内支付剩余服务费的。
4、监理服务人员及变更：均按照原合同约定条件执行。
本补充协议书正本一式份，双方各执份，副本份，双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：乙方人：（盖章）（盖章）法定代表人：法定代表人：或其授权的代理人：或其授权的代理人：日期：年月日日期：年月日。
监理合同延期补充协议书
甲方（委托人）：________________________乙方（监理人）：________________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程监理合同》（以下简称“原合同”），根据工程建设的实际情况，经双方友好协商，一致同意对原合同进行延期补充，特订立本协议，以明确双方的权利义务。
一、延期范围及期限1. 本协议适用于原合同约定的监理服务范围。
2. 原合同约定的监理期限自____年__月__日起延长至____年__月__日。
二、监理服务内容1. 乙方应继续按照原合同约定的监理服务内容，对甲方委托的建设工程项目进行监理。
2. 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和规范，对工程建设过程中的质量、安全、进度等方面进行监督检查，确保工程质量达到设计要求和规范标准。
三、监理费用及支付方式1. 本协议延期期间，监理费用按照原合同约定的收费标准执行。
2. 甲方应在监理服务开始前支付监理费用总额的50%作为预付款；监理服务完成后，甲方应在收到乙方提交的监理报告及相关资料后10日内支付剩余的50%。
四、双方权利义务1. 甲方应按照本协议约定的期限支付监理费用，确保监理工作的顺利进行。
2. 乙方应按照原合同约定的监理服务内容，认真履行监理职责，确保监理质量。
3. 双方应遵守国家相关法律法规、行业标准和规范，共同维护工程建设的合法权益。
五、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：________________________乙方（盖章）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________法定代表人或授权代表（签字）：________________________签订日期：____年__月__日。
监理延期补充合同协议书
甲方（监理单位）：____________________乙方（业主单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《监理合同》（以下简称“主合同”），为了明确监理工作延期事宜，经双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因及期限1. 延期原因：由于（具体原因，如：天气原因、设计变更、施工方原因等），导致监理工作无法按原合同约定的时间完成。
2. 延期期限：根据实际情况，监理工作延期期限为__天。
二、监理工作内容1. 甲方在延期期限内，应继续履行主合同约定的监理职责，确保工程质量、进度和安全。
2. 甲方应按照延期后的监理计划，对工程进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。
3. 甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术、质量、进度等问题，确保工程顺利进行。
三、费用调整1. 由于监理工作延期，甲方在延期期限内产生的费用（如：人员工资、差旅费等）由乙方承担。
2. 甲方应在延期期限结束后，向乙方提交延期期间的费用清单，乙方应在收到清单后__日内支付相应费用。
四、其他事项1. 甲方在延期期限内，应按照主合同约定的方式和标准，向乙方提供监理报告、监理日志等文件。
2. 双方应保持良好的沟通，及时解决监理工作中出现的问题。
3. 本补充协议作为主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。
五、协议生效及终止1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本补充协议的有效期限为主合同约定的监理期限加上延期期限。
3. 本补充协议期满后，如无其他约定，主合同自动终止。
4. 如因故需要终止本补充协议，双方应提前__日书面通知对方，并协商解决相关事宜。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________备注：本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程监理延期补充协议范本
工程监理延期补充协议范本甲方：（委托人名称）乙方：（监理公司名称）根据《中华人民共和国合同法》及双方原订的《工程监理合同》（以下简称“原合同”），经双方友好协商，就项目延期一事达成如下补充协议：一、延期原因及背景根据双方原合同约定，乙方应按期完成工程监理服务。
然而，在工程实施过程中，因以下原因导致项目延期：1.（具体描述项目延期的原因，例如：自然灾害、政府政策变动、工程设计方案变更等）2.（继续描述项目延期的原因）3.（继续描述项目延期的原因）上述原因导致工程进度受到影响，无法按照原计划完成，因此需对工程监理服务的时间予以调整。
二、延期期限及调整根据双方协商，原计划工程监理服务截止日期将顺延至（具体时间），即延长（具体天数）天。
三、延期补偿1.甲方同意按照延期天数向乙方支付相应的延期补偿费用。
延期补偿费用计算公式如下：延期补偿费用 = (工程延期天数× 每日监理服务费用) × （1+税率）其中，每日监理服务费用为双方原合同中约定的费率。
税率按照国家相关税法执行。
2.乙方同意在合同结束后的15个自然日内，向甲方提供相关发票，以便甲方进行支付。
四、其他约定事项1.除本补充协议外，双方原合同其他条款及条件仍然有效。
2.本补充协议一经签订，就具有与双方原合同同等法律效力。
对于本补充协议的修改、解释均须经双方书面协商一致。
3.双方同意保持本补充协议内容的保密性，并不得向任何第三方透露、泄露相关信息。
4.本补充协议未尽事宜，双方可通过书面协商解决。
五、争议解决凡因本补充协议产生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
补充协议的签署甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：签订日期：签订日期：。
工程延期监理合同补充协议（通用5篇）
工程延期监理合同补充协议（通用5篇）工程延期监理合同补充协议篇1委托人(甲方)：_________________法定代表人：_________________ 监理人(乙方)：_________________法定代表人：_________________一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,直至本项目完工.必须继续执行甲、乙双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的具体规定。
二.本协议为双方签订的<<建设工程委托监理合同>>的延续,直至整个项目的竣工验收完毕,包括原合同规定的内容。
绿化、道路等工程不再另行聘请监理。
三.本协议有效日期为：_________________年_____月______日至本项目竣工验收,费用按月包干结算的方式。
四.监理费用按月计算,包干价格为__________万/月.乙方必须保证监理人员5人以上,如遇工程进度加快，乙方必须机动增加监理人员，以保证工程质量。
委托人(甲方)：_________________监理人(乙方)：_________________ 法定代表人：_________________法定代表人：__________________________________年______月______日_________________年______月______日工程延期监理合同补充协议篇2您好，这是工程延期补充合同的格式补充协议协议编号：_________________甲方：_________________乙方：_________________甲乙双方于 ___ 年 ___ 月 ___ 日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从___ 年___ 月___ 日至 ___ 年 ___ 月 ___ 日，以及从 ___ 年 ___ 月 ___ 日至___ 年 ___ 月 ___ 日)。
监理服务延期补充协议(一)
监理服务延期补充协议（一）协议编号：日期：甲方：（委托人）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：乙方：（监理人）地址：电话：传真：联系人：身份证号码：鉴于，甲方与乙方于（日期）签订了监理服务合同（以下简称“原合同”），经双方协商一致，为解决因不可抗力或其他特殊情况导致监理服务延期的问题，特制定本监理服务延期补充协议（以下简称“本补充协议”）。
一、违约责任1.1 原合同第（）条第（）款规定了对延期履约方的违约责任，本补充协议不改变原合同中的相关约定。
1.2 如果甲方延期履行监理服务合同，应按原合同约定支付延期期间内的监理服务费用。
1.3 如果乙方延期履行监理服务合同，乙方应向甲方支付延期期间内甲方因乙方延期履行而发生的额外费用，并按原合同约定支付违约金。
二、延期事由2.1 乙方延期履行监理服务合同的事由为：（描述乙方延期履行监理服务合同的具体原因，例如：不可抗力、特殊情况等。
）2.2 延期期限为（具体的延期时间，例如：30天）。
三、费用支付3.1 甲方应按原合同约定支付延期期间内的监理服务费用。
具体费用为（费用金额）。
3.2 乙方应向甲方支付延期期间内甲方因乙方延期履行而产生的额外费用。
具体费用为（费用金额）。
3.3 甲方和乙方应分别在本补充协议签订之日起（具体时间）前完成费用的支付。
四、协议变更4.1 本补充协议一经签署即生效，并成为原合同的一部分，具有同等法律效力。
4.2 本补充协议的任何修改或补充事项，双方应在书面形式上达成一致，并经双方的授权代表签字确认后生效。
五、其他约定5.1 本补充协议未约定事项，适用原合同的相关条款。
5.2 本补充协议的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本补充协议正本一式两份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。
甲方：乙方：(签字) (签字)日期：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（甲方）发包人：
（乙方）监理人：
监理合同延期补充协议书
本协议书由（以下简称“发包人”）为一方，与理合同协议书》的延期补充协议，本协议未尽事宜均参照原《监理合同协议书》执行。
原《监理合同协议书》中第三条约定：
监理服务期：个月（其中：施工准备阶段个月，施工阶段监理个月，交工验收阶段监理个月，缺陷责任阶段监理个月）。
由于工程自年月日开工以来，受到征地拆迁、金融风暴、地方诉求、设计变更等各种因素的影响，原计划的监理服务期已经无法完成施工合同及变更设计的工程量。
为保证工程建设期间的质量、进度、安全等，双方签订此补充协议：
1、监理服务期延期期限：
原监理服务期截止日次日（年月日）起，预计至年
月日止。
若提前完工则按实际服务期限计算费用，若年月
日项目未完工将不再另行增加费用，缺陷责任期顺延。
2、监理服务形式、范围、内容等：
按照原合同约定条件执行。
3、监理服务延期期间监理费用：
（1）在监理人延长监理服务期间，按照原合同约定（合同专用条款条；
条；等相关条款）计算，并经友好协商后本次延期费用为元（大
写：），延期费用含非监理原因造成的工期延长以及设计变更而增加的监理服务工程量等。
（2）支付方式：
待工程交工验收完成且颁发交工证书后支付服务费的；
在缺陷责任期满并颁发缺陷终止证书且工程项目经审计合格后天内支付剩余服务费的。
4、监理服务人员及变更：
均按照原合同约定条件执行。
本补充协议书正本一式份，双方各执份，副本份，双方各执份，具有同等法律效力。
甲方：乙方人：
（盖章）（盖章）
法定代表人：法定代表人：
或其授权的代理人：或其授权的代理人：
日期：年月日日期：年月日。