施工延期补充协议
施工工期延长补充协议
施工工期延长补充协议一、背景二、延长工期的原因1.不可抗力因素：包括但不限于自然灾害、政府行为、突发事件等。
2.材料供应问题：由于供应链的延迟，导致施工进度无法如期推进。
3.人员不足：由于施工队伍人员不足，导致工期无法保证。
4.设备故障：在施工过程中，出现设备故障或损坏，需要时间修复或更换，导致施工进度延迟。
5.其他合理的延期原因：双方在协商中认为合理的延期原因。
三、延长工期的约定1.工期延长–延长的工期为x天。
–工期延长自协议签署之日起生效。
2.延期补偿–由于工期延长给甲方带来的损失，乙方同意按照如下方式进行补偿：•延期期间，乙方负责承担由此产生的人工费、材料费等直接成本费用。
•若工期延长导致甲方无法按计划使用工程造成的损失，乙方将负责赔偿相应的损失，赔偿金额根据实际损失情况进行协商。
3.协作与配合–双方在工期延长期间应加强沟通与配合，共同协调解决延期问题。
–甲方应配合乙方做好相关延期手续，包括但不限于与相关监管部门的沟通、报备等工作，确保延期的合法性和有效性。
4.其他约定–如果发生早于合同约定的新的实际工期，双方仍保持上述约定的可执行性。
–在延长工期期间，原合同中的其他条款仍然有效，除非经过双方协商并以补充协议形式修改。
四、协议生效与变更1.本补充协议自双方签署后生效。
2.对于本协议的修改和补充，双方应通过书面形式进行，并由双方的授权代表签字确认方为有效。
3.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
五、争议解决双方因履行本协议发生争议的，应协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本补充协议已由甲方、乙方的授权代表充分阅读并理解，达成一致后签署生效。
甲方（盖章）：日期：年月日乙方（盖章）：日期：年月日。
工程工期延期补充合同
工程工期延期补充合同我们需要明确工程工期延期补充合同的主要内容包括：合同双方信息、工程基本信息、延期原因、延期时间、延期责任、补偿条款等。
以下是一份工程工期延期补充合同范本：【工程工期延期补充合同】甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就__________工程（以下简称“本工程”）的工期延期事宜达成如下补充协议：一、工程基本信息1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 原合同编号：__________5. 原合同约定的工程竣工日期：__________二、延期原因由于以下原因导致本工程无法按照原合同约定的工期完成：1. 自然因素：如地震、洪水、台风等不可抗力因素；2. 人为因素：如设计变更、材料供应延迟、施工方案调整等；3. 其他因素：__________三、延期时间经甲乙双方协商一致，同意将本工程的竣工日期延期至__________。
四、延期责任1. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任；2. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任；3. 若因第三方原因导致工程延期，由甲乙双方共同协商解决。
五、补偿条款1. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应按照以下方式向乙方支付补偿金：__________；2. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应按照以下方式向甲方支付违约金：__________；3. 若因第三方原因导致工程延期，由甲乙双方共同协商确定补偿方案。
六、争议解决如甲乙双方在本补充合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本补充合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效；2. 本补充合同一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本补充合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
工期延误补充协议
工期延误补充协议第一篇范文：合同编号：__________本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），合同编号为__________，双方约定按照主合同的条款和条件进行施工。
2.由于不可抗力等因素，乙方施工进度受到影响，导致工期延误。
为了确保工程的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工期延误1.1 由于不可抗力等因素，乙方施工进度受到影响，导致工期延误。
乙方应尽快向甲方报告工期延误的情况，并提供相关证明材料。
1.2 乙方应在本协议签订后______日内，向甲方提交详细的工期延误计划，包括延误原因、延误时间、延误对工程的影响等。
第二条工期顺延2.1 甲方根据乙方的工期延误计划，经审核确认后，同意对合同约定的工期进行顺延。
2.2 工期顺延的时间自乙方提交工期延误计划之日起计算，顺延期限为______天。
第三条费用调整3.1 由于工期延误导致工程造价发生变化，乙方应按照主合同约定，向甲方提交相关费用调整的申请。
3.2 甲方应在收到乙方提交的费用调整申请后______日内，对乙方的申请进行审核，并按照主合同的约定进行支付。
第四条违约责任4.1 如果乙方未按照本协议约定的时间和要求提交工期延误计划，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的______%。
4.2 如果甲方未按照本协议约定的时间和要求对乙方提交的工期延误计划进行审核，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的______%。
第五条保密条款5.1 本协议的内容和签订过程涉及的任何资料，甲乙双方应予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
5.2 本协议的保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议失效或者履行完毕之日止。
建设工程施工合同延期补充协议
建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文：合同编号：_______本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：__________地址：__________代表人：__________乙方：__________地址：__________代表人：__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______；2.由于______原因，原合同的施工期限需要延长；3.双方为了确保工程的顺利进行，经友好协商，决定签订本补充协议。
一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成，双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。
1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排，甲方应予以审批。
1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告，甲方应予以审批。
二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式，向甲方支付因延期产生的额外费用。
额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。
2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据，甲方应予以审批。
三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。
3.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3.3 本协议的签订，不代表原合同的终止，原合同仍然有效，本协议与原合同构成不可分割的整体。
3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例，请根据实际情况进行修改和完善。
装修超期补充合同3篇
装修超期补充合同3篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（装修公司）：____________________鉴于甲乙双方于原合同签订的装修工程出现延期情况，现根据双方协商，达成以下补充协议，以明确责任、权利及义务，确保工程顺利进行。
一、背景说明原合同编号：____________，签订日期：______年______月______日，原定工程竣工日期：______年______月______日。
由于乙方原因导致工程进度延迟，经双方友好协商，达成本补充协议。
二、补充协议内容1. 延期原因及责任认定：因乙方施工管理不善、材料供应不及时等原因导致工程进度滞后，乙方对此承担全部责任。
2. 延期期限：经双方协商，工程延期至______年______月______日完成。
3. 赔偿与补偿：（1）乙方应按照原合同约定支付甲方延期违约金，违约金计算方法为每延误一日支付合同总金额的____%作为违约金。
（2）甲方因延期产生的额外费用（如租房费用、临时住宿费用等），乙方应予以合理补偿。
具体补偿金额双方根据实际情况协商确定。
4. 工程进度保证：乙方应优化施工管理，加强材料采购与调度，确保工程按期完成。
如因乙方原因再次导致延期，乙方除支付违约金外，还应承担甲方由此产生的全部损失。
5. 质量要求：乙方应严格按照国家标准、行业规范及原合同条款进行施工，确保工程质量。
如因施工质量问题导致工程延期，乙方应承担相应责任。
6. 验收与结算：工程延期期间，乙方应按时提交验收申请及相关资料。
甲方在验收合格后进行结算。
如工程存在质量问题，甲方有权拒绝结算，并要求乙方整改至达标。
7. 争议解决：本补充协议执行过程中发生的争议，由双方协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
三、附加条款1. 双方应共同遵守原合同条款及本补充协议的各项规定，确保工程顺利进行。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
工程合同逾期补充协议书
工程合同逾期补充协议书甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年___月___日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），因工程项目施工过程中出现了特殊情况，导致工程无法按照原合同约定的时间完成。
现经双方友好协商，一致同意对原合同进行如下补充约定：一、工程延期情况说明由于以下原因，造成工程项目无法按期完成：1. 自然灾害等不可抗力因素；2. 设计变更、技术调整等需要额外时间来完成的情况；3. 材料供应延迟或质量不合格，影响了工程进度；4. 其他影响工程进度的合理因素。
二、工期调整根据上述实际情况，经双方确认，将原定竣工日期由____年___月___日延长至____年___月___日。
三、经济责任处理1. 对于因延期造成的直接经济损失，双方应根据实际情况和责任归属进行分摊；2. 若因乙方原因导致的延期，乙方应按照原合同中规定的违约金比例支付违约金给甲方；3. 若因甲方原因导致的延期，甲方应给予乙方相应的经济补偿。
四、工程质量要求尽管工程期限进行了调整，但工程质量标准不变，乙方仍须确保工程质量符合原合同及国家相关规定的要求。
五、补充协议的效力本补充协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
除本补充协议明确规定的内容外，原合同的其他条款继续有效。
六、其他事项1. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效；3. 如双方在本补充协议执行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向原合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年___月___日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年___月___日。
施工合同工期补充协议（3篇）
施工合同工期补充协议甲方：（合同签订方甲方名称）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（合同签订方乙方名称）联系电话：（乙方联系电话）根据甲乙双方就施工合同（合同编号）的约定，为保证工期目标的实现并解决双方因工期延误而可能产生的经济纠纷，经双方协商一致，特制定本工期补充协议。
双方在履行合同过程中，除非另有书面约定，本协议对甲乙任一方具有约束力。
友好协商并遵守以下内容：一、工期延误的原因1.甲方在合同签订后，未能按时提供乙方所需的设计文件、施工图纸以及其他必要的施工准备材料。
2.甲方在施工过程中，变更了原始设计方案，导致乙方需要重新调整施工计划和进度。
3.甲方在施工过程中，未能及时解决工地不可抗力事件，如自然灾害、政府行为等。
4.其他经双方协商一致的工期延误原因。
二、工期延误的补偿方式1.甲方同意向乙方支付工期延误所造成的直接经济损失，包括但不限于因工期延误而导致的人力、材料、机械设备等额外费用。
2.工期延误所导致的计划外人力、机械设备等额外费用，乙方应提前向甲方提出，并经双方协商确定。
甲方同意在对应工程进度款中补偿乙方上述费用。
3.工期延误所导致的乙方违约金，双方在此约定为每延误一天按工程合同总价1%计算，乙方可在工程竣工时一并向甲方索赔。
4.除工期违约金外，甲方还同意向乙方支付相应的利润损失，具体金额由双方协商一致。
三、工期保证措施1.为保证施工工期的准时完成，乙方在施工前应向甲方提供详细的施工计划，并根据甲方的要求做出相应的调整。
2.甲方在乙方施工过程中，应提供所需的设计文件、审批手续、施工准备材料等，并确保其及时性和准确性。
3.甲方在工程施工过程中，如有任何与工期有关的问题，应及时与乙方沟通，并找出解决方案。
4.双方在履行合同过程中，如有任何工期问题，应通过友好协商方式解决。
如不能达成一致，可以通过仲裁或诉讼途径解决。
四、协议的生效与变更1.本协议自双方签字后生效，并与原施工合同具有同等法律效力。
2024年工程延期补充协议(二篇)
2024年工程延期补充协议甲方：_____乙方：_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元，编号为____的服务合同（以下简称原合同）。
现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从____年____月____日至____年____月____日）更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务（服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日，以及从____年____月____日至____年____月____日）。
2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。
3、本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。
4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日2024年工程延期补充协议（二）【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】（施工方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX【乙方】（业主方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项；2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日；3. 由于不可抗力等原因，工程无法在原合同约定的工期内按时竣工；4. 双方经友好协商一致，决定签订本延期补充协议，对工程的延期进行补充约定。
基于上述情况，甲、乙方经友好协商一致，达成如下协议：第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工延期补充协议
甲方：
乙方：
担保方:
甲乙双方于年月日签署了
合同（以下简称为原合同），现经双方协商一致，本着公平公正的原则签订以下补充协议：
1、本协议为原合同的补充协议，继续履行原合同中约定的工作内容。
2、协议双方一致同意。
每提前一天奖励1000元/天，每拖后一天罚款1000元/天。
3、本协议要求乙方立即进场开始组织施工，按本补充协议确定的竣工时间，在保证安全生产的前提下保质保量的完成原合同中约定的全部工作内容。
4、甲乙双方约定从补充协议签订之日起工程款支付方式：以每月乙方完成的经甲方及监理初验合格并签字确认的当月工程量为付款依据，并在次月10日前按照当月完成工程量造价的90%支付工程款。
5、本协议与原合同有冲突以本协议为准，本协议未涉及内容按照原合同执行。
甲方：乙方：担保方：。