正规的建设工程合同书(标准版).docx
建设工程承包合同书标准版.doc
建设工程承包合同书标准版.doc一：建设工程承包合同书范本【一、合同的缔结】1.1 合同甲方：______________，法定代表人：__________，地址：______________；1.2 合同乙方：______________，法定代表人：__________，地址：______________；1.3 合同签订日期：______________；1.4 合同工程名称：______________；1.5 合同工程地点：______________。
【二、合同工程的内容和范围】2.1 合同工程项目：______________；2.2 合同工程的规模和要求：______________；2.3 合同工程的主要施工内容：______________；2.4 合同工程的时间安排：______________。
【三、合同工程的价款及支付】3.1 合同工程的总价款：______________；3.2 价款支付方式：______________；3.3 价款支付比例及时间节点：______________；3.4 价款支付的条件：______________。
【四、合同工程的质量、验收与保修】4.1 合同工程的质量要求：______________；4.2 合同工程的验收标准和程序：______________；4.3 合同工程的保修期限和责任：______________。
【五、合同变更和解除】5.1 合同变更的条件和程序：______________；5.2 合同解除的条件和程序：______________。
【六、合同的违约责任】6.1 乙方违约责任：______________；6.2 甲方违约责任：______________。
【七、合同的争议解决】7.1 合同争议的解决方式：______________；7.2 争议解决的法院：______________。
【八、其他约定】8.1 附加条款：______________。
2023工程建筑施工合同标准版.doc正规范本(通用版)
工程建筑施工合同标准版第一章总则第一条目的和效力根据《合同法》和相关法律法规的规定，为明确工程建筑施工合同的双方权利义务，规范合同订立和履行行为，保护合同当事人的合法权益，制定本合同。
第二条合同的定义工程建筑施工合同（简称“本合同”）是指建设工程的施工单位（简称“乙方”）和建设单位或委托单位（简称“甲方”）签订的，乙方负责按照甲方的要求进行工程建筑施工的合同。
第三条合同的内容合同内容应包括但不限于条款：1.合同标的及工程范围；2.合同工期；3.工程价格及支付方式；4.质量要求和标准；5.合同变更和解除的规定；6.违约责任；7.争议解决方式；8.合同附加条款；9.合同的签订和生效。
第二章合同标的和工程范围第四条合同标的合同标的是指本合同约定的可以转让的、计量的、可以精确界定的、合法的工程建筑施工内容。
第五条工程范围根据合同标的，甲乙双方应明确工程范围，包括但不限于内容：1.工程建设项目的具体位置、规模和用途；2.施工单位的组织形式和施工阶段划分；3.施工的详细内容，包括主体工程、设备安装、装饰装修等；4.工程实施的技术要求和标准。
第三章合同工期第六条工期的确定工期是指合同规定的工程建筑施工完成的时间期限。
甲乙双方应按照实际情况协商确定工期，并在合同中明确约定。
第七条工期变更若因不可抗力或其他合法原因，需要对工期进行变更的，甲乙双方应在变更前协商一致，并及时书面确认变更的内容。
第八条工期延误的处理若乙方违反合同约定，导致工期延误的，乙方应承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
第四章工程价格和支付方式第九条工程价格工程价格是指乙方完成工程建筑施工的报酬金额。
甲方应按照合同约定支付工程款项。
第十条工程款项支付方式工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定，并在合同中明确约定。
常见的支付方式包括预付款、进度款和竣工款。
第十一条工程款项支付延迟若甲方未按时支付工程款项并导致乙方无法正常进行施工的，甲方应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付违约金。
建设工程合同范本(标准版).docx
建设工程合同范本〔标准合同模板〕甲方： ****单位或个人乙方： ****单位或个人签订日期：签订地点：第1页，共16页建设工程合同范本建设工程合同范本〔一〕合同编号：____________发包方〔甲方〕：__________________承包方〔乙方〕：__________________根据《中华人民共和国民法典》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称：______________________________2.工程地点：______________________________3.工程范围和内容：________________________第2页，共16页第二条甲方权利和义务1.组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2.提供必要的施工条件；3.负责主材的供给，详见发包人供给材料、设备一览表；4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6.按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条乙方权利和义务1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业〔或公司〕施工资质证书、企业基本情况等相关资料；第3页，共16页2.应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4.非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；5.精心组织施工治理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6.合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供给计划，并在施工前送甲方备案；7.严格按设计文件及《gb/t50312-* * 》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工；8.做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；第4页，共16页9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的治理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。
标准建设工程施工合同范本7篇
标准建设工程施工合同范本7篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：__________________工程地点：__________________工程规模：__________________工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体详见附件施工图纸及工程量清单。
二、合同工期开工日期：_______年______月______日竣工日期：_______年______月______日合同工期总日历天数：______天。
三、合同价格与支付1. 合同总价：人民币______元（大写：__________________元整）。
该合同价格包括完成本工程的所有费用，除非另有约定。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例为____%（以甲方实际支付凭证为准）。
3. 工程竣工验收合格后，进行结算审计，确定最终结算价。
四、工程质量标准与保修1. 工程质量标准：达到国家及地方规定的验收标准。
2. 保修责任：承包方承诺对完成的工程进行保修，保修期限为______年。
保修期间如出现质量问题，承包方负责免费维修。
五、甲方责任与权利1. 甲方负责提供施工所需的水电等资源，并承担相关费用。
2. 甲方负责协调各施工单位之间的关系，确保施工现场的秩序。
3. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。
4. 如乙方未能履行合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任。
六、乙方责任与权利1. 乙方负责按照施工图纸和工期要求完成施工任务。
2. 乙方应确保施工质量符合合同约定，如因乙方原因造成质量问题，乙方应承担修复和赔偿责任。
3. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
建设工程标准合同范本
建设工程标准合同范本第一篇范文：合同编号：[请填写合同编号]甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方为进行某项建设工程（以下简称“工程”）需要，乙方具备相关资质和能力，甲乙双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条工程内容1.1 本工程的内容包括：__________（具体工程内容）1.2 工程地点：__________（工程地点）1.3 工程规模：__________（工程规模）1.4 工程预算：__________（工程预算）第二条工程质量2.1 乙方应按照甲方的要求，确保工程质量达到__________（质量标准）2.2 乙方应严格按照相关法律法规和工程建设标准进行施工。
第三条工程进度3.1 乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。
3.2 乙方应在每个施工阶段向甲方报告工程进度。
第四条合同价格4.1 双方确认，本工程的合同价格为：__________（合同价格）4.2 乙方应向甲方提供正式的工程决算报告。
第五条付款方式5.1 甲方应按照乙方的工程进度，分期支付合同价款。
5.2 每期付款的比例和时间由双方另行约定。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 违约方的赔偿责任应包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失。
第七条争议解决7.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
8.1 本合同的附件包括：__________（附件列表）第九条其他约定9.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：[请填写签订日期]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：__________（以下简称“甲方”）乙方：__________（以下简称“乙方”）第三方：__________（以下简称“第三方”）鉴于甲方为进行某项建设工程（以下简称“工程”）需要，乙方具备相关资质和能力，甲乙双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
正规完整版word版建筑工程(合同)标准版.doc
正规完整版word版建筑工程合同标准版1. 引言2. 项目概述本建筑工程合同适用于各类建筑工程项目，包括但不限于住宅、商业、工业等。
本合同将规定工程的范围、工期、付款方式、质量标准等重要条款，为项目的顺利实施提供法律依据。
3. 合同各方本合同涉及各方：•业主：业主是项目的委托方，拥有建筑工程项目的所有权和决策权。
•承包商：承包商是项目的承接方，负责工程的实施和管理。
•监理单位：监理单位是业主委托的第三方机构，负责监督和检查工程质量。
•造价咨询师：造价咨询师是业主委托的第三方机构，负责评估和控制工程造价。
4. 合同条款本合同包括主要条款：4.1. 工程范围本条款规定了建筑工程的具体范围和规格要求。
其中包括建筑结构、装修、设备等方面的工程内容。
4.2. 工期要求本条款规定了工程的开始日期、完成日期和工期保证金的支付方式等。
4.3. 质量标准本条款规定了工程质量的要求和验收标准。
包括施工质量、设备质量、安全标准等方面的要求。
4.4. 价格与付款方式本条款规定了工程价格的确定方式和付款方式。
包括工程总价、分期付款、材料款等支付方式。
4.5. 变更和索赔本条款规定了变更和索赔的程序和要求。
包括变更工程范围、价格和工期的程序，以及索赔和争议解决的方式。
4.6. 保险责任本条款规定了工程保险的责任和保险金额。
包括施工期风险和第三方责任等方面的保险要求。
4.7. 合同解除和违约责任本条款规定了合同解除和违约责任的条件和后果。
包括不履行合同义务、质量问题和支付问题等方面的责任要求。
5. 其他事项本合同还将涉及其他事项：•不可抗力•知识产权•争议解决•法律适用6. 总结正规完整版word版建筑工程合同标准版.doc是一个针对建筑工程项目的完整合同范本。
合同内容涵盖了建筑工程各个方面的要求和规范，保障了项目的顺利进行。
使用本合同可以有效规避风险，维护各方的合法权益。
建议各方根据实际情况进行必要的调整和补充，确保合同内容符合实际需求。
建设工程施工合同范本(标准版)5篇
建设工程施工合同范本（标准版）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：XXXXXX工程二、工程地点：XXXXXX三、建筑面积：XXXXXX平方米四、承包范围：本工程按施工图纸的范围以固定综合单价形式承包，具体内容有：1. 土石方工程；2. 基础工程；3. 主体结构工程；4. 装饰装修工程；5. 室外附属工程。
五、承包方式：包工包料。
第二条工程期限一、合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。
二、开工日期：以甲方批准的开工报告为准。
三、竣工日期：按甲方要求完成全部工程内容，并经甲方验收合格之日起算。
四、如遇下列情况，经甲方签证后，工期可以顺延：1. 因甲方原因影响开工；2. 因设计变更、工程量增加影响工期；3. 因人力不可抗拒的因素影响工期。
五、因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，因而造成的损失由乙方承担，且工期不顺延。
六、因乙方原因，不能按期竣工验收，每逾期一天，乙方承担违约金XXXX元。
七、如需赶工，甲方需提前一周通知乙方，乙方需按时完成赶工任务。
赶工费用由甲方承担。
第三条工程合同价款及支付方式一、本合同综合单价一次包死，不再调整。
综合单价包括完成该项目的全部费用，具体单价详见附表。
二、合同价款支付方式：1. 本合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
2. 乙方完成全部工程内容并经甲方验收合格后，甲方支付合同总价款的XX%。
同时，乙方需提供相应金额的正式发票。
3. 甲方如不能按时支付合同价款，需提前一周通知乙方，且需承担未支付部分合同价款同期银行存款利息。
三、若因甲方原因逾期支付合同价款超过一周，乙方有权向甲方收取逾期付款滞纳金，滞纳金按未支付部分合同价款的同期银行贷款利率计算。
标准版建筑工程合同范本(精选5篇)
标准版建筑工程合同范本〔精选5篇〕标准版建筑工程合同范本〔精选5篇〕标准版建筑工程合同1甲方：__________________乙方：__________________甲乙双方为携手合作，促进开展，满足利益，明确责任，根据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着老实信誉，互惠互利原那么，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同遵守：第一条工程名称__________________.第二条工程地点__________________.第三条工程范围__________________.第四条质量标准__________________.第五条承包人__________________.第六条工程总价本工程包价计人民币______元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币______元整〔本工程全部总造价减去发包人及总承包人供给材料总值〕。
第八条付款方法__________________.第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自______年______月______日开工至______年______月______日止全部完工。
第十条中间开工本工程范围内的______工程，自______年______月______日开工，于______年______月______日完成交工。
第十一条双方联络制度及协作方法__________________________________________________ ____.第十二条关于工程保密方法__________________________________________________ ____.第十三条违约责任__________________________________________________ ____.第十四条特殊条款__________________________________________________ ____.第十五条合同有效期限本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程开工，办理交工验收款项结清后失效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
LOGO
正规的建设工程合同书WORD模板文档中文字均可以自行修改
××××有限公司
编号：_____________正规的建设工程合同书
甲方：___________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：郴州XX公司
乙方：
甲、乙双方经协商就“”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。
第一条工程名称及地点
1、工程名称：配电工程
2、地点：
第二条承包方式
乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。
第三条乙方的施工范围和主要工程量
1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一
侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。
2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。
3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;
4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。
第四条工程价款结算及付款方式
1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。
2、付款方式
2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即元
整)，待合格送电满________年时一次性支付。
2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。
第五条双方的权利义务
1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。
2、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。
3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到安全、文明施工。
4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应积极配合。
第六条工程期限验收方式
1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在________年____月____日
前完成施工调式合格并达到交付使用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不可抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。
2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。
第七条乙方质量承诺
1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并使用。
乙方保证：所有由其采购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电XX认证等)，并保证质量可靠、使用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;所有电线、电缆全部使用铜芯质材;乙方提供的控制设备是采用先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。
2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清楚的，并能够满足国家标准要求的设备安装、调试运行操作和维修的要求。
3、乙方对由其提供的所有配电设备和相关材料进行质量三包。
质量保修期为________年(除人为事故和不可抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。
在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人维修，维修费由甲方从质保金中直接扣除。
第八条违约责任
1、在工程施工过程中，乙方应根据合同工期以及施工进度，及时保质保量的完成施工。
如因乙原因影响施工进度和施工工期，延误工期10 天以内时，乙方按元天承担违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方承担相当于本工程总价款 10 %的违约责任。
2、乙方必须保证由其提供的所有配电设备及相关材料符合法定和本合同约定的要求，否则，甲方除有权按《产品质量法》等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方承担相当于本合同总价款10 %的违约责任。
3、甲方应按合同约定时间和金额及时向乙方支付工程款，如果逾期支付，则应当按照所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。
第九条其他事项
1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一致同意由甲方所在地人民法院裁决。
2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。
3、施工图纸由乙方根据祥XX现状按照国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格
甲方(签章)：乙方签字：________年____月____日
谢谢合作。