项目管理合同法
关于工程项目合同管理办法
工程项目合同管理办法第一章总则第一条为了加强工程项目的合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所指的工程项目合同管理，是指在工程项目实施过程中，从合同的签订、履行、变更、解除到终止的全过程管理。
第三条本公司所有工程项目的合同管理，均应遵守本办法。
第二章合同签订第四条合同签订前，应进行充分的市场调研和风险评估，确保合同内容的合法性、合规性、合理性。
第五条合同内容应包括工程项目的名称、工程内容、工程量、工程质量、工程进度、工程价款、支付方式、违约责任等条款。
第六条合同签订时，应严格执行合同管理制度，确保合同双方的合法权益。
第三章合同履行第七条合同履行过程中，应严格按照合同约定执行，确保工程项目的顺利进行。
第八条合同一方如发生变更，应立即通知对方，并签订书面变更协议。
第九条合同履行中，如发生违约行为，应按照合同约定承担违约责任。
第四章合同变更、解除和终止第十条合同变更、解除和终止，应符合法律法规和合同约定，经合同双方协商一致。
第十一条合同变更、解除和终止的事由，应书面记录，并由双方签字确认。
第五章合同管理第十二条公司设立合同管理小组，负责公司工程项目的合同管理工作。
第十三条合同管理小组的职责包括：合同的签订、履行、变更、解除和终止的管理；合同纠纷的处理；合同档案的归档和保管等。
第十四条合同管理人员应具备相关的专业知识和法律知识，定期进行培训和考核。
第十五条公司定期对合同履行情况进行检查，确保合同管理的规范化和有效性。
第六章法律责任第十六条违反本办法的规定，造成公司损失的，应依法承担赔偿责任。
第十七条合同管理人员玩忽职守、滥用职权、泄露公司机密的，应依法承担法律责任。
第七章附则第十八条本办法自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
第十九条本办法的解释权归公司所有。
工程项目合同管理办法的制定，旨在保障合同双方的合法权益，确保工程项目的顺利进行。
项目合同管理规定
项目合同管理规定第一章总则第一条目的和依据1.为了规范公司项目合同管理工作，保障合同的执行，提高项目管理的效率和质量，订立本规定。
2.本规定依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，以及公司的有关规定和管理要求。
第二条适用范围1.本规定适用于公司全部承接的项目合同管理工作，涵盖项目合同的签订、履约和停止等全过程管理。
2.全部涉及项目合同管理的员工都应遵守本规定。
第三条术语定义1.项目合同：指公司与客户签订的明确商定项目目标、范围、责任和权利义务的法律文件。
2.项目经理：指负责具体项目实施的管理人员，统筹协调项目的各项工作。
3.合同管理人员：指负责项目合同管理的专职人员。
第二章项目合同签订管理第四条合同签订流程1.项目经理依据项目需求编制项目合同开标文件，提交给合同管理人员。
2.合同管理人员组织评审委员会对开标文件进行评审，确认是否满足公司要求。
3.评审委员会依据评审结果，向项目经理提出修改看法或建议。
4.项目经理依据评审看法作出修订，再次提交给合同管理人员。
5.合同管理人员进行最终审核，并将合同发送给客户进行签字。
6.客户签字后，合同管理人员将正式合同归档，并通知项目经理。
第五条合同内容及要求1.合同应明确项目目标、范围、执行时间、付款条件和标准等关键内容。
2.合同中的条款应合法、合理，明确各方的权利和责任。
3.合同应有明确的更改、索赔和争议解决机制。
4.合同应具备法律效力，且项目经理应确保实施过程符合合同商定。
第三章项目合同履约管理第六条项目启动和组织1.项目经理应在项目启动后，召集相关人员进行项目组织和分工会议，明确项目目标、任务和职责。
2.项目经理应负责订立项目计划，明确项目进度、资源和质量要求，并向合同管理人员报备。
第七条项目实施和监控1.项目经理应依照项目计划，组织相关人员进行实施和监控工作，确保项目定时、按质、按量完成。
2.项目经理应每周向合同管理人员报告项目进展情况，并及时报告项目风险和问题。
建设工程项目合同法
建设工程项目合同法一、引言建设工程项目合同法是指在建设工程项目过程中，各方当事人之间为实现项目目标，明确各自权利义务，依据法律规定和公平原则，通过协商一致而订立的合同法律规范。
建设工程项目合同法是调整建设工程项目合同关系的重要法律制度，对于保障当事人合法权益、维护市场秩序、促进工程建设事业健康发展具有重要意义。
二、建设工程项目合同法的原则1. 平等自愿原则：合同当事人在订立合同时，地位平等，意思表示真实，自愿达成协议。
2. 公平原则：合同当事人应当遵循公平原则，合理确定各方的权利和义务。
3. 诚实信用原则：合同当事人应当遵循诚实信用原则，履行合同义务，不得滥用权利、规避义务。
4. 合法原则：合同内容应当符合法律法规的规定，不得违反法律、行政法规的强制性规定。
三、建设工程项目合同的主要类型1. 建设工程合同：包括工程勘察、设计、施工合同，是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。
2. 采购合同：包括设备、材料采购合同，是出卖人转移财产所有权，买受人支付价款的合同。
3. 租赁合同：包括设备、仪器、建筑器材等租赁合同，是出租人将租赁物交付给承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。
4. 融资租赁合同：是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。
5. 服务合同：包括咨询、监理、物业管理等合同，是服务提供方为委托方提供服务，委托方支付报酬的合同。
四、建设工程项目合同的主要条款1. 标的：合同当事人约定的合同履行对象，包括工程、设备、材料等。
2. 价款：合同当事人约定的支付报酬的金额。
3. 质量：合同当事人约定的标的质量标准。
4. 工期：合同当事人约定的合同履行期限。
5. 履行地点、方式和时间：合同当事人约定的合同履行地点、方式和时间。
6. 付款方式：合同当事人约定的支付价款的方式。
7. 违约责任：合同当事人违反合同义务应当承担的责任。
8. 争议解决方式：合同当事人约定解决合同争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
中建项目工程合同管理办法
中建项目工程合同管理办法中建合同管理办法第一章总则第一条为加强合同管理，提高合同管理质量，保证合同的全面履行，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，提高经济合同履约率，维护企业的合法权益，提高企业经济效益，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招投标法》，《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，结合我局实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于在我局范围内签订和履行的所有建设工程施工合同，劳务分包合同，专业分包合同，物资设备采购供应合同等。
第三条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相互独立、互相制约的原则。
任何合同均须按照合同评审程序评审批准后，方可订立。
第四条凡属于办法第二条规定的合同，一律采用书面形式签订，严禁口头协议和非正式书面协议。
杜绝合同履行在先、签订在后的现象发生。
第五条实行法人授权委托制度，推行委托代理人许可证制度。
签订经济合同由法定代表人或凭法定代表人的委托授权书方可签订，委托代理人必须在授权范围内和权限内签订合同，不得超过代理权限，不得与自己代理的其他人签订合同。
无法人授权委托，任何人无权签订合同。
第六条责任部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信情况，验明合同当事人是否有签订合同的主体资格；审查对合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围内和有效期及其真实性，审查对方使用的印签是否合法与真实有效。
在合同签订时，应保存有关资料。
第二章机构和职责第七条局合约部是全局经济合同的管理机构，其主要职责是：1、负责组织宣传、学习、贯彻《合同法》、《建筑法》、《招投标法》及其它有关法律、法规、和规章。
2、负责制定全局合同管理工作规划，并组织实施。
3、负责局总部参加“重合同、守信用”评比及年审工作；4、组织和参与以局名义承接的重大、重要工程中有关合同条款的审议工作及合同的评审、洽谈、签约工作；5、组织、协调“两制”建设，负责标价分离和工程项目施工内部合同管理实施细则；6、组织合同管理工作的同业务竞赛；7、负责修订和完善局合同挂历制度，指导各公司制定合同管理实施细则；8、监督、检查各公司施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资设备采购合同的签订和履行情况，总结、推广先进经验和做法；9、负责组织合同管理人员的培训、取证和处理；10、参与合同纠纷的调查、咨询和处理；11、负责以局名义承接工程的合同台帐和归档工作；12、负责局ISO9000标准中关于合同评审程序文件的编写和修订工作；13、负责局合同专用章的管理工作；14、负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责局内有关示范文本的编制和推广使用工作。
投资工程项目合同管理办法最新
投资工程项目合同管理办法最新版第一章总则第一条为了规范投资工程项目的合同管理，确保项目质量、安全、进度和投资效益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称投资工程项目，是指使用政府资金、企事业单位资金或者社会资本进行的固定资产投资项目。
第三条投资工程项目的合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条投资工程项目的合同管理工作由项目法人或者项目管理机构负责，应当设立专门的合同管理机构或者配备专业的合同管理人员。
第二章合同的订立和履行第五条投资工程项目的合同订立应当履行下列程序：（一）项目法人或者项目管理机构应当根据项目特点和需求，编制合同文本；（二）项目法人或者项目管理机构应当对合同相对方进行考察和评估，确保其具备相应的资质和能力；（三）项目法人或者项目管理机构应当依法通过招标、采购等程序，选择合同相对方；（四）项目法人或者项目管理机构应当与合同相对方进行充分协商，达成一致意见；（五）项目法人或者项目管理机构应当对合同进行法律审查，确保合同内容的合法性、合规性；（六）项目法人或者项目管理机构应当对合同进行审批，批准后双方签署。
第六条投资工程项目的合同履行应当遵守下列规定：（一）合同双方应当严格按照合同约定履行各自的权利和义务；（二）合同双方应当确保工程质量、安全、进度和投资效益的实现；（三）合同双方应当定期对合同履行情况进行检查和评估，发现问题及时解决；（四）合同双方应当遵守国家有关法律法规，严格执行合同中的保密、知识产权保护等条款；（五）合同双方应当建立健全合同变更、解除和终止的程序和机制。
第三章合同的管理和监督第七条投资工程项目的合同管理应当建立健全以下制度：（一）合同管理制度：明确合同管理的组织机构、职责、程序和流程；（二）合同审查制度：确保合同内容的合法性、合规性和可行性；（三）合同履行监督制度：对合同履行情况进行定期检查和评估，发现问题及时解决；（四）合同变更、解除和终止制度：明确变更、解除和终止合同的条件、程序和责任。
建筑工程合同管理法规
建筑工程合同管理法规建筑工程合同管理是指在建筑工程项目中，根据国家相关法律法规和政策，通过合同的形式明确各方的权利和义务，对工程项目的实施进行规范和调整的过程。
为了确保建筑工程合同管理的顺利进行，我国制定了一系列法规和制度，为建筑市场的健康发展提供了有力保障。
一、建筑工程合同管理法规的制定依据建筑工程合同管理法规的制定依据主要包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规。
这些法律法规为建筑工程合同管理提供了基本的法律框架和行为准则。
二、建筑工程合同管理的主要内容1. 合同的签订建筑工程合同的签订应当遵循平等互利、协商一致、等价有偿的原则。
合同双方应当具备相应的资质条件和履行合同的能力。
合同内容应当包括工程范围、建设标准、工程质量、工程进度、工程投资、合同价格、违约责任等基本条款。
2. 合同的履行建筑工程合同签订后，合同双方应当按照合同约定履行各自的义务。
发包方应当按照约定提供施工条件，及时支付工程进度款，组织协调各方关系。
承包方应当按照约定完成工程，保证工程质量，安全文明施工。
3. 合同的变更和解除建筑工程合同的变更和解除应当按照合同约定或者依法进行。
任何一方不得擅自变更或者解除合同。
确需变更或者解除合同的，应当签订变更协议或者解除协议，并报相关部门备案。
4. 合同的争议解决建筑工程合同争议的解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼等。
合同双方应当约定争议解决的方式。
协商和解不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
5. 合同的监督管理建筑工程合同的监督管理主要由建设行政主管部门负责。
建设行政主管部门应当加强对建筑工程合同的监督管理，依法查处违反合同管理的行为，维护建筑市场秩序。
三、建筑工程合同管理法规的作用建筑工程合同管理法规的作用主要体现在以下几个方面：1. 保护合同双方的合法权益，维护建筑市场秩序。
项目管理法律法规
项目管理法律法规项目管理法律法规项目管理法律法规是指在项目管理过程中需要遵守的相关法律和法规。
项目管理法律法规涵盖了项目管理的各个方面，包括项目合同、人力资源管理、风险管理、质量管理、采购管理等。
本文将详细介绍项目管理法律法规的各个章节内容，并附上相应的附件和法律名词注释。
一、项目合同管理项目合同是项目管理中的重要组成部分，合同主要涉及项目的交付、付款、保密、违约责任等方面。
在项目合同管理中，需要遵守以下法律法规：1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国建设工程合同法》3. 《中华人民共和国招标投标法》二、人力资源管理人力资源管理是项目管理中的关键环节，包括人员招聘、培训、绩效考核等。
在人力资源管理中，需要遵守以下法律法规：1. 《中华人民共和国劳动法》2. 《中华人民共和国劳动合同法》3. 《中华人民共和国就业促进法》三、风险管理项目风险管理是为了降低项目风险，保证项目按时、按质量完成。
在风险管理中，需要遵守以下法律法规：1. 《中华人民共和国安全生产法》2. 《中华人民共和国行政许可法》四、质量管理质量管理是项目管理中确保项目交付的关键环节。
在质量管理中，需要遵守以下法律法规：1. 《中华人民共和国产品质量法》2. 《中华人民共和国标准化法》五、采购管理采购管理是项目管理中的重要环节，包括物资采购、服务采购等。
在采购管理中，需要遵守以下法律法规：1. 《中华人民共和国招标投标法》2. 《中华人民共和国政府采购法》六、其他法律法规在项目管理中还需要遵守其他相关的法律法规，如知识产权法、税法等。
附件：1. 项目合同范本2. 人力资源管理相关文件3. 风险管理计划模板4. 质量管理文件示例5. 采购管理文件范本法律名词及注释：1. 合同法：指中华人民共和国合同法，是规范合同订立、履行和解决合同纠纷的法律法规。
2. 招标投标法：指中华人民共和国招标投标法，是规范招标投标活动的法律法规。
3. 劳动法：指中华人民共和国劳动法，是确保劳动者的合法权益，规范劳动关系的法律法规。
水利工程项目合同管理办法
水利工程项目合同管理办法第一章总则第一条为了加强水利工程项目合同管理，保障合同双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《水利工程建设项目管理规定》等有关法律、法规，制定本办法。
第二条本办法适用于水利工程项目合同的订立、履行、变更、解除和终止等管理工作。
第三条水利工程项目合同管理应当遵循合法、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条各级水行政主管部门负责水利工程项目合同的监督管理工作。
第二章合同订立第五条合同订立应当符合国家法律法规、水利工程建设项目管理要求，明确合同双方的权益和义务。
第六条合同订立前，应当进行充分调查、论证和审查，确保合同内容的合法性、合规性和可行性。
第七条合同订立应当采用书面形式，内容包括：合同当事人、合同标的、合同价格、合同期限、合同质量标准、合同履行地点和方式、违约责任等。
第三章合同履行第八条合同双方应当严格按照合同约定履行各自的义务，确保水利工程项目的顺利实施。
第九条合同一方未按照约定履行合同义务的，另一方有权要求违约方承担违约责任。
第十条合同一方发生合并、分立、解散、破产等情形，可能影响合同履行的，应当及时通知对方，并按照合同约定处理合同事宜。
第四章合同变更、解除和终止第十一条合同变更、解除和终止，应当符合合同约定和法律、法规的规定。
第十二条合同一方要求变更或者解除合同的，应当向对方提出书面申请，经双方协商一致后签订补充协议。
第十三条合同终止后，合同双方应当按照约定处理合同遗留问题，包括工程验收、结算、赔偿等事项。
第五章合同监督管理第十四条各级水行政主管部门应当加强对水利工程项目合同的监督管理，建立健全合同管理制度，确保合同管理的规范化。
第十五条合同双方应当建立健全内部合同管理制度，加强对合同履行情况的监督和检查，确保合同目标的实现。
第十六条合同双方在履行合同过程中发生纠纷的，应当首先通过协商解决；协商不成的，可以依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
第六章法律责任第十七条违反本办法规定的，由各级水行政主管部门依法予以查处，并依法追究相关责任人的法律责任。
中国建设工程合同管理条例
中国建设工程合同管理条例第一章总则第一条为了规范建设工程合同的订立、履行和解除，保护合同双方的合法权益，维护社会主义市场经济秩序，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本条例。
第二条本条例所称建设工程合同（以下简称合同），是指发包人（甲方）与承包人（乙方）依法就建设工程的施工、设备供应、工程咨询等方面的权利义务达成的一致协议。
第三条订立和履行建设工程合同，应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。
第四条国家鼓励采用招标、拍卖等公开、公平、公正的方式确定承包人。
第五条发包人和承包人应当具备相应的资质条件。
发包人应当具备建设项目相应的资金能力和项目管理能力；承包人应当具备相应的施工资质、技术能力和质量管理能力。
第二章合同的订立第六条合同订立应当采取书面形式。
合同的内容应当包括工程名称、工程地点、工程规模、工程质量标准、合同价款、合同工期、付款方式、违约责任等条款。
第七条合同订立前，发包人应当将工程项目的性质、规模、投资额、施工地点等情况向承包人说明。
承包人应当根据发包人提供的资料，编制施工组织设计和工程报价。
第八条合同订立前，发包人应当对承包人的资质进行审查。
承包人应当向发包人提交资质证书、业绩证明等有关材料。
第九条合同订立应当经过双方协商一致。
合同一经订立，双方应当严格遵守，不得擅自变更或者解除。
第三章合同的履行第十条承包人应当按照合同约定履行施工义务。
承包人不得擅自变更工程内容、降低工程质量或者延误工期。
第十一条发包人应当按照合同约定支付合同价款。
发包人不得拖欠或者提前支付合同价款。
第十二条合同履行过程中，双方应当相互配合，及时解决合同履行中出现的问题。
第十三条合同履行过程中，因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应当协商解决。
第四章合同的解除第十四条合同解除应当符合合同约定或者法律规定的条件。
第十五条合同解除后，承包人应当立即停止施工，发包人应当支付承包人已经完成的工程价款。
工程项目管理的法律依据
工程项目管理作为我国基础设施建设的重要组成部分，涉及众多法律法规的适用。
以下列举了工程项目管理的部分法律依据：一、《中华人民共和国建筑法》（以下简称《建筑法》）《建筑法》是我国建筑行业的根本大法，对建筑活动进行了全面规范。
其中，第一章总则明确了建筑活动的定义、建筑市场的开放、建筑活动的监督等内容。
第二章建筑许可规定了建筑许可的申请、审查、颁发等程序。
第三章建筑工程质量管理规定了建筑工程质量的要求、监督、检验等内容。
第四章建筑工程安全生产管理规定了建筑工程安全生产的责任、措施、事故处理等内容。
第五章建筑工程监理规定了建筑工程监理的范围、职责、权利等内容。
二、《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）《合同法》是规范合同关系的基本法律，适用于工程项目管理的合同行为。
其中，合同法第一章总则规定了合同的定义、合同的订立、合同的效力等内容。
第二章合同的订立、履行、变更和解除规定了合同的订立程序、履行原则、合同变更和解除的条件等内容。
第三章合同的担保规定了合同的担保形式、担保合同的内容、担保责任的承担等内容。
三、《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）《招标投标法》是规范招标投标活动的专门法律，适用于工程项目管理的招标投标行为。
其中，第一章总则规定了招标投标的定义、招标投标的原则、招标投标的监督管理等内容。
第二章招标投标的申请与审批规定了招标投标的申请条件、审批程序等内容。
第三章招标投标的程序与要求规定了招标投标的公告、招标文件、投标文件、开标、评标、中标、签订合同等程序和要求。
四、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》（以下简称《质量管理条例》）《质量管理条例》是规范建设工程质量管理的行政法规，适用于工程项目管理的质量管理行为。
其中，第一章总则规定了建设工程质量管理的原则、适用范围、监督管理等内容。
第二章建设工程质量管理责任规定了建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等各方在建设工程质量管理中的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
•A bilateral contract is a promise for a promise; if the offeree need only promise to perform, the contract is bilateral.
•A unilateral contract is a promise for an act; if the offeree
•To establish an implied-in-fact contract: (1) the plaintiff
must have furnished some service or property; (2) the
plaintiff must have expected to be paid and the defendant
Precedent
Contract Dispute Legal Ruling
Precedent - a legal principle established in previous court decisions
which involved similar or analogous fact situations.
– Offer and Acceptance
– Mutual Intent
– Aconsideration was paid (If not, then the contract is an “agreement”.
– Capacity (18 yrs of age, sound mind, capable)
PPT文档演模板
项目管理合同法
Bilateral vs. Unilateral Contracts
•Every contract involves at least two parties: an offeror and an offeree. The offeror promises to do or not to do something. Whether a contract is unilateral or bilateral depends on what the offeree must do to accept.
•一个明确的合同中，条款以语言的形式（口头或书面 ）明确表述，隐含于合同方的履行准则之外的合同是 一种隐含于事实的合同， 或简称为隐含合同。合同方 履行准则不但表明合同各方有意达成合同，而且创建 并定义合同条款。
•建立一个隐含于事实的合同：(1) 原告必须已经完成一 些服务或产品； (2)原告必须已经期望得到支付，被告 已经知道或应该已经知道原告期望得到支付； (3) 被告 已经有机会拒绝服务或产品但是没有拒绝。
• Therefore, legal action will tend to be made against those with the greatest capacity to pay.
PPT文档演模板
项目管理合同法
深口袋理论
• 合同法的目的在于为 受害方的损失提供赔 偿（不是为了惩罚）
• 因此，法律行为通常 针对最有支付能力的 一方。
– Lawful Purpose
PPT文档演模板
项目管理合同法
合同法
• 定义
– 在两方或多方之间定义权利和义务的一种关系
• 具备法律效力的五个关键因素
– 提供和接受 – 双方自愿 – 已支付 报酬 (如果没有支付，该合同仅仅是一个
协议）。
– 法律承担能力 (18岁以上，精神正常，有能力) – 合法的目的
PPT文档演模板
项目管理合同法
法的来源
• 美国的法律体系
– 除美国的路易斯安那州外都基于英国的普通 法。
– 由两部分组成
• 立法机构 • 普通法
PPT文档演模板
项目管理合同法
Legislative law
• Determined by legislatures (US Congress and State Legislatures)
PPT文档演模板
项目管理合同法
立法机构的立法
• 由立法机构决定 (美国国会和州立法机构) • 组成部分有：
– 条例
• 职业工程师执照法 (州) • 职业的健康和安全法案 (国家)
– 法规
• 由诸如职业工程师协会组织创建.
PPT文档演模板
项目管理合同法
Common Law
• Judge-Made Law • Based on the theory ons
Failure to report moonlighting
Code of Ethics
Moonlighting for competitor Professional Misconduct
Slander
Tort Law
Breach of contract
Contract Law
Breach of criminal code
PPT文档演模板
项目管理合同法
Sources of Law
• The US Legal System
– Based on English common law except in State of Louisiana
– Consists of two parts
• Legislative • The common law
• Consists of
– Statutes
• Professional Engineering Licensing Laws (States) • Occupational Health and Safety Act (US)
– Regulations
• Created by organizations like the Society of Professional Engineers.
Criminal Law
No formal penalty Disciplinary action Compensation to others Compensation to client
Punishment (Jail)
As conduct worsens the severity of the sanctions increase
– 先例 －-根本上违反合同中的免除条款（该违反涉及到合同中 的根本性问题）不能对违反条款方提供保护。
PPT文档演模板
项目管理合同法
The Theory of Deep Pockets
• The purpose of Contract Lawis to compensate wronged parties for their damages (not for punishment)
• Case History
– Harbutt Plaasticine v. Wayne Tank & Pump (1970). Factory burned down due to faulty material. $2,300limitied liability in contract was waived and $170,000 paid.
PPT文档演模板
项目管理合同法
Expressed vs. Implied Contracts
•An express contract is one in which the terms are expressed in words, oral or written, A contract that is implied from the conduct of the parties is an iniplied-infact contract, or simply an implied contract. The parties' conduct reveals that they intended to form a contract and creates and defines its terms.
PPT文档演模板
项目管理合同法
先例案例 - 根本性的违约
• 可能应用于解释无效合同中的免除条款. • 案例历史
– Harbutt Plaasticine v. Wayne Tank & Pump (1970). 由于不合格 材料导致工厂被烧毁。合同中$2,300的有限责任被放弃，赔偿 了 $170,000。
can accept only by complete performance, the contract is
unilateral. A unilateral contract's offer becomes irrevocable
once substantial performance has been completed.
PPT文档演模板
项目管理合同法
普通法
• 衡平法 • 基于先例的理论
先例
合同纠纷
法律规则
先例 - 一种建立在前一个类似案例的法庭宣判结果的法律原理。
PPT文档演模板
项目管理合同法
Precedent Example - Fundamental Breach
• May be applied to render exemption clauses in contracts ineffective.
PPT文档演模板
项目管理合同法
行为案例
不报告 moonlighting 为竞争对手提供暗地服务
诽谤 违约合同 违反犯罪 code
法律体系层面
道德规范代码 职业人员的明知故犯
民事法 合同法 刑法
处罚办法
无正式处罚 训诫式的起诉 对他人的补偿 对客户的补偿 处罚 (进监狱)