污水处理设备采购安装合同
污水处理工程安装合同范本4篇
污水处理工程安装合同范本4篇篇1污水处理工程安装合同范本甲方（委托方）：_____________（以下简称甲方）乙方（承包方）：_____________（以下简称乙方）为确保双方合作的顺利进行，根据双方的意向共同达成以下污水处理工程安装合同：一、项目概况1. 项目名称：_______污水处理工程2. 项目地址：_______3. 项目规模：_______ （具体规格、容量等）4. 工程内容：_______ （包括设计、安装、调试等）5. 工期：_______ （具体日期）6. 价格：_______ （总价、预付款、尾款等）7. 验收标准：_______（具体标准）二、甲方提供的资料和条件1. 项目资料：甲方应向乙方提供项目的相关资料，包括设计图纸、施工方案、流程要求等，确保乙方完全了解项目要求。
2. 材料供应：甲方应按照合同约定向乙方提供所需材料和设备，保证其质量和数量满足工程要求。
3. 现场条件：甲方应保证施工现场的安全和环境卫生，提供必要支持和协助，确保工程顺利进行。
三、乙方的职责和权利1. 设计规划：乙方应根据项目要求进行设计和规划，保证工程的合理性和可操作性。
2. 施工安装：乙方应按照合同规定的时间和质量要求进行施工和安装，确保工程如期交付。
3. 质量控制：乙方应严格执行相关质量标准和验收要求，对工程质量负责。
4. 安全保障：乙方应严格遵守施工安全规范，确保施工现场的安全，避免意外事故发生。
5. 完工报告：乙方应在工程完工后向甲方提交完工报告，并配合甲方进行验收。
6. 维护保养：乙方应向甲方提供一定时间内的维护保养服务，确保工程设备的正常运行。
四、价格支付及其他约定1. 价格支付：甲方应按照合同约定的支付方式和期限向乙方支付项目款项。
2. 索赔处理：双方应在合同履行过程中，及时沟通解决可能出现的纠纷和索赔问题。
3. 违约责任：若因一方违约导致合同无法履行，违约方应对对方造成的损失承担相应赔偿责任。
污水处理设备采购安装合同范本(2024版)
污水处理设备采购安装合同范本(2024版)合同编号：__________污水处理设备采购安装合同范本（2024版）甲方（采购方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（供应商）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方需要采购污水处理设备，并委托乙方进行设备的安装工作，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条设备采购1.1 甲方同意购买乙方的污水处理设备，设备清单详见附件一。
1.2 乙方应按照甲方提供的技术要求和参数，提供符合国家质量和卫生标准的污水处理设备。
1.3 乙方应保证所提供的设备在正常使用条件下，能够满足甲方的污水处理需求。
第二条设备安装2.1 乙方负责设备的安装工作，包括设备的调试和验收。
2.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成设备的安装工作。
2.3 乙方应对设备的安装质量负责，确保设备安装后能够正常运行。
第三条质量保证3.1 乙方提供的设备应符合国家质量和卫生标准。
3.2 乙方应提供设备的合格证明和相关的技术资料。
3.3 乙方应对设备进行定期维护和保养，确保设备的正常运行。
第四条价格和支付方式4.1 设备的总价为人民币__________元（大写：_______________________元整），详见附件一。
4.2 甲方应按照双方约定的付款计划，向乙方支付设备款项。
4.3 付款计划如下：（1）设备到货后，甲方支付设备总价款的50%；（2）设备安装验收合格后，甲方支付设备总价款的40%；（3）剩余的10%作为质量保证金，设备正常运行一年后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间交付设备，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 乙方提供的设备不符合约定的质量标准，甲方有权要求乙方进行修复或更换，并有权要求乙方支付违约金。
污水设备采购安装合同范本
污水设备采购安装合同范本合同编号：________甲方（采购方）：________地址：________联系人：________联系电话：________乙方（供应方）：________地址：________联系人：________联系电话：________鉴于甲方需要采购污水处理设备，并委托乙方进行设备的采购、运输、安装、调试等相关工作，双方经友好协商，达成如下合同：一、产品规格及数量1. 产品名称：________2. 规格型号：________3. 数量：________二、交货时间1. 甲方要求乙方在合同签订后______天内完成设备的交付和安装调试工作。
三、价格及支付方式1. 设备总价为人民币________元。
2. 甲方应在设备交付并安装调试完成后______天内支付设备总价的______%作为首付款，余款在设备验收合格后______天内支付清。
四、交付地点1. 设备交付地点为：________五、安装调试1. 乙方应在设备交付后______天内安排专业技术人员到现场进行安装和调试工作。
六、质保期1. 设备质保期为______年，自设备安装调试合格之日起计算。
七、违约责任1. 若一方未能履行合同义务，应向对方支付违约金，违约金金额为合同总价的______%。
八、争议解决1. 因合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向______仲裁委员会申请仲裁。
以上条款经双方充分协商一致，签字盖章后生效。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________签订日期：________附件：产品清单、技术参数、合同附件等。
污水处理工程安装合同范本4篇
污水处理工程安装合同范本4篇篇1污水处理工程安装合同范本一、甲方：（委托方）_______________（单位名称）地址：_______________联系人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________乙方：（承包方）_______________（单位名称）地址：_______________联系人：_______________电话：_______________传真：_______________邮箱：_______________鉴于乙方具有从事污水处理工程安装的能力和资质，且甲方委托乙方对其进行污水处理工程安装，双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：二、工程名称：_______________工程地点：_______________工程规模：_______________三、工程范围及内容：1. 根据甲方要求，乙方负责进行污水处理设备的安装、调试和试运行；2. 乙方应根据甲方的要求提供相关的技术服务和支持；3. 乙方应保证工程质量符合国家规定的有关标准。
四、工程进度：1. 乙方应按照双方协商的工期安排，按时完工；2. 若由于不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并在延误期间采取相应措施加快工程进度。
五、工程费用：1. 工程总造价为_______________元；2. 工程费用支付方式为_______________；3. 工程款项支付时间为_______________。
六、工程质保期：1. 乙方承诺所提供的污水处理工程设备具有国家相关的认证，并提供工程质保期为_______________年的承诺；2. 在质保期内，如设备出现性能问题，乙方承诺提供免费的维修服务。
七、违约责任：1. 如因乙方原因导致工程不能按时完工，乙方应承担相应的违约责任；2. 如因甲方原因导致工程不能按时完工，甲方应承担相应的违约责任。
污水处理设备采购安装合同正规范本(通用版)
污水处理设备采购安装合同1. 合同背景及目的本合同由乙方（下称“采购方”）与甲方（下称“供应方”）共同签订，旨在明确双方关于污水处理设备采购和安装的权利和义务，保证合同双方的合法权益。
采购方希望向供应方采购污水处理设备，并委托供应方负责设备的安装。
2. 合同条款2.1 设备采购2.1.1 供应方应根据采购方的具体要求提供符合国家和地方相关法律法规标准的污水处理设备。
2.1.2 供应方应提供设备的技术参数、性能表和质量保证书，确保所提供设备符合合同要求。
2.1.3 采购方应按照合同约定的价格与数量支付设备采购款。
2.2 设备安装2.2.1 供应方应按照合同约定的时间和地点完成设备的安装和调试。
2.2.2 供应方应配备足够数量和技术水平的工程技术人员参与设备的安装，保证安装质量。
2.2.3 采购方在设备安装前应提供安装现场，并负责提供相应的水电供应设施。
2.2.4 在设备安装过程中，如遇到特殊情况导致安装无法正常进行，供应方应及时与采购方协商解决。
2.3 合同变更2.3.1 任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应提前以书面形式通知对方，并经双方协商达成一致意见。
2.3.2 合同变更经双方签字确认后生效，并成为本合同的组成部分。
2.4 合同履行2.4.1 双方需严格按照合同约定的履行时间和方式履行各自的义务。
2.4.2 如因任何一方原因导致合同无法执行或未能按时履行，应承担违约责任。
2.4.3 如因不可抗力（如自然灾害、战争、政府行为等）导致合同无法履行，双方均可解除合同，但应及时以书面形式通知对方。
2.5 保修和维护2.5.1 供应方应对所提供的污水处理设备提供一定期限的质量保修，保证设备在保修期内的正常使用。
2.5.2 供应方应向采购方提供设备的日常维护保养方法和周期，并定期巡检设备。
2.5.3 采购方在设备保修期内如发现设备存在质量问题，应及时向供应方提出书面维修申请。
污水设备采购安装合同范本
污水设备采购安装合同范本合同编号：[填写]甲方（购买方）：[填写]乙方（供应方）：[填写]鉴于甲方有需求购买并安装污水处理设备，乙方为专业的污水处理设备供应商，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就甲方向乙方购买并安装污水处理设备一事达成如下合同：一、产品规格与技术要求1. 设备名称：[填写]2. 型号及规格：[填写]3. 主要技术参数：[填写]4. 数量：[填写]5. 单价及总价：[填写]6. 符合国家相关标准及行业规范。
二、交货时间与地点1. 交货时间：自合同签订之日起[填写]日内交付。
2. 交货地点：[填写]3. 安装地点：[填写]三、安装与调试1. 乙方负责设备的运输、安装和调试工作，确保设备达到合同约定的技术和性能指标。
2. 安装完成后，乙方应组织试运行，并提供详细的操作和维护培训给甲方工作人员。
四、验收标准1. 安装完成后由甲乙双方共同进行验收。
2. 设备必须达到合同约定的性能指标，符合相关国家和行业标准。
五、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后支付总货款的[填写]%作为预付款。
2. 验收付款：设备安装调试完成并通过验收后，甲方支付剩余[填写]%的款项。
六、售后服务1. 乙方提供不少于[填写]月的质量保证期。
2. 在质保期内，如设备出现非人为因素导致的故障，乙方负责免费维修或更换。
七、违约责任若一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。
八、争议解决因执行本合同所产生的一切争议，双方应协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同未尽事宜，由双方另行商定。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件本合同所附的技术参数表、价格表等附件是合同不可分割的一部分。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日。
2024污水处理厂设备采购及安装合同
2024污水处理厂设备采购及安装合同合同编号：__________合同各方：名称：[买方全称]地址：[买方地址]联系人：[买方联系人姓名]联系电话：[买方联系电话]名称：[卖方全称]地址：[卖方地址]联系人：[卖方联系人姓名]联系电话：[卖方联系电话]鉴于买方需要采购及安装污水处理设备，卖方愿意提供相关设备及安装服务，双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。
第一条设备采购1.1 买方同意购买卖方提供的污水处理设备，设备清单详见附件一。
1.2 卖方应按照附件一中的规格和数量向买方提供设备，并保证设备的质量符合国家相关标准和行业规定。
1.3 设备交货地点为买方指定地点。
卖方应按照买方指定的时间、方式运输设备，并承担运输过程中的风险和费用。
第二条设备安装2.1 卖方应负责设备的安装、调试和验收，确保设备正常运行。
2.2 卖方应在合同约定的时间内完成设备的安装和调试工作。
2.3 设备安装过程中，如需更换零部件或增加费用，卖方应提前通知买方，并经买方同意后方可进行。
第三条质量保证3.1 卖方应对提供的设备质量负责，自设备验收合格之日起，提供____年的质保期。
3.2 在质保期内，设备出现质量问题，卖方应负责维修或更换。
第四条价格和支付4.1 设备的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 买方应按照本合同约定的付款方式向卖方支付设备款项。
4.3 买方支付设备款项的银行账户信息如下：开户银行：[银行名称]开户账号：[银行账号]第五条交付和验收5.1 设备验收合格后，买方应按照本合同约定向卖方支付款项。
5.2 设备验收不合格的，卖方应按照买方要求进行整改，直至验收合格。
第六条违约责任6.1 卖方未按照约定时间、方式交付设备的，应向买方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
6.2 买方未按照约定时间向卖方支付款项的，应向卖方支付违约金，违约金为应付款项的____%。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
污水处理设备安装合同5篇
污水处理设备安装合同5篇污水处理设备安装合同通用篇1甲方（委托单位）：乙方（受委托单位）：甲、乙双方单位本着平等、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。
一、工作内容乙方受甲方委托承担塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。
安装约米高度。
（注：不含装车、卸车、转运费用及维修）。
二、安装费用及检测资料费用按每小时______元包干。
三、付款方式1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元。
2、起重设备安装至约米时甲方再付元。
四、双方责任（一）甲方责任1、负责基础施工及基础验收备案资料（材质证明书、材料实验报告、砼试块试验报告及基础安装部位平面测量成果数据提供）。
2、负责提供该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。
3、甲方提供的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，安排。
起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理（如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及基础的承受能力等原因）。
五、违约责任未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。
任何一方违反本合同约定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。
六、其他款项1、本合同经双方签字盖章即生效，至本设备安装工作、支付款项完毕止。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：__________________乙方：_________________________年_____月_____日_______年_______月_______日污水处理设备安装合同通用篇2甲方：乙方：甲乙双方经友好协商就乙方为甲方安装设备问题达成如下协议：一、需安装设备名称、规格型号：22：空压机及、2：立方储气罐。
二、安装期限：自签订本协议之日起5天以内安装并交付使用。
三、安装要求：按照甲方厂房规划要求和机房平面布置图，在4米宽5米长的空压机房指定地点安装（含室外储气罐管道连接），安装过程中不得有碰伤或其它机械配件损坏，安装完毕应进行调试运行并合格，并在交付前有责任对甲方操作人员进行操作培训。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同文本中涂颜色、XXX及违约金请根据合同实际情况调整有限公司屠宰污水处理系统安装工程施工合同合同编号：发包人：有限公司（以下简称甲方）承包人：有限公司（以下简称乙方）为明确发承包双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，发包人与承包人经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，经甲、乙双方协商，特订立以下合同条款，以资共同遵守。
第一条工程概况：1、工程名称：有限公司屠宰污水处理系统安装工程2、工程地点31）前期的施工准备和附属工程（临时水电等）2）污水处理技术参数核定（须经甲方认可）、方案设计（须经甲方认可）、出图、审图备案、设备安装、排水调试至达标等凡涉及污水处理的全部工程及子项（包含控制室及其后级电力线路部分，不含控制室前级电力供应线路敷设）；3）工程交接点:本工程以格栅井进水至清水池出水1m为工程交接点；4）本工程工艺通过发包方集团公司主管部门评审通过的方案为该工程合同附件，同时承包方承担认可该工艺可达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-1992）畜类屠宰加工的一级标准并承担一切责任。
5）对招标人其它专业分包工程管理配合等工作；6）所有工程材料检验检测等；7）工程竣工后，乙方负责提供竣工资料，并承担验收、污水处理后出水水质检测检验费用等；8）为发包人培训合格的操作人员；9）监理工程师指示的合同范围内工程；10）施工现场的安全设施及安全风险；11）监理工程师指示的合同范围内工程；未载明但按照行业惯例、国家法律、法规规定应由承包方完成的工作。
2、承包方式采取：工程总承包（包括但不限包工、包料、包工期、包质量、包安全文明、包安装调试、包培训、包维护、包验收通过、包达标排放、包获得政府主管部门发放的污水排放许可证）（既本承包合同为交钥匙工程）。
本合同的保修期按合同文件之《工程质量保修书》的约定执行。
第三条合同工期：1、开工日期：以发包方和承包方双方验收土建工程合格之日起（实际开工日以发包人书23、工期在过程控制中，严格按照甲方制定的阶段性工期或控制点（项目进度计划）执行，若乙方不能在规定的计划时间内按质按期完成时（甲方原因除外），工期每延误一天，甲方有权对乙方处以2000元经济罚款。
影响工期超过15天的，甲方有权终止此合同，劳务费结算总价按15%下浮进行结算，且乙方应向甲方承担本合同约定的责任。
4、为确保工期，乙方必须配齐足够管理人员及持证上岗人员（管理人员及特殊工种）。
如果乙方不能及时有效地组织配齐进场人员或在施工过程中满足不了工程需要造成工期延误、质量下降，甲方将在不受理延长工期和停工损失的前提下，指令乙方停工整顿。
若整顿后无明显效果，甲方有权终止本合同，直至将乙方清退出场，另行组织安排施工，由此发生的一切损失费用，乙方同意无条件承担。
第四条质量标准及目标：1.工程质量标准及目标：达到验收规范合格标准及发包人规定的相应房屋交验标准，并通过环保部门的验收和取得验收合格证。
本工程的质量目标应与整个工程的质量目标一致。
2、获得《工业污水排放许可证》为标准。
3、污水处理工程设计采用国际先进工艺，且应符合国家及地方现行法律、法规、标准、规范之规定。
4、工程建设达到《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）及其它现行有关施工验收规范的规定，验收标准为合格。
5、设备安装达到《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-98）及其它现行有关施工验收规范的规定，验收标准为合格。
6、污水处理达到《肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)》一级标准。
第五条合同价款及支付：12合同价是完成设计、设备供货、安装、调试、培训、售后等全部工程内容的价格体现。
工程合同总价中，包括但不限于设计、所需的设备、材料、随设备提供的备品备件及专用工具的费用、包装费、运杂费（包括设备运抵工地现场合理放置等）、运输保险费、资料费、安装、调试费、操作维护人员培训费、环保部门验收、出水水质检测及承包人认为必须的其他费用等。
在施工、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件（其定义以附件一技术协议中的规定为准），承包人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在承包人的投标报价之中，且并不因此而影响交付发包人使用的时间。
3、按规定计取的材料检测及出水水质检测费已包含在本合同固定总价中，施工过程中不再另外计取费用。
4、2011年月日之后国家及省和相关管理部门颁布的相关建设工程造价管理文件、通货膨胀与紧缩、汇兑等均视为风险，本合同相应计价方法不变更，承包人不能因此提出任何费用增加和索赔。
2011年月日之后国家及省和市有关部门颁布的建设工程设计及施工的标准规范文件中可能引起造价变化的做法、措施、材料使用及其他投入等均视为承包人风险，本合同相应计价方法不变更，承包人不能因此提出任何费用增加和索赔。
5、合同的总价的风险范围包括但不限于：承包人完成图纸及承包范围内项目的所有费用、施工期间各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险和政策性文件调整，承包人报价失误（含工作量及单价错误）。
风险费用的计算方法：各种风险因素均已包含在合同固定总价中，任何政策性文件、通货膨胀、物价上涨等因素的变化一概不予调整。
本合同另有约定的调整因素除外。
6、双方约定合同价款的可调整内容仅为以下部分：发包人认可的变更、现场发包人签证；投标报价工程量高于实际工程量时，工程量按实调整，优惠让利幅度按投标报价时优惠让利幅度。
其余均不调整。
注：（1）变更为发包人、监理均认可的设计变更；（2）签证为发包人、监理均认可的签证；（3）承包人完工时报送符合本条款（1）、（2）范围的变更及签证结算；（4）实际完成工程量由发包人和监理确认。
投标报价工程量高于实际工程量超过3%时，工程量按实调整，优惠让利幅度同投标报价时优惠让利幅度。
7、承包人应当在上述第6条变更及签证情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人和监理。
发包人和监理共同确认后作为追加合同价款，与工程进度款同期支付。
否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。
8、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
工程变更、签证的价格制定方法按下述方法执行：a.变更及签证部分工程款结算按发包人集团公司变更、签证量结算程序进行（作为附件列明），经监理和现场发包人的签字认可并经发包人书面授权的委托人签字认可的工程设计变更、签证量，经发包方合同预算部审核。
b.因设计变更导致的新增项目及设计变更造成的分部分项工作量与招标图纸工程量相比增减的项目，合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出合理的价格，报发包人同意后执行，计价方式参照签订建设工程施工合同签订时当地建设行政主管部门发布的计价方式或计价标准。
如增加工程量超过合同工程量10%时，超过部分按原合同单价的90%执行，如减少的工程量超过合同工程量10%时，超过部分按原合同单价的110%执行。
c.材料价格调整参照当地材料信息价的同型号、同规格材料市场信息价格,取其施工期间各产地中的每月上下限的中间价格，按月信息算术平均价并结合市场价经发包人核价确认后计取。
信息价不含而又需要找差的材料，经发包人核实的市场同类同质材料价格双方协商确定。
9、在合同执行过程中，当发包人按照约定已支付完成本合同规定的进度款时，因承包人原因造成的民工工资等纠纷使得发包人被迫产生的一切合理支出由承包人承担，但发包人在发生上述费用和支出前应提前三天通知承包人自行妥善解决，如承包人在接到发包人通知的三天内，承包人仍未能妥善解决，发包人可自行处理，承包人应无条件接受和确认发包人的处理。
10、有效签证要有相关资料作为附件，签证必需经发包人书面授权的委托人书面签字并加盖发包人公章后方可得到结算，否则发包人一律不予认可。
第六条双方一般权利和义务：1、工程师1.1信息管理，协调与相关单位的关系。
设计变更与现场签证的审核、工程进度款的审核、工程例会的组织、对承包人通过本合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与质量进行监理。
其监理内容和监理权限以发包人和监理单位签订的监理合同为准，发包人有权对这些内容和权限进行相应的调整，但须提前7天告知承包人。
如监理合同与本合同规定不符，应以甲方书面另行确定的为准。
需要取得发包人批准才能行使的职权：审核现场技术核定及工程签证、审核设计变更、承包人的索赔、涉及工程费用增减、工程洽商等事项（未经发包人代表签证及发包人盖章的上述文件视为无效）。
未经发包人书面同意外，监理方无权解除或减轻本合同规定的承包人的任何权利和义务。
1.2发包人派驻的工程师姓名：职务：代为签收承包人的文件，代表发包人监控监理工作，对工程质量、进度、安全进行管理。
协助发包人书面授权的委托人进行工程进度付款审核、工程竣工验收审查等工作。
但是针对承包人提出的顺延工期的签证、对发生的不可抗力造成工程无法继续施工的处置、设计变更及施工条件变更等所有内容的签证、涉及工程费用增减、工程洽商、工程量的确认以及确认工程竣工验收、确认工程进度款、确认竣工结算款等工作告必须由发包人书面授权的委托人签字并加盖发包人公章后方为有效，其他未经授权的人员签字发包人一律不予认可。
发包人可根据工程施工的实际情况对发包人派驻工程师的权限进行调整，具体权限以发包人书面通知为准，但须提前7天告知承包人。
发包人的指令一般通过监理向承包人发出并监督执行，特殊情况下发包人可以直接向承包人发出指令。
本合同生效后在执行过程中发包人或监理工程师作出的任何指令、通知或其他书面文件，通过本合同确定的承包人联系地址、传真号码向承包人作出后即可生效，或者承包人项目经理或其指定收文人在发包人收发台帐上签署姓名和收到时间后生效，对有异议的文件除合同另有明确规定的时限外，承包人应在7日内回复，承包人不得借故拒收发包人或监理的任何文件，否则承包人承担由此引起的责任，并向发包人支付违约金1000元/次。
2、项目经理姓名：职务：2.1 项目经理全权代表承包人对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。
项目经理的承诺均对承包人具有约束力。
承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人项目经理部或承包人公司公章后递交发包人。
除此以外，承包人项目经理还要代表承包人接受发包人发出的指示和指令。
承包人项目经理应该常驻工地现场，而且其全部时间应用于本工程的管理，不得兼任其他工作，到岗率100%。