样板间协议1
全屋定制样板间合同书范本(950字)3篇
全屋定制样板间合同书范本(950字)3篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（全屋定制服务提供商）：____________________鉴于甲方需求，乙方具备专业能力，双方经过友好协商，就乙方为甲方提供全屋定制样板间服务达成以下协议：一、合同背景及目的本合同旨在明确双方在全屋定制样板间项目中的权利和义务，确保项目顺利进行，实现双方共赢。
二、项目概述1. 乙方将为甲方提供全屋定制样板间服务，包括但不限于设计、选材、施工、软装等环节。
2. 甲方需提供具体需求、预期效果及项目预算等相关信息。
3. 双方共同确定项目周期、交付标准、验收标准等。
三、服务内容1. 设计方案：乙方根据甲方需求提供定制化的设计方案，经双方确认后作为项目实施的依据。
2. 选材采购：乙方负责根据设计方案选购合适的材料，确保材料质量符合国家标准及合同约定。
3. 施工安装：乙方负责施工安装工作，确保施工过程安全、高效。
4. 软装配置：乙方提供家具、灯具、窗帘等软装产品搭配方案，并负责采购与安装。
5. 验收交付：项目完成后，乙方组织验收，确保样板间符合合同约定标准及效果。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应按以下比例支付合同款项：（1）合同签订后3日内支付定金，金额为总金额的______%；（2）设计方案确认后支付进度款，金额为总金额的______%；（3）项目验收合格后支付尾款，金额为总金额的剩余部分。
3. 乙方在收到款项后应提供合法有效的发票。
五、项目周期及进度安排1. 项目周期共计______个月。
2. 双方应共同制定详细的项目进度计划，明确各阶段的时间节点及责任人。
3. 如遇特殊情况，双方应协商一致，合理调整项目周期。
六、质量保证及售后服务1. 乙方应确保所提供的服务符合国家标准及合同约定，保证样板间的质量。
2. 项目验收合格后，乙方提供一定期限的质保服务，质保期为______个月。
样板间协议书
样板间协议书甲方（开发商/销售方）：____________________乙方（购买方/承租方）：____________________鉴于甲方为提供乙方了解和体验甲方所开发/销售的房产项目，特设立样板间供乙方参观，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就样板间的使用事宜达成如下协议：第一条协议目的1.1 本协议旨在明确甲乙双方关于样板间的使用、维护、管理等相关事宜的权利和义务。
第二条样板间的定义2.1 样板间是指甲方为展示其开发/销售的房产项目而设立的，供乙方参观、体验的示范性住宅或商业空间。
第三条样板间的使用3.1 乙方有权在甲方规定的时间内，按照甲方的指引，参观和体验样板间。
3.2 乙方应遵守甲方关于样板间的使用规则和注意事项，不得从事任何可能损害样板间的行为。
第四条样板间的维护和保护4.1 甲方负责样板间的定期维护和保养，确保样板间的展示效果。
4.2 乙方在参观过程中，应爱护样板间内的设施和物品，不得进行破坏或擅自改动。
第五条样板间的管理5.1 甲方有权对样板间的开放时间、参观人数等进行管理。
5.2 乙方应遵守甲方的管理规定，不得擅自进入或滞留样板间。
第六条违约责任6.1 如乙方违反本协议约定，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
6.2 如甲方未能履行本协议约定的义务，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
第七条协议的变更和解除7.1 本协议一经双方签署，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。
7.2 若因不可抗力或其他不可归责于双方的原因导致本协议无法履行，双方可协商解除本协议。
第八条争议解决8.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
8.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他9.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。
9.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________签订日期：____年____月____日。
样板间合同协议书
样板间合同协议书甲方（开发商）：________乙方（设计装修公司）：________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“该项目”）的样板间设计与搭建工作达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条合同目的甲方委托乙方对该项目的样板间进行设计、施工及装修，乙方接受甲方的委托，并保证按照约定的标准和要求完成样板间的设计与搭建工作。
第二条合同范围1. 设计服务：乙方需根据甲方提供的项目资料和要求，出具样板间的设计方案，包括但不限于平面布局、装修风格、材料选用等。
2. 施工服务：乙方需负责样板间的施工管理，确保工程质量符合国家标准及行业规范。
3. 装修服务：乙方需按照设计方案完成样板间的装修工作，包括材料采购、施工安装等。
第三条合同金额双方约定，本合同的总金额为________元人民币，具体支付方式如下：1. 设计费用：占总金额的____%，于设计方案确认后支付。
2. 施工费用：占总金额的____%，按工程进度分阶段支付。
3. 装修费用：占总金额的____%，于装修完成后支付。
第四条工期要求乙方应确保样板间的设计与搭建工作自合同签订之日起____天内完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
第五条质量保证乙方应保证样板间的质量符合国家相关标准和行业规范，并对所提供的设计、施工和装修服务承担相应的质量保证责任。
第六条违约责任如一方违反本合同约定，需向守约方支付违约金，违约金的数额为违约行为所涉及金额的____%。
第七条争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________。
样板间合作协议书
样板间合作协议书样板间合作协议书在充满活力，日益开放的今天，我们都跟协议有着直接或间接的联系，签订协议可以使双方受到法律的保护。
那么协议的'格式，你掌握了吗下面是小编精心整理的样板间合作协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
甲方：乙方：为进一步提升甲方良好的企业形象，展示品质楼房工程效果，祝福并奖励幸运购房业主，经甲乙双方充分协商，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：样板房室内装修工程；2、工程地址：3、房屋结构：砖混结构；4、户型面积：90㎡、120㎡、138㎡；5、建房数量：180套。
二、合作内容及条件1、甲方为乙方提供宣传展示平台，唯一指定乙方为小区样板房设计装修单位。
2、甲方在楼盘营销活动中通过购房业主抽奖的方式，产生享受样板房设计装修费奖励的业主共六名，奖金及名额分别为：一等奖：一名，奖金：两万元；二等奖：两名，奖金：一万六千六佰六拾八元；三等奖：三名，奖金：一万三千六佰六拾八元。
3、获奖业主选择乙方装修，签约项目费用（不包含瓷砖、电器、灯具等）分别达到：一等奖12万元，二等奖11万元，三等奖10万元，并愿意提前收楼装修的，奖励基金由乙方提供。
4、样板房设计风格和装修项目，由乙方与获奖业主具体洽谈，并经甲方监证签订装修合同，在装修工程完毕，业主验收合格，结算装修费用时，获奖金额从装修费中直接减免。
5、甲方在收楼前两个月对乙方装修的样板房提供量房、设计及施工（供水、供电、材料通行）优先条件（即提前通知乙方进场装修）。
6、为便于甲方印制相关活动宣传材料，乙方需向甲方提供下列相关资料：（1）营业执照复印件；（2）公司团队简介；（3）样板房装修方案及拟采用的装修材料品牌名称和装修标准；（4）正在施工及装修竣工的工程作品图片；（5）接受装修施工质量监督及工期、质量、价格标准、保修和施工安全保证承诺书等相关材料。
三、施工现场管理措施乙方工程管理及施工技术人员必须遵守清雅花园小区的物业、安全和消防管理规定，遵守下列各项制度：1、进入施工现场不吸烟，冬天不生火取暖；2、及时清理纸箱、木屑及其它易燃物品；3、保持电源接头、插座完好；4、离开现场必须切断电源；5、装饰材料分区归类堆放，木工（加工）作业有独立空间；6、脚手架（人字梯）牢固可靠，高空作业有两人协作；7、正确操作电动（电钻、切割）工具；8、不向外乱扔杂物;9、避免杂物流入（堵塞）下水道；10、河沙、水泥、瓷砖等重型物体，均匀分散堆放；11、需改动墙体或改变防水区域的，必须有书面报告，经过小区物业批准后方可施工；12、保持施工现场干净整洁，装修垃圾及时清运到物业指定地点；13、遵守作息时间，不扰乱周边居民生活。
装修样板间合同协议书
装修样板间合同协议书甲方（开发商）与乙方（装修公司）经过友好协商，就甲方委托乙方进行样板间的装修设计及施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：[详细地址]2. 工程内容：包括但不限于室内装饰设计、材料采购、施工安装等。
3. 工程面积：[具体面积]平方米。
4. 工程期限：自合同签订之日起至[完成日期]。
5. 工程质量：应符合国家相关标准及甲方特定要求。
二、设计要求1. 乙方应根据甲方提供的样板间功能定位和风格要求，提供专业的设计方案。
2. 设计方案需经甲方审核同意后方可进入施工阶段。
三、施工条款1. 乙方负责组织施工，并保证施工质量符合设计方案及甲方要求。
2. 乙方必须遵守施工安全规范，对施工现场的安全负全责。
3. 施工过程中如遇特殊情况，乙方应及时与甲方沟通，协商解决方案。
四、材料供应1. 乙方负责所需装修材料及设备的采购，所有材料应符合国家质量标准。
2. 甲方有权对所购材料进行抽检，不合格材料应由乙方负责更换。
五、工程验收1. 工程完成后，由甲乙双方共同组织验收。
2. 验收合格后，甲方应及时支付剩余工程款项。
六、违约责任1. 任何一方未按合同约定履行义务，应承担违约责任。
2. 因乙方原因导致工程延期，乙方应按日支付违约金给甲方。
七、争议解决1. 合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________。
2024年-样板间协议书(最新)
样板间协议书（最新）尊敬的各位业主：感谢您选择本楼盘，为了保障您的权益，特制定本样板间协议书。
本协议书旨在明确双方的权利和义务，确保双方在购房过程中的权益得到充分保障。
请您在签订正式购房合同前，仔细阅读本协议书，并对其内容予以确认。
第一条样板间展示1.1本楼盘设置有样板间，供购房者参观、参考。
样板间所展示的户型、结构、面积、装修等均为参考，不作为购房合同的一部分。
第二条户型及结构2.1购房者所选户型及结构以本楼盘销售中心公示的户型图为准。
户型图所示面积仅供参考，实际面积以产权登记面积为准。
2.2户型及结构在合同签订后，不得随意变更。
如购房者确需变更，应与开发商协商一致，并签订书面变更协议。
第三条房屋装修3.1购房者在签订购房合同前，应充分了解房屋装修标准。
房屋装修标准以本楼盘销售中心公示的装修清单为准。
3.2装修过程中，购房者有权对装修质量进行监督。
如发现质量问题，购房者有权要求开发商整改，直至符合合同约定。
第四条交付时间及条件4.1房屋交付时间以购房合同约定为准。
购房者应按照合同约定的时间办理交付手续。
4.2交付条件包括但不限于：房屋主体结构验收合格、装修工程验收合格、公共设施配套齐全等。
第五条物业管理5.1购房者应遵守本楼盘的物业管理规定，按时缴纳物业管理费。
5.2开发商选聘的物业管理公司应提供优质的物业管理服务，确保小区的安全、卫生、绿化等。
第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议书的约定。
如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。
6.2违约金数额及支付方式由双方协商确定。
如协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。
第七条争议解决7.1本协议书在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
7.2本协议书的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
第八条其他约定8.1本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本协议书自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（开发商）：________________乙方（购房者）：________________签订日期：________________请您在签订本协议书前，仔细阅读并充分理解各条款内容。
样板间合同范本
样板间合同范本甲方（出租方）：________________________身份证号：________________________联系地址：________________________电话：________________________乙方（承租方）：________________________身份证号：________________________联系地址：________________________电话：________________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方租赁甲方样板间事宜，经协商一致，达成如下协议：一、租赁房屋二、租赁期限1. 本合同的租赁期限为自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______个月。
2. 租赁期限届满前，乙方应提前______日向甲方书面提出续租申请，甲方应在收到申请后______日内给予答复。
如甲方同意续租，双方应重新签订租赁合同。
如甲方不同意续租，乙方应在租赁期限届满后______日内搬离样板间。
三、租金及押金1. 租金标准为每月人民币______元（大写______元整）。
租金支付方式为______，支付时间为每月______日前。
2. 押金为人民币______元（大写______元整），乙方应在签署本合同时向甲方支付。
租赁期满后，甲方应在扣除乙方应付的租金、违约金、赔偿金及其他费用后，将剩余押金无息退还给乙方。
四、房屋使用及维护1. 乙方应合理使用并爱护样板间及其附属设备，保持周围环境整洁，做好防火防盗及水电使用安全工作，如发生火灾及电气事故乙方应负全责。
2. 未经甲方同意，乙方不能改变或损坏所租赁房屋的结构、装修及设备，如有损坏，应负责修复或赔偿。
3. 租赁期满后，乙方必须负责清理干净样板间，如不清理干净甲方有权扣房屋押金作为清洁费。
装修样板间协议书(最新)
装修样板间协议书样板间合作协议书【一】(定义真正的样板房条件，不以征集样板房作为承揽业务的幌子!)甲方：施工地址：联系方式：乙方：某装饰公司联系方式：感谢您选择XXXXX装饰,选择XXXXXX，选择诚信，选择品质!为保证甲乙双方切实建立和谐关系，本着友好合作，互利互惠的原则，经甲乙双方协商，就样板间合作事宜达成如下内容：一、样板间必备条件及双方权利、义务：1、新小区，有市场开拓前景;在领取钥匙前已经交齐首款，领取钥匙一周内可以开工。
2、经双方洽谈，甲方自愿做样板房;3、工程预算基础装修满三万元或三万元以上;包干价装修(建筑面积100平米以上)最终合同不得低于六万元。
4、房型独特，业主具有比较前卫的装修意识、有独特、新颖的设计;5、样板房只针对新房装修(不含出租房、二手房翻新、业主自行设计或他人设计等)6、施工过程中允许乙方客户随时到工地参观;7、竣工后三个月内，甲方同意乙方保有甲方样板间入户门钥匙，以便乙方随时带领客户参观，若甲方在约定期限内已入住，乙方应提前12小时通知甲方确定时间。
具体时间为竣工后年月日至年月日。
8、样板间使用仅限于客户参观，不得用作它用;9、乙方必须注意现场卫生的维护，注意成品的保护，若乙方及乙方所带客户造成的物品损坏，由乙方负责免费维修或赔偿;10、家具进场摆位以后，允许乙方进行拍摄样片，并在公众媒体上展示，乙方不得登载甲方的全称;11、乙方免费为甲方提供二次保洁，分别于竣工后及样板间合作结束时实行，将干净整洁的房屋交付予甲方。
二、客户享受的待遇：1.首席以上级别的设计接待，并设计方案;2.选派公司金牌工长组织施工，执行精装标准，实行全程跟踪服务;装饰公司样板间协议3.金牌监理的工地监管;4.总经理在样板间施工过程中不少于四次的工地巡检;5.预算报价中，免收全部的管理费;6.送保洁两次。
7.免收设计费。
8.免收量房费。
9.后期配合客户选购家具，窗帘壁纸灯具等软装部分的设计配合选购，不收取任何设计费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
沈阳日报装饰样板间协议
甲方：
乙方：沈阳日报装饰工程有限公司
经甲乙双方友好协商，乙方以优惠的价格，优等的工地质量，征集藏珑小区楼单元号，面积为平的房屋为样板间，在公平、公正的前提下，双方达成如下共识：
1、甲方有义务保护乙方的权益，不对外泄露商业机密，如有小区业主及客户询
问价格，甲方必须要说此签单价为。
2、如泄露预算和合同的成交价，差价由甲方承担，不补差价公司将不予售后服
务。
3、甲方允许乙方交房后即刻进场施工。
4、甲方须将施工的各工序照片发送到锦园业主微信群中，并做相应宣传，次数
不少于4次，图片由乙方工作人员提供。
5、施工期间，甲方接到乙方的回访电话时，要实事求是的反应存在的问题，希
望能够提出意见和建议。
6、甲方推荐业主到乙方处装修，乙方给予一定金额的签单奖励。
7、施工期间，甲方不允许给施工人员送钱财或礼品。
8、甲方发现施工人员在工地有不正规行为，可以第一时间打投诉电话，投诉电
话为024—。
9、工地完工后，在对整体满意的情况下，公司也真心希望甲方能把准备装修的
朋友推荐给我们。
10、工程施工期间甲方同意乙方带领客户到样板间进行参观，参观期间乙方
负责现场的卫生及成品保护。
11、样板间参观截止时间为年月日。
12、经协商与甲方提出钥匙管理方案如下：
施工阶段进行至油工进场后，钥匙在非施工期间不得放在工地现场，应由监理交至公司保管，如发生违约，则赔偿甲方2000元人民币。
此协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
甲方签字：乙方盖章：沈阳日报装饰工程有限公司
电话：电话：400-626-7727
年月日
年月日。