电力线路工程总承包合同范本
电力线路工程总承包合同范本
工程承包合同
发包人：
承包人：
按照《中华国民共和国合同法》、《中华国民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方按照执行。
一、工程概况
1、工程名称：；
2、工程地点：；
3、工程范畴：；（详见施工图纸内容）；
4、承包方法：＿。
5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。
二、合同工期及工期延误
1、开工日期：年月日，竣工日期年月日，合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；
2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金，算至验收合格之日；
3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延：
a发包人未能按约定供给（或确认）施工图纸及开工条件；
b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；
c发包人代表（或监理工程师）未按约定供给指令、批准等，致使施工不能正常进行；
d设计变更或工程量增加；
e非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过小时；
f不可抗力；
g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时。
4、承包人在以上情况发生后日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。
三、质量标准
工程质量标准：合格、依照《钢结构施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额（大写）（人民币），小写￥。
五、工程款结算及支付
1、开工前，发包人向承包人支付工程合同总价款的的预付款；
2、主体施工中期，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；
3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人；
六、施工准备
1、承包人在合同签定后日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。
2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供给基准测量点；
3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，和谐好周边及有关部门关系；
4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场
5、承包人严格依照施工图纸中的材料进行采购和加工，提供主材的质量保证书；
七、安全施工与检查
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；
2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用；
3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用；
4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
八、工程竣工验收及保修
1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；
2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；
3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；
4、工程已基础竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续；
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供给终身优惠服务。
九、现场代表
发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。
十一、争议解决
双方约定，在履行合同进程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应可向法院起诉。
十二、附则
本合同未尽事宜，双方可依据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。
组成本合同的文件包含：
1、本合同
2、标准、规范及有关技术文件
3、图纸
4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件
合同订立时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日
合同订立地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本合同共＿页
发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人：
住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：
传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿传真：
开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿开户银行：账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿账号：
邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：。
电力施工总承包合同范本（精选8篇）
电力施工总承包合同电力施工总承包合同范本（精选8篇）随着时间的推移，合同起到的作用越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的电力施工总承包合同范本（精选8篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
电力施工总承包合同1委托单位：(以下简称甲方)勘测设计单位：(以下简称乙方)一、设计依据：二、勘测设计项目、规模及范围：三、勘测设计主要技术要求：根据国家、电力工业部(含电力规划设计协会)有关电力勘测设计的规程、规定、导则等技术标准及要求执行。
四、勘测设计基础资料和外部协议：甲方应向乙方提供设计基础资料和外部协议。
科目如下：1、设计委托书，该工程设计范围、最终设计规模以及本期设计规模;2、项目政府相关批文;3、线路资产所有方对甲方要求迁改的线路的迁改答复书。
五、完成设计成果时间按具体项目补充协议确定。
施工期间，乙方有随时到场服务的义务。
竣工验收投运一月后，提交竣工图。
六、设计成果文件份数：乙方向甲方提交设计成果文件份数规定如下表：七、勘测设计内容的名称、规模及设计费见下表：八、双方责任：1、甲方：(1)按时提供有关设计基础资料，并对资料的可靠性负责。
(2)按本合同规定支付勘测设计费，甲方应根据乙方的设计进度，按时付款给乙方。
(3)维护乙方设计成果，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方及本工程以外的其它工程使用。
(4)负责安排以及主持办理施工交底会。
(5)参加乙方组织的施工图设计成果审查。
2、乙方：(1)乙方在勘测设计过程中应严格执行国家及有关部门颁发的对电力工程设计方面的规程、规范、设施的要求及对概预算编制的规定要求，进行本项目的勘测设计工作。
按时提供各阶段设计文件及概预算书。
若因甲方原因(如范围有变动、方案更改、未按时审查等)乙方可顺延。
(2)配合进行图纸交底，解决施工过程中有关设计上的问题。
(3)负责向甲方提供安装图及补充的材料，工程安装的预算费用等全套资料。
电力线路施工合同范本6篇
电力线路施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力线路施工工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：电力线路施工工程2. 工程地点：具体地址依据甲方提供的施工图纸确定3. 工程内容：包括电力线路的铺设、设备安装、调试等二、合同工期1. 工程开工日期：依据甲方通知确定2. 工程竣工日期：依据合同约定的工期及实际情况确定三、合同造价1. 工程总造价：依据施工图纸及工程量清单确定，具体金额为大写：____________________元整，小写：￥____________________元。
四、工程质量与验收1. 乙方必须按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应当在接到通知后及时组织验收。
3. 工程质量不符合约定的，乙方应当无偿返修，并承担由此造成的损失。
五、工程变更与调整1. 施工过程中如遇设计变更，双方应当书面确认并签字盖章。
重大设计变更导致工程量增加的，双方应当签订补充协议。
2. 甲方在施工过程中需要调整工程进度的，应当以书面形式通知乙方，乙方应当按照新的进度安排进行调整。
六、工程款支付与结算1. 工程款支付方式：分期支付。
乙方完成基础工程并经甲方验收合格后支付工程总造价的百分之XX；完成全部工程并经竣工验收合格后支付工程总造价的百分之XX；剩余百分之XX作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。
2. 结算方式：依据施工图纸、变更签证及合同约定进行结算。
七、安全施工与文明施工1. 乙方应当按照安全施工规范进行施工，确保工程安全。
如因乙方原因造成安全事故的，由乙方承担全部责任。
2. 乙方应当文明施工，保持施工现场整洁有序。
电力线路工程总承包合同正规范本(通用版)
电力线路工程总承包合同1. 引言本合同由甲方（简称甲方）和乙方（简称乙方）共同缔结，双方本着互利互惠、平等协商的原则，就进行电力线路工程总承包达成合作协议。
2. 合同内容2.1 任务描述甲方委托乙方负责进行电力线路工程的总承包，包括但不限于任务：•设计与规划•设备采购与安装•施工与施工管理•质量控制与检测•工程验收与移交2.2 合同期限本合同的项目实施期限为合同生效之日起至工程完成并经甲方验收通过之日止。
工程完成的标准以国家相关法律法规和行业标准为准。
2.3 价格与支付方式2.3.1 价格乙方承包此项工程的总价为X万元（大写：X万元整），包括材料采购、人工、设备租赁、管理等所有费用。
2.3.2 支付方式支付方式按照约定执行：•预付款：合同签订后，甲方向乙方支付总承包价款的%作为预付款；•进度款：根据工程进度，乙方有权向甲方提出支付进度款请求。
每次支付进度款不得超过该进度完成量的%；•工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付尾款，尾款金额为总承包价款的%。
2.4 质量保证乙方保证其提供的材料和设备的质量符合国家相关标准，并且在施工过程中严格按照相关规范和要求进行施工，确保工程质量。
2.5 合同变更任何一方在变更工程范围、时间等事项时，应提前书面通知对方，并在双方协商一致后，进行必要的合同变更。
2.6 保密条款双方应对在履行合同过程中获得的商业秘密和其他机密信息予以保密，并不得将相关信息泄露给第三方。
2.7 违约责任任何一方未能履行合同规定的义务或违背合同规定时，应承担相应的违约责任，对方有权要求其承担违约金等合理赔偿。
3. 合同解除3.1 协商解除双方协商一致，可以解除本合同，并签署解除协议。
3.2 一方解除在情况下，任何一方有权单方解除合同：•对方违约行为严重影响到工程进展和工程质量；•因不可抗力等无法控制的原因导致无法继续履行合同。
3.3 解除后的处理合同解除后，双方按照已完成工程和已发生费用的实际情况进行结算，并进行工程资料和相关文件的移交。
电力工程总承包合同范本(实用5篇)
电力工程总承包合同范本第1篇甲方：乙方：依照《_合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试二、有关技术及服务要求：1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。
3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。
4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。
三、工程款项及费用的结算：1、工程款结算按<浙江省建设安装定额2003版、预算管理制度及规定>执行。
2、工程预算款总计：102496元；（高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收）3、本工程款分2次结清，其中：(1) 、合同签订3天内应付工程款的70%(计70000元) (2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。
4、工程款的结算以审计决算为依据。
四、施工及竣工验收：1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。
2、乙方应在______年______月______日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。
3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。
4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。
5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
合同未尽事宜，双方协商解决。
合同双方代表签字盖章后生效。
合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)代表：代表：开户行：帐号：签订日期：______年______月______日电力工程总承包合同范本第2篇甲方（全称）：__________________乙方（全称）：__________________依照《_合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。
电力线路施工合同范本5篇
电力线路施工合同范本5篇第1篇示例：电力线路施工合同范本甲方：_____________（委托方名称）乙方：_____________（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方就电力线路的施工事宜达成如下合同：一、项目名称：___________（电力线路施工项目名称）二、合同金额：本项目的合同金额为人民币___________元整（￥_________万元），具体款项的支付方式和时间如下：1. 订立合同后，甲方应支付合同总金额的______%作为预付款给乙方。
2. 乙方按照施工进度，向甲方逐阶段或者逐次提出工程款支付申请，甲方应在收到款项支付申请后的七个工作日内支付相应工程款项，最终支付尾款金额。
三、工程内容和要求：本项目的主要工程内容包括但不限于电力线路的架设、设备的安装等，具体工程的内容、标准及要求详见附件《电力线路施工方案》。
乙方在项目实施过程中应严格按照相关规定进行施工，并保证工程的质量和安全。
四、工期安排：本项目的工期为________个月，自合同签订生效之日起计算。
如因不可抗力等特殊原因需要延期施工，应提前书面通知甲方并经过双方协商一致后延期。
五、质保期：本工程的质保期为工程竣工验收合格之日起_________年。
在质保期内，乙方保证对工程的质量进行维护和保修，确保设施的正常运行。
六、保险责任：在工程施工期间，乙方应为工程项目购买必要的意外险、责任险等保险，确保工程施工过程中的风险得以充分覆盖。
七、违约责任：如乙方违反合同规定未能按时交付工程等，应承担相应的违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
八、争议解决：合同履行中如发生纠纷，双方应友好协商解决。
如无法协商解决，应向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他：其他未尽事宜，由双方协商解决。
十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方盖章生效。
以上为电力线路施工合同范本，若双方对合同内容有任何异议或补充协商，则可在合同签署前进行相应修改。
2023220k输变电线路工程总承包合同正规范本(通用版)
220k输变电线路工程总承包合同合同概述本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同缔结。
甲方是输变电线路工程的需求方，乙方是承包方。
甲方委托乙方完成220k输变电线路工程的施工和交付。
项目背景随着能源需求的增长，甲方需要建设一条220k输变电线路工程，以满足电力供应的需要。
该线路工程将连接不同地区的变电站，实现电力输送和分配。
项目范围本项目的范围包括但不限于内容：•设计和规划：乙方负责进行线路工程的设计和规划，确保符合相关法律法规和安全标准。
•材料供应：乙方负责采购和供应所需的材料和设备，确保其质量和适用性。
•施工：乙方负责线路工程的施工，包括土建工程、电缆敷设、杆塔安装等。
•质量控制：乙方负责监督和控制施工过程中的质量，以确保工程的满足甲方的要求。
•安全管理：乙方负责制定和执行施工过程的安全管理措施，保障工人和环境的安全。
•交付和验收：乙方负责线路工程的交付和验收，确保工程达到甲方的要求和标准。
合同条款1. 项目启动1.1 甲方将提供线路工程的详细要求和计划给乙方。
1.2 乙方在收到甲方的要求和计划后，应在7个工作日内提交详细的工程方案和施工计划。
1.3 甲方在收到乙方的工程方案和施工计划后，将对其进行评审，并在7个工作日内提供反馈。
1.4 双方在确认工程方案和施工计划后，正式启动项目。
2. 资金支付2.1 甲方将按照工程进度和乙方的提供的发票，及时支付对应的款项。
2.2 乙方应按照约定的工作量和质量完成工程，确保甲方支付相应的款项。
3. 项目变更3.1 如果在工程施工过程中，需要对项目范围或工程方案进行变更，双方应共同协商，并书面确认变更内容和费用调整。
4. 保修期4.1 工程竣工后，乙方将提供一年的免费保修期。
5. 违约责任5.1 如果一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此产生的损失。
5.2 违约方应在接到对方书面通知后，立即采取纠正措施，并尽力减少损失的发生。
电力工程设计施工总承包合同范本（精选7篇）
电力工程设计施工总承包合同电力工程设计施工总承包合同范本（精选7篇）随着人们对法律的了解日益加深，合同的用途越来越广泛，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。
那么大家知道合同的格式吗？下面是小编收集整理的电力工程设计施工总承包合同范本（精选7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
电力工程设计施工总承包合同1甲方：______________乙方：______________工程有限公司一、工程名称：_____________项目二、工程地点：__________________三、工程内容：_________________线路施工及配电箱安装四、工程造价：_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)五、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起，乙方应日内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及工等损失，由乙方负责。
七、乙方需文明施工，在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。
八、付款方式：_________________在工程竣工后经甲方监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。
九、争议的处理：_________________1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
电力线路工程总承包合同
电力线路工程总承包合同甲方（发包人）：乙方（承包人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方将电力线路工程承包给乙方施工，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：电力线路工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于电力线路的设计、设备采购、施工、调试、验收等。
二、工程承包范围2.1 承包范围：乙方承担本工程的全部施工任务，包括设计、设备采购、施工、调试、验收等。
2.2 承包方式：包工包料。
三、合同工期3.1 合同工期总日历天数：____天。
四、质量标准4.1 工程质量标准：合格，并符合国家、行业及地方的相关规定和标准。
五、合同价款5.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
5.2 支付方式：双方协商确定。
六、合同约定的其他内容6.1 乙方应遵守施工现场的相关规定，包括交通、噪音、环境保护和安全生产等。
6.2 工程未交接前，工程成品由乙方保护并承担费用；交接后，由甲方保护并承担费用。
6.3 施工安全、文明施工由乙方负责，因乙方原因发生事故由乙方负责。
七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
八、争议解决8.1 对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。
九、合同的生效、变更和解除9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 除非双方协商一致，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。
十、其他约定10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________ 代表（签名）：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
输电线路总承包合同范本
输电线路总承包合同范本电力输电线路总承包合同范本引言：随着工业化和城市化的进程，电力作为一种重要的能源，对社会的发展和居民生活起着至关重要的作用。
而输电线路的建设与维护，是保障电力供应可靠性和稳定性的关键环节。
为保证工程的顺利进行，双方需签订一份输电线路总承包合同。
本文旨在提供一份合同范本，以便于双方在合作前进行参考和讨论。
合同正文：第一章总则一、背景及目的本合同是由甲方（以下简称“施工方”）和乙方（以下简称“业主方”）经友好协商共同签订的，旨在明确双方的权利和义务，并为项目的开展提供法律保障。
二、合同名称本合同名称为“输电线路总承包合同”。
第二章项目基本情况一、项目名称项目名称为___________（以下简称“工程”）。
二、项目地点工程位于___________。
第三章项目内容一、工程范围1. 施工方负责设计、建设并投入使用由施工方负责的输电线路。
2. 工程具体内容包括但不限于输电线路的勘测、设计、施工等。
二、工期安排1. 施工方应按照合同规定的工期完成工程，并保质保量地交付给业主方。
2. 工期为______________。
第四章费用及支付方式一、工程造价及支付方式1. 工程造价为___________，乙方需根据双方协商确定的进度支付施工方相应款项。
2. 付款方式为______________。
二、工程变更和索赔1. 本合同签订后如存在工程变更，必须经双方协商确定，并签订变更协议。
2. 双方如因工程变更产生索赔，应根据诚实、公正和公平原则协商解决。
第五章工程质量及验收一、质量要求1. 施工方必须保证工程的质量，并按照国家标准和规定进行施工。
2. 施工方不得使用次品材料和设备。
二、验收标准及验收程序1. 工程验收标准为____________（国家标准、行业标准等）。
2. 验收程序为_____________。
第六章违约及争议解决一、违约责任1. 如双方一方违反合同约定，需向对方支付违约金。
电力线路工程总包合同范本
电力线路工程总包合同范本一、合同双方甲方（业主）：_____________乙方（承包商）：_____________二、工程概况1. 工程名称：_____________2. 工程地点：_____________3. 工程规模：_____________4. 工程内容：_____________5. 工程期限：_____________6. 工程质量：_____________三、合同价格根据双方协商一致，本工程的总包合同价为人民币______元整（¥______）。
该价格包括了所有材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润及税金等一切费用。
四、付款方式1. 预付款：甲方在合同签订后__天内支付给乙方合同总价的__%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方分阶段支付工程款，每次支付不超过合同总价的__%。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余的合同总价__%。
4. 质量保证金：甲方保留合同总价的__%作为质量保证金，在保修期满后无质量问题的情况下支付给乙方。
五、工期与交付乙方应按照合同约定的工期完成工程建设，并保证工程质量符合国家标准和行业规定。
如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商解决。
六、质量保证乙方承诺所承建的电力线路工程质量达到国家及行业标准，并对所承建工程提供至少__年的质量保证期。
在保证期内，如发现任何质量问题，乙方负责无偿修复。
七、合同变更与终止因设计变更、政策调整或其他不可预见的原因需要变更合同内容的，双方应协商一致，签订书面补充协议。
任何一方未经对方同意擅自变更合同内容或终止合同的，应承担违约责任。
八、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_______仲裁委员会进行仲裁。
九、其他本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。