2019建设工程施工合同范本
施工合同范本20193篇
施工合同范本20193篇篇一施工合同范本 2019甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容]4. 工程规模：[工程规模]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期]三、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程的总价款为人民币[大写金额]元（小写：￥[小写金额]元）。
（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程价款的[预付款比例]%作为预付款；（2）进度款：根据工程进度，甲方按[进度款支付比例]%支付进度款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程价款的[竣工款支付比例]%。
四、工程质量1. 乙方应按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收报告，甲方应在[验收期限]日内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程价款；（3）协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
2. 乙方责任：（1）按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期；（2）遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作；（3）负责施工过程中的环境保护工作。
六、违约责任1. 如甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[违约金比例]%向乙方支付违约金。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
建设工程施工合同甲方（建设单位）：地址：法定代表人：电话：乙方（承建单位）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟委托乙方负责建设_____________，双方经过协商达成以下建设工程施工合同：一、工程名称、规模和位置1.1 工程名称：_____________。
1.2 工程规模：_____________平方米/立方米/米等。
1.3 工程位置：_____________。
二、施工期限2.1 开工日期：_____________年/月/日。
2.2 竣工日期：_____________年/月/日。
三、工程质量、进度要求3.1 工程质量应符合_____________、_____________标准等要求，具体技术指标详见本合同附件。
3.2 工程进度应按照双方约定的时间节点逐步完成，各阶段工程验收后方可进入下一阶段施工。
四、施工内容和范围4.1 施工内容包括但不限于：_____________，具体内容详见本合同附件。
4.2 施工范围包括：_____________。
五、工程造价和支付方式5.1 工程总造价为_____________元。
5.2 乙方应在开工前出具详细的工程概算，并按照工程进度和质量完成各项工程，建设单位应在验收合格后及时按合同约定支付工程款。
5.3 工程款支付方式：_____________。
六、施工责任和担保6.1 乙方应根据本合同内容，承担相关工程质量和进度等的责任，如未按照合同要求完成相应工程，应承担违约责任或赔偿责任。
6.2 乙方应在本合同生效后不久，向建设单位提供_____________元/万元/百万元保证金作为履行本合同的担保。
七、违约责任7.1 如乙方未能按时开工，应支付逾期开工违约金。
7.2 如乙方未能按时保质保量完成工程，应支付逾期完工违约金或承担由此产生的赔偿责任。
8、保密责任8.1 双方同意对所获得的商业秘密和技术资料进行严格保密，不得泄露或向第三方披露。
8.2 双方同意采取必要的技术措施和管理措施，确保所获得的商业秘密和技术资料不被泄露或利用。
2019建筑施工合同范本5篇
2019建筑施工合同范本5篇施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。
指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是小编整理的2019建筑施工合同范本5篇，欢迎阅读参考!2019建筑施工合同范本(1)合同编号：_____________工程名称：________________发包方：(甲方)__________承包方：(乙方)__________依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-91-0201)，就本项工程建设有关事项，经双方协商达成如下协议：第一条工程概况1、1工程名称：________________________________工程地点：________________________________工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围：________________________________承包方式：________________________________1、2工程性质(指基建、技改、合资等)：________批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：__________1、3定额工期总天数：________天。
1、4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准)：本合同工程定于____年____月____日竣工。
1、5质量等级：__________________________________。
1、6合同价款：本合同工程承包造价为________元。
金额大写：__________________________________。
2019建设工程施工合同范本
2019建设工程施工合同范本“建设工程施工合同”范本甲方（名称、地址、法人代表）：（以下简称甲方）乙方（名称、地址、法人代表）：（以下简称乙方）鉴于甲方有一项建设工程计划（以下简称工程），乙方具有从事建筑施工的资质和能力，双方为完成该工程，达成如下协议：第一条工程名称、位置和任务（一）工程名称：（二）工程位置：（三）工程任务：第二条工程依据和规格（一）工程依据：根据以下规范完成工程。
（二）规范：第三条总承包价款和支付方式（一）总承包价款：（二）支付方式：第四条工程合同价款的支付条件（一）进度或阶段不少于：（二）承包价款支付：第五条保证和质量（一）甲方保证以下事项：（二）乙方质量：（三）乙方保证以下事项：第六条工期（一）工程期限：（二）工程起始和结束日期：（三）总工程进度计划和工期进度计划：（四）施工组织设计：（五）工期限制：第七条施工方案和设计变更（一）施工方案：（二）设计变更：第八条施工过程监督（一）监控和检查：（二）违规处理：（三）变更及业主方代表：第九条完工验收（一）工程部分验收：（二）竣工验收：（三）验收证明：第十条告知和交付（一）指引工程：（二）文件和资料：（三）设备和材料：（四）实物验收交付期限：第十一条安全保障和劳动保护（一）安全生产保障和劳动保护：（二）避免或减轻工伤和职业病危险：第十二条合同的变更和解除（一）变更：（二）解除：第十三条不可抗力和其他事项（一）不可抗力：（二）其他事项：第十四条合同的生效和解释（一）合同生效：（二）合同解释：第十五条争端的解决（一）合同争议：（二）友好协商：（三）仲裁委员会：附件：注释：1. 建设工程：指符合国家规定的工程建设项目，包括房屋与土木工程。
2. 工程依据：是指建设工程必须按照国家法律、法规以及有关标准、规范和技术文件进行设计、施工和验收。
其中标准是指法律、行政法规规定的强制性标准。
3. 工程总承包价款：是指乙方为完成建设工程所需的费用，包括合同价款、税金以及合同约定的各种费用。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 2019年建设工程施工合同示范文本甲方：(甲方全称)乙方：(乙方全称)鉴于乙方具备从事建设工程施工的能力和资质，甲方拟委托乙方进行建设工程施工，并经双方协商一致，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程施工，乙方应按照甲方的要求和合同约定，按时保质保量地完成施工任务。
第二条工程内容及规模1. 工程名称： (填写工程名称)2. 工程地点： (填写工程地点)3. 工程时间： (填写工程起止时间)4. 工程规模： (填写工程规模)5. 工程的设计、施工、验收标准和规范等应符合国家有关法律、法规、规范和标准的要求。
第三条合同价款及支付方式1. 合同价款总额为： (填写合同价款总额，按照人民币大写和小写的方式写明)2. 支付方式： (填写支付方式，如一次性支付、分期支付等)3. 合同价款的支付周期和方式： (填写具体的支付周期和方式，如按工程进度支付等)4. 甲方应在支付期限内按时支付合同价款。
第四条质量保证和验收标准1. 乙方应按照工程规划和设计要求，严格执行施工工艺和操作规程，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应按照国家相关规定进行工程验收，合格后方可交付甲方。
3. 如因乙方施工不符合规范要求导致的工程质量问题，乙方应负责修复或承担相应的责任。
第五条安全生产责任1. 乙方应按照国家有关法律法规和安全生产要求，制定并严格执行施工安全方案，确保施工过程中的安全。
2. 如因乙方违反安全规定导致产生事故或者损失，乙方应承担相应的责任。
第六条保密条款1. 乙方在履行合同过程中可能接触到甲方商业秘密或其他保密信息，乙方应承诺保守秘密，不得泄露给第三方。
2. 无论是合同期间还是合同终止后，乙方对获知的商业秘密或保密信息，都应负有保密义务。
第七条违约责任1. 甲乙双方若出现违约情况，应遵循国家相关法律法规的规定进行解决，并相互承担相应的违约责任。
2. 构成违约的一方须承担对方因此而遭受的一切损失，并赔偿相应的违约金。
建筑工程合同书范本2019版
建筑工程合同（范本）甲方（发包方）：________（公司全称）乙方（承包方）：________（公司全称）鉴于甲方拟建设________（项目名称）工程，并同意将该工程发包给乙方进行施工，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：________（项目全称）2.工程地点：________（具体地址）3.工程内容：________（详细描述工程内容）4.工程承包范围：________（明确承包的具体范围）二、合同工期1.开工日期：________年____月____日2.竣工日期：________年____月____日3.合同工期总日历天数：________天三、质量标准工程质量标准：符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范和标准，确保工程质量合格。
四、合同价款1.合同总价款（大写）：________元整（小写：￥________元）2.合同价款包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用。
五、付款方式1.预付款：合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总价款的____%作为预付款。
2.进度款：根据工程进度，按月或按阶段支付进度款，具体支付比例和时间为：________。
3.结算款：工程竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的____%；剩余____%作为质保金，质保期满无质量问题后一次性付清。
六、双方责任1.甲方责任：o提供施工图纸及技术要求；o按期支付工程款项；o协助乙方解决施工过程中的相关问题。
2.乙方责任：o严格按照施工图纸及技术要求进行施工；o确保工程质量及施工安全；o遵守甲方现场管理规定，文明施工。
七、违约责任双方应严格履行本合同条款，任何一方违约，均应承担相应的违约责任。
八、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版)
2019年建设工程施工合同示范文本(详细版) 建设工程施工合同甲方（建设单位）：名称：_________ 统一社会信用代码：_________地址：_________ 联系：_________乙方（施工单位）：名称：_________ 统一社会信用代码：_________地址：_________ 联系：_________根据《中华人民共和国建设工程法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章制度，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就______工程（以下简称本工程）的施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程性质：新建/扩建/改造/维修/其他4. 工程总承包单位（如有）：_________5. 工程规模和内容：_________6. 工程进度计划：_________7. 工程合同价款：_________元（大写：_________）。
二、双方权利和义务甲方的权利和义务：1. 向乙方提供必要的工程资料、图纸、设计文件等，并及时对乙方提出的问题做出回应。
2. 组织、协调与乙方进行工程施工管理，并按照工程进度计划支付相应的合同价款。
3. 对乙方展开的工程施工进行监理和检查，及时发现并处理工程质量问题。
4. 对原合同或工程设计文件的修改和变更，由甲方和乙方协商一致签署变更协议。
在未达成协议前，原合同或工程设计文件仍继续执行。
5. 对乙方违反合同约定的行为，能在损害自己合法权益的前提下，有权解除合同并要求乙方承担相应的违约责任。
6. 违约金：若乙方未按合同规定的时间节点完成工程，甲方可按合同约定向乙方收取违约金。
乙方的权利和义务：1. 按照工程设计文件和合同约定，确保工程施工符合相关法律法规的要求，保证工程质量和工程安全。
2. 申请并持有与工程有关的行政许可，遵守相关的安全生产、环保等方面的规定。
3. 对施工过程中的问题及时向甲方汇报，协助甲方做出解决方案。
2019建设工程施工合同示范文本
2019建设工程施工合同示范文本2019年建设工程施工合同示范文本一、合同的基本情况甲方：（委托人名称）乙方：（承包人名称）合同名称：（施工合同名称）合同金额：（合同总金额）合同期限：（合同履行期限）二、合同执行的依据1. 《中华人民共和国建筑法》2. 《建设工程质量管理条例》3. 《建筑安全生产管理条例》4. 《建筑工程施工合同》三、合同的内容1. 工程名称、工程地点、工程内容以及工程范围。
2. 工程所需材料及质量标准。
3. 工程进度及验收标准。
4. 工程支付方式、款项及支付时间。
5. 工程保修期、保修范围及保修标准。
6. 违约责任、索赔及争议解决方式。
7. 合同解除及逾期未履行的后果。
四、甲方及乙方的权利和义务甲方的权利：1. 监督工程进度，按照合同规定支付工程款项。
2. 要求乙方保证工程质量符合国家标准，并按照合同验收标准进行验收。
3. 对乙方的工程质量及安全生产进行监督检查。
甲方的义务：1. 按照合同约定支付工程款项。
2. 提供工程所需材料及土地、环境等方面的保障。
3. 对乙方提供的材料进行验收，确保其符合质量标准。
乙方的权利：1. 取得工程款项并按照合同约定获得利益。
2. 合理要求甲方提供相应工程材料、施工场地等保障。
3. 合理要求甲方进行验收，并对验收结果提出异议。
乙方的义务：1. 按照合同约定完成工程。
2. 保证工程质量符合国家标准，确保安全生产。
3. 按照合同约定的时间及质量要求，保证工程进度顺利完成。
五、合同的变更任何一方有权提出合同变更，但须经过双方协商同意并签订书面变更协议。
六、争议解决如发生争议应首先协商解决，如协商不成可以向相关仲裁机构申请仲裁，并承担仲裁费用。
七、合同的解除如一方未履行合同约定，对于重大违约情况，另一方有权解除合同。
总结：1、本文档所述“甲方”指委托人，“乙方”指承包人。
2、本文档所涉及法律名词及注释：建筑法指中华人民共和国建筑法；建设工程质量管理条例指建设工程质量管理条例；建筑安全生产管理条例指建筑安全生产管理条例；建筑工程施工合同指建筑工程施工合同法。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：__________ 2019建设工程施工合同范本甲方：____________________乙方：____________________签订日期：____年____月____日第1 页共22 页2019建设工程施工合同范本发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201)，就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议：第一条工程概况1.工程名称：工程地点：工程内容：见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围：承包方式：2. 工程性质(指基建、技改、合资等)：批准文号(有权机关批准工程立项的文号)：3. 定额工期总天数：天4. 开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)：本合同工程定于年月日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准)：本合同工程定于年月日竣工。
5. 质量等级：6. 合同价款：本合同工程承包造价为元。
金额(大写)：第 2 页共 22 页第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下：1. 协议条款;2. 合同条款;3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单;7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1. 合同语言：本合同文件仅使用汉语。
2. 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3. 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸1. 甲方提供图纸日期：年月日第 3 页共 22 页2. 甲方提供图纸套数：3. 甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担：4. 工程竣工图：按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表1. 甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件)：2. 社会总监工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方)：第六条乙方驻工地代表(项目经理)乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件)：第七条甲方工作甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作：1. 施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间：2. 将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：并保证施工期间的需要。
3. 施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点：满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4. 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：5. 办理证件、批件的名称和完成时间：6. 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：7. 会审图和设计交底的时间：第 4 页共 22 页8. 协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用：甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第32条执行。
第八条乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作：1. 提供计划、报表的名称及完成时间：2. 对施工安全、保卫工作的要求。
按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
3. 向甲方提供的办公和生活设施及费用承担：4. 对施工现场交通和噪音等管理的要求。
必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
5. 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：6. 施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担：7. 施工现场整洁卫生的要求。
保证施工现场的清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不按合同约定完成上述工作，造成工期延误时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。
第九条进度计划1. 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划时间：第 5 页共 22 页2. 甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间：第十条延期开工处理乙方不能按时开工时，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3 天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
第十一条暂停施工处理甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的，乙方可自行复工。
停工责任在甲方时，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方时，又乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误处理1. 对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
第 6 页共 22 页(1)工程量变化和设计变更;(2)一周内，非乙方原因停水、停电(地区停电除外)、停气造成停工累计超过8小时;(3)不可抗力;(4)甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。
甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。
2. 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付3. 因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。
第十三条工期提前及奖励工期如需提前，双方约定如下：1. 按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天，比本协议第一条第三款定额工期提前天，提前%.2. 乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出：3. 甲方应提供的条件：4. 乙方每提前竣工一天，甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法：第 7 页共 22 页第十四条质量检查和返工检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
以上检查检验合格后，发现由乙方原因引起的质量问题，乙方仍须承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。
第十五条工程质量及责任1. 约定的工程质量等级(优良、合格) 。
实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付：2. 违约责任：达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件时，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件时，乙方承担违约责任。
因甲方原因达不到约定条件时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
第 8 页共 22 页3. 双方对工程质量有争议时，按第30条约定的办法解决。
第十六条隐蔽工程和中间验收1. 工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求，或验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。
2. 双方约定的中间验收部位为：第十七条试车(应按承包范围确定)及双方责任分属1. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。
乙方准备试车记录。
甲方为试车提供必要条件。
试车通过，甲方代表在试车记录上签字。
2. 设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时)，甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。
乙方按要求做好准备工作和试车记录。
试车通过，双方在试车记录上签字。
3. 双方责任：第 9 页共 22 页由于设计原因(包括设备的选型)试车达不到验收要求时，甲方负责修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。
甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出，工期相应顺延。
由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购时，应按本协议条款第23条执行;设备由乙方采购时，应按本协议条款第24条执行。
由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。
乙方修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延。
试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方承担。
甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试车记录上签字的，试车结束24小时后，记录自行生效，乙方可继续施工或办理竣工手续。
第十八条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。
甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车。
乙方可自行组织验收或试车，甲方应承认验收或试车记录。
无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。
检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。
检验不合格，乙方承担发生的费用，第 10 页共 22 页工期也予顺延。