建设工程委托监理合同(合同示范文本)
建设工程委托监理合同范本5篇

建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)

工程建设委托监理合同示范文本(5篇)工程建设委托监理合同示范文本(篇1)发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称:_______________________________________;1.2工程地点:_______________________________________;1.3工程内容:_______________________________________;1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价:大写_________________________________。
5.2结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
工程建设监理委托合同范本8篇

工程建设监理委托合同范本8篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(委托方):[甲方名称]乙方(监理方):[乙方名称]签订日期:[具体日期]根据有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,甲方委托乙方对工程项目进行监理。
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:[具体名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模](详见附件)。
二、监理范围与内容1. 乙方负责甲方工程项目的施工监理工作,包括施工质量控制、进度控制、成本控制、安全监理等。
2. 乙方应根据工程建设需要,制定监理计划,明确监理目标、任务、职责和期限等。
3. 乙方应参与工程的设计审查、施工招标、施工组织设计等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应监督施工单位按照施工图纸、技术标准和施工合同进行施工,确保工程质量。
5. 乙方应及时审核施工单位提交的施工进度计划,确保工程按期完成。
6. 乙方应协助甲方进行工程变更、索赔处理及工程款支付等工作。
7. 其他与工程建设相关的监理工作。
三、监理期限与方式1. 本合同的监理期限为[具体期限],自工程开工之日起至工程竣工验收合格止。
2. 乙方应派驻现场监理人员,负责履行监理职责。
如需更换现场监理人员,应提前书面通知甲方,并征得甲方同意。
3. 乙方应采用现场巡视、检查、会议、报告等方式进行监理工作。
四、费用与支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。
具体金额、支付方式等详见附件《监理费用支付表》。
2. 乙方在完成重大监理事项后,提交相应的监理报告或成果资料,甲方根据验收合格情况支付相应费用。
3. 若因甲方原因导致工程停工或延期超过半年以上的,甲方应支付乙方相应的补偿费用。
具体金额双方协商确定。
五、权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程建设顺利进行。
2. 乙方有权获得约定的监理费用,并承担本合同约定的监理职责。
3. 甲方应提供必要的资料和信息,支持乙方的监理工作。
4. 乙方应对甲方的商业机密和技术秘密予以保护,不得泄露或用于其他用途。
2024年建设工程委托监理合同(示范文本)(三篇)

2024年建设工程委托监理合同(示范文本)____年XX月XX日建设工程监理合同甲方:(委托方)名称:地址:联系方式:乙方:(监理方)名称:地址:联系方式:鉴于:1. 甲方拟在2024年进行以下建设项目(以下简称“工程项目”),现委托乙方作为工程项目的监理方,进行监理服务;2. 乙方具备从事建设工程监理的技术和经验,并具备相应的资质,拥有进行此次工程项目监理的能力。
根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的规定,甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上,经过友好协商,达成如下合同:第一条监理业务的内容和范围1.1 乙方应对甲方委托的工程项目进行全程监理,监理范围包括但不限于工程项目的设计审查、施工进度监控、施工质量检查、合同履行监督等。
第二条工程费用和支付方式2.1 工程监理费以工程项目总投资的百分比来计算,具体监理费用的比例由甲乙双方协商确定。
2.2 监理费用由甲方支付给乙方,支付方式为按照工程项目进展情况分期支付。
具体支付时间、金额和方式双方协商确定。
第三条工程监理资格和要求3.1 乙方应具备相应的建设工程政府批准的监理资质,并根据国家、地方相关法律法规的规定进行监理业务的执业。
3.2 乙方应派遣具有相应资质和经验的监理工程师负责工程项目的具体监理工作。
3.3 乙方应保证监理工程师具备独立、客观、公正的监理能力,不得受到任何利益的干扰,维护甲方的合法权益。
第四条项目监理周期和报告4.1 工程项目监理周期为XX年,具体完成时间由甲乙双方协商确定。
4.2 乙方应按照约定的监理周期,定期向甲方提交监理报告,监理报告应包括但不限于工程质量、施工进度、安全措施的情况,并对存在问题提出合理的改进建议。
第五条终止合同5.1 在工程项目监理过程中,如甲方或乙方有下列情况之一,任何一方有权终止本合同:a) 违反合同约定,严重影响工程项目的正常进行;b) 丧失监理资格,不能继续履行本合同;c) 经甲乙双方协商一致,提前终止本合同。
建设工程委托监理合同3篇

建设工程委托监理合同3篇目前工程委托已成为建设单位工程审计的主要方式,那么工程委托协议怎么写呢以下是小编为大家整理的工程委托协议范文,欢迎参考阅读。
建设工程委托监理合同1发包方(甲方):________承包方(已方):________为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。
3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。
工程建设监理委托合同书7篇

工程建设监理委托合同书7篇篇1合同编号:[具体编号]甲方(建设单位):[甲方公司名称]地址:[甲方公司地址]法定代表人:[甲方法人姓名]乙方(监理单位):[乙方公司名称]地址:[乙方公司地址]法定代表人:[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合工程建设的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就本工程监理服务事宜协商一致,签订本合同。
一、工程概况工程名称:[具体工程名称]工程地点:[具体地点]工程规模:[具体规模描述](包括建筑面积、结构类型等)。
二、监理范围与内容1. 监理范围:本工程的全部施工阶段的监理工作。
2. 监理内容:包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制及安全监理等。
具体内容包括:(1)施工准备阶段审查承包商的施工技术方案;(2)施工阶段的质量控制,包括原材料检验、工序控制等;(3)工程进度款的审核签署意见;(4)工程变更的审查处理;(5)安全生产监督及事故处理;(6)工程竣工验收等。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收及缺陷责任期结束止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币[具体金额](¥[大写金额])。
该费用包括监理人员的工资、奖金、津贴等所有费用。
乙方完成监理业务范围内的工作,甲方不再支付额外费用。
若因甲方业务内容增加,则双方另行协商增加费用。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费给乙方,具体支付节点和比例按双方约定执行。
待工程竣工验收合格后支付完毕。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料供乙方进行监理工作。
3. 甲方应支持乙方履行监理职责,为乙方开展监理工作提供必要条件。
4. 及时足额支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应按照合同约定履行监理职责,确保工程质量和进度。
2. 乙方有权在履行监理职责时进入施工现场进行检查和验收。
建设工程监理合同(示范文本)5篇

建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
住建部委托监理合同3篇

住建部委托监理合同3篇篇1住房和城乡建设部委托监理合同第一章总则为规范住房和城乡建设领域的监理工作,保障建设工程的质量和安全,保护建设工程参与各方的合法权益,住房和城乡建设部根据有关法律法规,特制定本合同。
第二章委托内容1.监理范围甲方(监理单位)接受乙方(住宅建设单位)委托,对乙方的建设工程进行监理。
监理范围包括但不限于工程质量、工程安全、工程进度等方面。
2.监理目的甲方应根据国家建筑监理标准和工程监理原则,对乙方的建设工程进行监理,确保工程质量、安全和进度符合相关规定。
第三章监理义务1.监理单位的权利和义务(1)监理单位有权对建设工程进行监督和检查,要求建设单位按照合同约定履行相关义务。
(2)监理单位有义务对建设工程进行技术和质量检查,及时发现问题并提出整改意见。
(3)监理单位应保证独立、公正、客观,不受其他利益干扰,确保监理工作的有效进行。
(4)监理单位应保守建设工程的商业秘密,不得将相关信息泄露给第三方。
2.建设单位的权利和义务(1)建设单位有权要求监理单位对建设工程进行监理,及时发现问题并提出整改意见。
(2)建设单位有义务按照监理单位的要求提供相关资料和信息,配合监理单位的工作。
(3)建设单位应按照合同约定支付监理费用,并承担违约责任。
第四章合同履行方式1.监理工作计划监理单位应按照监理工作计划对建设工程进行监理,确保监理工作的有序进行。
2.监理报告监理单位应定期向建设单位提交监理报告,报告内容包括但不限于工程质量、工程安全、工程进度等方面的情况,以及对存在问题的整改意见。
3.监理记录监理单位应做好监理记录,记录监理过程中发现的问题、整改情况等信息,保留相关证据,以备查证之用。
第五章保密条款双方应对相关信息、资料、记录等保密,不得泄露给第三方,如有违反,应承担相应的法律责任。
第六章合同变更和解除1.若需变更合同内容,双方应协商一致,并书面确认。
2.若发生以下情形,本合同可被解除:(1)监理单位违反合同规定,严重影响监理工作的进行;(2)建设单位未按照合同约定支付监理费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方:____________________
乙方:____________________
签订日期:____________________
编号:YB-HT-023374
建设工程委托监理合同(合同
建设工程委托监理合同(合同示范文
本)
委托人权利
第二十条委托人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。
第二十一条委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。
第二十二条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。
第二十三条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十四条当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任
监理人责任
第二十五条监理人的责任期即委托监理合同有效期。
在监理过程中,如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。
第二十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务,如果因监理人过失而
造成了委托人的经济损失,应当向委托人赔偿。
累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过监理报酬总额(除去税金)。
第二十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行,监理人不承担责任。
但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向委托人承担赔偿责任。
第二十八条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。
委托人责任
第二十九条委托人应当履行委托监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。
监理人处理委托业务时,因非监理人原因的事由受到损失的,可以向委托人要求补偿损失。
第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。
合同生效、变更与终止
第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间,则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。
完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的报酬。
第三十二条在委托监理合同签订后,实际情况发生变化,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当立即通知委托人。
该监理业务的完成时间应予延长。
当恢复执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于恢复执行
监理业务,并按双方约定的数量支付监理报酬。
第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和委托人已签订工程保修责任书,监理人收到监理报酬尾款,本合同即终止。
保修期间的责任,双方在专用条款中约定。
第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方遭受损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。
第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释时,或根据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向委托人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到委托人答复,可进一步发出终止合同的通知,如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复,可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。
委托人承担违约责任。
第三十六条监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及恢复执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的报酬。
第三十七条当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。
若委托人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知,合同即行终止。
监理人承担违约责任。
第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监理报酬
第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬,按照监理合同专用条件中第四十条的方法计算,并按约定的时间和数额支付。
第四十条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。
滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。
第四十一条支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第四十二条如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提
出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。
其他
第四十三条委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经委托人同意的,在预算范围内向委托人实报实销。
第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家咨询或协助,由监理人聘用的,其费用由监理人承担;由委托人聘用的,其费用由委托人承担。
第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使委托人得到了经济效益,委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。
第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包
人的任何报酬或者经济利益。
监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。
第四十七条监理人在监理过程中,不得泄露委托人申明的秘密,监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。
第四十八条监理人对于由其编制的所有文件拥有版权,委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。
争议的解决
第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一致,可提交主管部门协调,如仍未能达成一致时,根据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。
第三部分专用条件
第二条本合同适用的法律及监理依据:
第四条监理范围和监理工作内容:
第九条外部条件包括:
第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。