建设工程施工合同(一)标准版本
建设工程施工合同范本(最新版)
建设工程施工合同范本(最新版) 合同编号：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，经友好协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：_______1.4工程内容：_______第二条工程质量2.1工程质量标准：按照国家现行施工及验收规范、质量评定标准以及甲方提供的施工图纸、说明书等要求执行。
2.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应无条件返工，直至达到合同约定的质量标准。
第三条工程进度3.1工程开工日期：_______3.2工程竣工日期：_______3.3乙方应按照甲方要求的工程进度进行施工，如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
第四条工程价款4.1工程价款总额：人民币_______元（大写：_______元整）。
4.2付款方式：_______4.3工程价款结算：工程竣工后，双方根据实际完成工程量进行结算。
第五条甲方权利与义务5.1甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，并提出整改要求。
5.2甲方应按照约定向乙方支付工程价款。
5.3甲方应保证施工场地符合施工要求，提供必要的施工条件。
第六条乙方权利与义务6.1乙方有权按照甲方的要求进行施工，并要求甲方提供必要的施工条件。
6.2乙方应按照合同约定的质量、进度、安全等要求进行施工。
6.3乙方应自行承担施工过程中的安全责任。
第七条违约责任7.1任何一方违反合同约定的义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2甲方未按约定支付工程价款的，应按逾期支付金额的_______%向乙方支付违约金。
7.3乙方未按约定完成工程建设的，应按逾期竣工天数的_______%向甲方支付违约金。
第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同标准版
建设工程施工合同标准版一、缔约双方
甲方（以下简称“业主”）：
地址：
法定代表人：
联系方式：
乙方（以下简称“承包商”）：
地址：
法定代表人：
联系方式：
二、工程项目
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模与内容：
4. 工期：
5. 工程价款：
三、工程价款支付方式
1. 工程价款总额：
2. 工程价款支付方式：
1）首付款（百分比）：
2）中期进度款（百分比）： 3）竣工验收款（百分比）： 4）质保金（百分比）：
四、工程质量和验收标准
1. 工程质量要求：
2. 相关验收标准：
3. 验收程序：
五、施工责任和义务
1. 承包商责任：
2. 业主责任：
3. 变更和延期：
六、保险责任
1. 工程保险：
2. 第三方责任险：
七、违约责任与解决争议
1. 违约责任：
2. 争议解决：
八、合同变更与解除
1. 合同变更条件：
2. 合同解除条件：
九、其他条款
1. 不可抗力：
2. 知识产权：
3. 通知方式：
4. 附件：（可附加图纸、工程方案、技术规范等）
以上为《建设工程施工合同标准版》的主要内容，双方确认并同意履行以上所提及的各项合同条款。
如有争议，应通过友好协商解决，协商不成的，依法向所在地人民法院提起诉讼。
甲方签字：乙方签字：
日期：日期：。
标准版工程施工合同样本
标准版工程施工合同样本合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_____工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况本工程位于_____，总建筑面积约_____平方米，结构类型为_____，主要建设内容包括_____。
第二条合同价款本工程合同总价为人民币_____元，具体支付方式如下：1. 预付款：甲方在本合同签订后_____日内支付合同总价的_____%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分期支付，具体标准按照双方协商确定的支付计划执行。
3. 结算款：工程竣工验收合格后，根据实际完成的工程量进行最终结算。
第三条工程质量乙方必须严格按照国家有关建筑工程质量标准和规范进行施工，确保工程质量符合设计要求和合同约定。
第四条工期要求本工程开工日期为_____年_____月_____日，竣工日期为_____年_____月_____日。
乙方应合理安排施工进度，确保按期完成。
第五条变更与索赔如遇工程设计变更或不可抗力因素，导致工程量增减或工期延误，双方应及时协商，按实际情况调整合同条款，并签订书面补充协议。
第六条违约责任甲乙双方应严格履行合同义务，任何一方违约，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第七条争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至_____仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
第八条其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 乙方代表（签字）：_______甲方盖章：_______ 乙方盖章：_______签订日期：_______年_____月_____日。
建设工程施工合同示范文本(精选27篇)
篇1：建设工程施工合同示本发包人(全称):______________________承包人(全称):______________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称:_____________________工程地点:________________________工程内容:________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_____________________二、工程承包范围承包范围:_____________________三、合同工期开工日期:______________________竣工日期:____________________________合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准:________________________五、合同价款金额(大写):______________________元(人民币)￥:______________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间:____________年________月________日合同订立地点:_____________________________本合同双方约定______________________后生效。
广东建设工程标准施工合同范本版(1)
广东建设工程标准施工合同范本版前言广东建设工程标准施工合同范本版是广东省建材行业协会根据国家建设工程标准化工作要求，结合广东省实际情况编制的合同范本。
本合同范本旨在规范广东省建设工程施工合同的签订和履行，维护各方的合法权益，促进建设工程合同管理的标准化和规范化。
第一章总则第一条订单和合同的签订1.根据工程招标文件，承包方可以参加招标投标并提交相应的投标文件。
2.承包方根据招标结果，与业主订立建设工程合同。
第二条工程施工期限1.工程施工期双方在合同中约定具体的起止日期。
2.承包方按照工程进度计划，保证按时完成工程。
第三条工程质量1.工程施工双方应遵守国家和广东省有关建设工程质量的法律法规标准，确保工程质量达到约定要求。
2.施工方应组织具有相应资质和技术实力的人员进行施工，严格按照施工图纸和技术规范进行操作。
第二章合同签订与履行第四条合同签订的内容1.合同签订的内容包括工程名称、工程地点、工程规模、工程造价等。
第五条合同价款与支付方式1.合同价款根据工程实际情况确定，并根据工程进度按阶段支付。
2.合同价款的支付方式可以采用银行转账、现金等形式进行。
第六条质量保证和验收1.承包方应保证施工质量符合合同约定的标准，达到验收要求。
2.业主有权对工程施工质量进行验收，验收合格后方可支付尾款。
第三章违约责任第七条违约责任的形式1.在合同履行过程中，任何一方出现违约行为，应承担相应的违约责任。
2.违约责任的形式可以包括赔偿损失、中止工程施工等。
第八条不可抗力1.在合同履行过程中，如发生不可抗力情况导致工程无法按期完成，则双方可以协商解决。
2.不可抗力情况包括战争、自然灾害等无法预见和避免的情况。
第九条争议解决1.对于合同履行过程中的争议，双方应通过友好协商解决。
2.如协商不成，可以依法向有关行政和司法机关提起诉讼解决。
第四章附则第十条其他约定1.本合同未尽事宜，可以依据国家相关法律法规进行补充。
2.合同的修改、补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。
建设工程施工合同范本(标准版)
建设工程施工合同范本(标准版)建设工程施工合同范本(标准版)甲方：___________乙方：___________第一条合同目的本合同系为明确甲方与乙方在工程建设过程中的权利和义务，保证工程的质量和进度，依法进行签订的合同，双方本着平等互利的原则达成如下协议：第二条工程项目1. 工程名称：2. 工程位置：3. 工程范围：4. 工程规模：5. 工程工期：6. 工程费用：第三条各方权利和义务1. 甲方的权利和义务：为乙方提供施工场地及其他必要的支持；按时支付工程款项；对施工过程进行监督和检查；协助办理有关审批手续；对工程质量进行验收和评定；其他约定事项。
2. 乙方的权利和义务：按照工程目标和计划进行施工；配合甲方进行相关审批手续；优化施工方案，确保工程质量；合理安排施工进度，保证工程进度；按时提交工作报告和工程进度报告；聘请具备相应资质的工程技术人员；向甲方报备工程变更等事项；安全、文明施工，保护环境；其他约定事项。
第四条工程款支付本项目工程款按照工程进度和质量验收情况支付，具体支付方式和时间如下：1. 第一期款支付：金额：时间：（根据实际情况填写）2. 第二期款支付：金额：时间：（根据实际情况填写）3. 第三期款支付：金额：时间：（根据实际情况填写）（根据实际情况增删款项）第五条违约责任1. 甲方违约责任：若甲方未按照合同约定支付工程款项或提供施工场地，应向乙方支付相应违约金，并承担由此给乙方造成的损失。
2. 乙方违约责任：若乙方未按照合同约定进行施工或违反其他合同约定，应向甲方支付相应违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
第六条争议解决本合同的履行受法律的管辖。
若在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可以提交到合同签订地法院解决。
第七条合同变更和解除1. 双方一致同意的情况下，可以对合同内容进行变更或解除。
2. 变更或解除合同，应按照合同约定的程序进行，并书面通知对方。
建设工程合同模板标准
建设工程合同模板标准甲方：（全称及地址）乙方：（全称及地址）鉴于甲方有在（建设工程所在地）（具体地址）进行（工程项目名称）的需求，乙方具备相应的施工能力和经验，双方经友好协商，达成以下建设工程合同关于（工程项目名称）的内容：一、工程概况（工程项目名称）的规模和内容，包括但不限于：1. （详细工程项目描述）二、工程期限（工程项目名称）的工期为（具体天数或日期），从合同签署之日起计算。
三、工程价款及支付方式1. 工程价款：工程总价款为（具体金额，大写：人民币（￥））；2. 支付方式：工程价款的支付方式如下：（详细支付方式描述）四、质量要求1. 甲方要求乙方按照相关标准和规范进行施工，并确保工程质量符合国家相关要求；2. 乙方应按照合同约定，为（工程项目名称）提供相应的质量保证和维修服务。
五、工程变更和索赔1. 双方同意，在工程施工过程中，如有必要进行工程变更，应经协商一致并签订变更合同；2. 如因双方原因导致工程进展延误或额外费用产生，由责任方负责承担相应的索赔责任。
六、违约责任1. 如因一方违约，给对方造成经济损失的，违约方应承担相应的违约责任；2. 如因不可抗力等原因导致不能履行本合同的，双方互不承担违约责任。
七、保密条款1. 甲方和乙方应对本合同中涉及商业秘密和机密信息予以保密；2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同的内容。
八、争议解决本合同的履行和解释适用中华人民共和国法律。
如发生任何争议，在友好协商无法解决的情况下，双方均同意将争议提交（争议解决机构或法院名称）进行解决。
九、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议；2. 本合同一式（具体份数）份，甲乙双方各执（具体份数）份，具有同等法律效力。
十、合同生效和变更1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效；2. 本合同的修改、补充应经双方协商一致，并以书面形式作为补充协议。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）日期：（年月日）签字：（甲方代表签字）签字：（乙方代表签字）。
建设工程施工合同(一)5篇
建设工程施工合同（一）5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程内容：______________________工程规模：______________________二、工程期限1. 工程开工日期：_______年______月______日。
2. 工程竣工日期：_______年______月______日。
3. 工程总工期：____天（因不可抗力导致工程延误的情况除外）。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。
（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%。
（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
（4）质量保证金为工程总价款的______，工程保修期满后无质量问题一次性支付。
四、工程质量及保修1. 乙方应按照设计文件、施工图纸和国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照国家有关验收规范进行验收，并出具竣工报告。
3. 保修期限及保修责任：工程保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，乙方应承担因施工原因造成的质量问题的维修责任。
五、工程变更及调整1. 甲方有权对工程设计进行变更，乙方应无条件执行。
因设计变更导致的工程量增减，应根据实际情况调整工程价款。
2. 若因甲方原因导致工程停工或缓建，乙方有权要求甲方支付停工期间的损失费用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件编号：RHD-QB-K1128 （合同范本系列）
甲方：XXXXXX
乙方：XXXXXX
签订日期：XXXXXX
建设工程施工合同（一）标准版本
建设工程施工合同（一）标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。
，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
合同编号：___________
发包方：_______________
法定住址：_____________
法定代表人：___________
职务：__________
委托代理人：___________
身份证号码：___________
通讯地址：_____________
邮政编码：_____________
联系人：_______________
电话：__________
传真：__________
帐号：__________
电子信箱：_____________ 承包方：_______________ 法定住址：_____________ 法定代表人：___________ 职务：__________
委托代理人：___________ 身份证号码：___________ 通讯地址：_____________ 邮政编码：_____________ 联系人：_______________ 电话：__________
传真：__________
帐号：__________
电子信箱：_____________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一章工程
第一条工程概况
1．工程名称：_____________工程
2．工程地点：_________市_________区（县）
3．工程内容：
（1）_________房型_________房_________厅
_________套，施工面积_________平方米。
（2）群体工程应附承包方承揽工程项目一览表
4．承包范围：
（1）__________。
（2）应注明是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。
5．承包方式：工程承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式。
（1）承包方包工、包全部材料。
（2）承包方包工、部分包料，发包方提供部分材料。
（3）承包方包工、发包方包全部材料。
6．资金来源：__________。
7．批准文号：__________。
8．业主或主管单位：___________。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。
第三条工期：工程期限_________天，其中：
1．开工日期：本合同工程定于_________年
_________月_________日开工，从签定合同后第
_________日算起。
2．竣工日期：本合同工程定于_________年
_________月_________日竣工。
3．凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。
第四条工程造价：总价款：_________元，大写（人民币）：_____________。
其中：
材料费：_________元（人民币）
人工费：_________元（人民币）
管理费：_________元（人民币）
设计费：_________元（人民币）
垃圾清运费：_________元（人民币）
税金：_________元（人民币）
其他费用：_________元（人民币）
经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
第二章词语涵义及合同文件
第五条词语涵义
1．有关合同双方和监理人的词语
（1）发包方：指与承包方签订本合同协议书的当事人。
（2）承包方：指与发包方签订本合同协议书的当事人。
（3）分包人：指本合同中从承包方处分包某一部分工程的当事人。
（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。
2．有关合同组成文件的词语
（1）合同文件（或称合同）：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同第六条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
（2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
（3）图纸：指列入合同的招标图纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包方提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包方提供或由承包方提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。
（5）投标文件：指承包方为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包方提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
（6）中标通知书：指发包方正式向中标人授标的通知书。
3．有关工程和设备的词语
（1）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。
（2）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包方使用的工程（包括工程设备）。
（3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。
（4）主体工程：指合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
（5）单位工程：指合同条款中写明的单位工
程。
（6）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备装置。
（7）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品（不包括临时工程和材料）。
（8）承包方设备：指承包方的施工设备。
（9）进点：指承包方接到开工通知后进入施工场地。
4．有关工期的词语
（1）开工通知：指发包方委托监理人通知承包方开工的函件。
（2）开工日期：指承包方接到监理人发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。
合同样本/ SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K1128
这里写地址或者组织名称
Write Your Company Address Or Phone Number Here
第2页。