水电暖劳务承包合同范本
水电工程劳务承包合同范文8篇
水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例：水电工程劳务承包合同甲方：（委托方）鉴于甲方拟进行水电工程，为确保工程质量，双方经友好协商，达成以下工程劳务承包合同：一、工程范围1.1 甲方向乙方承包的工程范围包括但不限于水电设备的安装、维修、改造等工程。
1.2 工程地点：（具体地址）1.3 工程时间：从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、工程内容及要求2.1 乙方应根据甲方的要求，按时按质完成工程任务，确保工程质量。
2.2 乙方应严格遵守相关法律法规，保障工程的安全施工，并确保施工过程中不影响周边环境及他人利益。
2.3 乙方应按照施工计划，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
2.4 工程完成后，乙方应协助甲方进行工程竣工验收，并确保工程达到相关标准及要求。
三、工程报酬及支付方式3.1 甲方与乙方协商一致后，乙方按照合同约定报酬完成工程任务。
3.2 乙方应按照合同约定的工程进度，向甲方提交相应的付款申请，并在甲方确认后及时收取报酬。
3.3 若工程发生变更或有其他约定，双方需重新协商报酬及支付方式。
四、违约责任4.1 若乙方未按照合同约定的工程内容及要求完成工程任务，导致工程质量不达标或者不能按时完成的，应承担相应的赔偿责任。
4.2 若甲方未按照合同约定支付工程报酬的，应承担相应的违约责任并支付相应的赔偿。
4.3 若因不可抗力等原因导致工程无法完成或延迟完成的，双方可协商解决，并不承担违约责任。
五、其他约定5.1 双方应保持联系畅通，确保工程施工的顺利进行，如有争议应友好协商解决。
5.2 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为水电工程劳务承包合同范文，如有疑问或补充请双方协商解决。
第2篇示例：水电工程劳务承包合同范文甲方：__________________(以下简称甲方)乙方：__________________(以下简称乙方)根据中华人民共和国法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、协商一致的原则签订如下水电工程劳务承包合同：第一条合同目的甲方委托乙方承接__________________水电工程项目，受雇于甲方进行工程劳务承包工作。
水电工程劳务承包合同范本3篇
水电工程劳务承包合同范本3篇篇1水电工程劳务承包合同范本甲方（承包方）：__________公司法定代表人：__________地址：__________电话：__________乙方（劳务方）：__________个人/公司法定代表人/负责人：__________地址：__________电话：__________鉴于甲方承接_______水电工程项目，现拟与乙方签订本合同，明确双方的权利和义务。
经充分协商，双方达成如下约定：第一条工程范围乙方应按照甲方的要求，承担________水电工程项目中的劳务工作，具体包括但不限于设计、施工、安装、调试等工作。
第二条工程期限本合同有效期为______年/月，工程期限为______年/月/日至______年/月/日。
第三条劳务内容及标准1. 乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求，严格按照相关标准和规范完成工程任务。
2. 乙方应保证施工过程中的质量、进度和安全，确保工程能按时交付并符合甲方的要求。
3. 乙方应配备专业技术人员和必要的施工设备，确保施工效率和质量。
第四条技术服务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并提出合理的要求和意见。
2. 乙方应配合甲方进行技术交流和培训，保证施工技术的更新和提升。
第五条施工安全1. 乙方应遵守国家法律法规和安全生产标准，严格执行相关安全操作规程，确保施工现场的安全。
2. 乙方应购买工程意外伤害和施工质量保险，确保在工程施工过程中的安全和保障。
第六条费用支付1. 甲方按照工程进度和质量完成情况，按照双方协商的价格支付劳务费用。
2. 若因乙方原因导致工程质量问题或延误工期，甲方有权根据实际损失扣减相应费用。
第七条违约责任1. 若一方未履行本合同规定的义务，应向另一方承担相应的违约责任。
2. 对于因不可抗力导致的延期、违约等影响，应及时通知对方并协商解决方案。
第八条合同变更1. 本合同如需变更，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
水电安装劳务合同格式范本(九篇)
水电安装劳务合同格式范本甲方：_____ 身份证号码：_____乙方：_____ 身份证号码：_____乙方为甲方在负责水电暖安装。
甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务（包工）施工具体事项达成如下协议条款：第一条：劳务（包工）施工范围1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。
2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。
3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管第二条：承包劳务（包工）方式及付款方式1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。
安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算（不含税金），实际施工面积平方米，总工程款元。
2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费%。
二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费%，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费%，余款%作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。
质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。
第三条：工程质量安全1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。
2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全第四条：甲、乙双方责任（一）甲方责任：1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场（如因甲方材料未及时到位给乙方造成的损失由甲方负责）。
2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。
（二）乙方责任：1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。
水电暖安装劳务合同3篇
水电暖安装劳务合同3篇篇1水电暖安装劳务合同甲方：（委托方）联系地址：联系电话：身份证号码：乙方：（承包方）联系地址：联系电话：身份证号码：经甲、乙双方平等协商，就乙方承担甲方水电暖安装工程的劳务合同事宜达成如下协议：第一条工程介绍1. 甲方委托乙方负责水电暖安装工程，包括管道安装、设备接驳等相关工作。
2. 工程地点为：（具体地址）3. 工程时间为合同签订之日起至工程完工之日止。
第二条工程内容1. 乙方应按照相关设计图纸和规范要求，负责水电暖设备的安装、连接及调试工作。
2. 乙方应确保工程质量，保证安装设备符合相关安全标准，并保证安装过程中不损坏建筑物。
3. 乙方应按照工程进度要求，按时完成相关工作，并保证工程质量。
第三条合同价款1. 甲方应按照工程内容和规模向乙方支付合同价款，合同价款为：（具体金额）。
2. 工程合同价款应在工程完成验收合格后的三个工作日内支付给乙方。
第四条违约责任1. 若因乙方原因导致工程无法按时完成或质量不符合要求的，乙方应承担相应违约责任。
2. 若因甲方原因导致工程延误或损坏，甲方应承担相应违约责任。
第五条保密责任1. 乙方应对工程实施过程中所掌握的信息和技术保密，不得向其他单位或个人透露。
2. 乙方在工程完成后应将相关设计资料和技术资料归还给甲方。
第六条附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格之日终止。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（签字/盖章）：日期：乙方（签字/盖章）：日期：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
篇2水电暖安装劳务合同甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方是一家从事水电暖安装业务的公司，具有一定的资质和技术实力；乙方是具有相关水电暖安装经验的公司，双方本着互相信任、互相合作的原则，经友好协商，达成如下协议：一、项目范围1.1 甲方委托乙方承接甲方的水电暖安装项目，具体项目名称、工程内容及工程地点详见项目清单。
水电暖安装承包合同范本(分享)5篇
水电暖安装承包合同范本（分享）5篇篇1水电暖安装承包合同范本甲方（委托方）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：乙方（承包方）：法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：鉴于甲乙双方为了完成水电暖工程的安装工作，特订立本合同：第一条合同范围甲方委托乙方为其提供水电暖安装服务，具体包括但不限于水管安装、电线铺设、暖气设备安装等工作。
第二条合同价格1. 签订本合同之日起，乙方在规定的时间内完成水电暖安装服务，甲方应支付给乙方合同总价为（具体金额）。
2. 乙方应在合同价格内完成水电暖安装服务，如有特殊情况需额外费用的，甲方应与乙方协商确定，双方签订补充合同。
第三条工期1. 乙方应按照本合同约定的工期完成水电暖安装服务，确保工程质量和工程进度。
2. 如因不可抗力等原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
第四条材料和设备1. 乙方应根据实际情况选用合格的材料和设备，并保证水电暖安装工程的质量和安全。
2. 甲方应提供必要的材料和设备清单，由乙方按要求采购和安装。
第五条施工规范1. 乙方应按照相关法律法规和标准进行水电暖安装工作，保证工程质量达到国家标准。
2. 乙方应安排专业技术人员进行施工，确保施工过程中的安全和质量。
第六条验收与保修1. 乙方完成水电暖安装工作后，甲方有权进行验收，如发现质量问题，乙方应在规定时间内进行整改。
2. 乙方应对水电暖安装工程提供一定期限的保修服务，保证工程质量。
第七条违约责任1. 如乙方延期完成水电暖安装工程或者工程质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致工程延误或者质量问题的，应由甲方承担相应责任。
第八条保密条款双方在履行本合同过程中获悉对方的商业秘密，应当保密，不得向第三方泄露。
第九条法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
水电劳务承包合同范本5篇
水电劳务承包合同范本5篇第1篇示例：水电劳务承包合同范本甲方：（委托方）地址：____________法定代表人（委托方负责人）：____________联系电话：____________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方承包水电劳务事宜，达成如下协议：一、项目描述1.1 甲方委托乙方进行水电工程的劳务承包，具体包括（列明具体的工程项目内容）。
1.2 工程地点：（具体工程项目的地址）。
1.3 工程合同金额：_______元整（大写）。
二、工程进度2.1 工程开工日期：____年____月____日。
三、工程质量要求3.1 乙方需严格按照合同约定的标准和要求开展工程施工，保证工程质量达到国家相关标准和规定。
3.2 如因乙方施工质量问题导致工程损坏或无法正常使用，乙方需承担相应的责任并进行修复或重建。
四、合同价款及支付方式4.1 工程合同总价款为_______元整（大写），具体的支付方式及进度如下：（列明工程款的分期付款比例和具体的支付日期）4.2 甲方需按照约定的支付进度及时支付相应的款项给乙方，逾期未支付的，需支付滞纳金。
五、合同违约责任5.1 任何一方未按照合同约定履行其义务，构成违约的，应承担违约责任。
5.2 如因乙方违约导致工程延误或造成损失的，乙方需承担由此引起的全部经济损失，包括但不限于违约金、赔偿金等。
六、保密义务6.1 双方应保护对方在履行本合同过程中获取的商业秘密和其他保密信息，不得泄露给第三方或用于自己的利益。
6.2 违反保密义务导致损失的，违约方应承担相应的法律责任。
七、争议解决7.1 本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 若双方因本合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交_______人民法院诉讼解决。
8. 其他事项8.1 本合同正本一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上内容为水电劳务承包合同的范本，如有需要，请双方严格按照合同内容履行。
水电暖包工包料合同范本(精选6篇)
水电暖包工包料合同范本(精选6篇)水电暖包工包料合同范本第1篇甲方： (发包方)乙方： (承包方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。
3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。
第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。
3、乙方供应的'材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。
如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20xx和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20xx并参照其它地方标准、质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
4、本工程由_______方设计施工方案。
第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
水电工程劳务承包合同范文8篇
水电工程劳务承包合同范文8篇第1篇示例：水电工程劳务承包合同范本甲方：（委托方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称甲方）乙方：（承包方）______________ （法定代表人）______________ （以下简称乙方）甲、乙双方本着平等自愿、互利共赢的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对水电工程进行承包施工，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方承担水电工程的施工任务，包括但不限于水电设备的安装、检修、维护等各项工作。
二、工程期限乙方应当按照双方约定的工期和交工日期，按时保质保量完成工程任务。
三、工程报酬1. 甲方应当按照乙方提供的报价单，按时足额支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：（详细列明具体支付方式和时间节点）四、质量保证乙方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，对工程实行质量保证，确保工程质量符合相关要求。
五、安全保障1. 乙方保证施工过程中遵守国家相关法律法规和安全生产规定，落实安全生产责任制。
2. 施工期间如发生安全事故，乙方应当承担相应的赔偿责任。
六、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期交工，乙方应当承担延期责任，并按照甲方要求支付违约金。
2. 乙方在施工过程中如发现工程质量问题，须立即进行整改，否则应当承担相应违约责任。
七、保密条款双方应当对工程过程中涉及到的商业秘密和技术资料等进行保密，不得擅自泄露给第三方。
八、争议解决双方如发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
九、其他其他双方约定事项：（根据实际情况列明其他约定事项）十、合同生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工验收合格之日止。
十一、解除合同1. 如因不可抗力等原因导致工程无法完成，双方可协商解除合同，已发生的费用由双方自行承担。
2. 如因乙方违约致使合同解除，甲方可要求乙方承担相应的违约责任。
十二、附则本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电暖劳务承包合同范本
劳务承包适用的是民法中的《合同法》，怎么写呢?以下是在小编为大家整理的水暖电劳务承包合同范文，感谢您的欣赏。
水暖电劳务承包合同范文一
甲方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
(一)、电气工程(强、弱电)：
1)、人工：
a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
c)弱电系统(电视、电话、宽带网) ：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。
d)防雷接地系统：施工图纸要求的全部施工内容。
e)火灾自动报警系统：管路(含穿墙套管)的预留、预埋，等火灾报警专业施工队伍施工内容外的施工图纸要求内容。
乙方完成但不仅限于以上工作，所有与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。
(二)、水暖工程：
1、人工：
a)给排水：给排水、消防用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
b)室内供暖：采暖系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、调试及施工配合等施工图纸要求内容。
c)消防喷淋系统：该系统用防水、穿(楼板)墙套管的预留、预埋等消防专业施工队伍施工以外的施工图纸要求内容。
(三)、其他方面需做到的：
a)各工种做到工完场清。
b)现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。
c)所有材料设备进场后均由乙方人员负责装卸至甲方指定位置且材料设备、工具等要码放整齐。
d)现场文明施工和环境保护。
e)对主体结构成品及半成品的保护。
f)成品、半成品的倒运。
第二条承包方式、取费标准：
1、承包方式：水暖电综合安装工程所包含的全部内容，以包人工、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包安全生产和包文明施工、包物价上涨因素的方式承包。
2、工程验收：依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲方确认的验收资料为准。
3、综合单价：元/㎡
第三条双方责任
(一)甲方
1、甲方代表：
2、甲方负责提供施工图纸
3、甲方负责提供水暖电工程主要材料。
4、甲方应监督、检查乙方办理相应的务工手续，当地建管站及当地政府规定的各种证件的申办，费用由乙方自理。
5、负责管理安全、质量、进度和施工技术，协调各专业正常施工。
6、甲方统筹安排乙方的生产。
7、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，不需要乙方签字认可，罚款金额在工程进度款中扣除。
8、负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。
(二)乙方
1、乙方驻工地全权代表(班组长)：(乙方全权代表驻现场时间每月不少于28天，以甲方考勤为准，每月少于1天罚款元/天)。
2、乙方必须持有效的资质证书。
并向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件、并应确保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。
3、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到甲方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。
4、乙方必须按照现行的有关施工技术规范、规程和甲方的要求组织施工。
遵守甲方各项规章制度和现行的有关法律、法规、服从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止使用童工。
5、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首位，不违章、违规操作。
进场施工人员应采取严格的安全防护和职业安全健康措施。
若发生安全事故，由乙方承担由此发生的费用。
6、乙方现场施工用电从二级配电箱接出
7、乙方人员一律不准带家属在施工现场住宿。
8、乙方全体人员必须接受安全生产、职业安全健康、职业岗位培训，特殊工种持证上岗率达100%。
进场前必须递交特殊工种上岗证。
10、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要求，并承担因自身原因延误的工期及费用损失。
第四条工期、质量、成品保护、安全文明施工
1、工期：乙方应满足甲方总进度计划和甲方规定的控制点要求。
合同工期以甲方对业主承诺的总工期为准，乙方向甲方交齐施工技术及质保资料，提交竣工验收报告，并通过质检部门验收签字之日止。
如竣工验收达不到工程质量等级需返修的，则返修的工期计入总工期。
因乙方原因造成工期延误及处罚按总包合同有关条款执行，合同工期如遇下列情况，经甲方与业主方协商，业主方同意签证，可作相应顺延：
1)、重大的设计变更而影响正常施工的;
2)、人力不可抗的因素而影响乙方施工的;
3)、施工中非乙方原因而连续停电、停水8小时以上，影响正常施工的。
乙方工期与甲方所要求的进度不符，甲方可以要求乙方赶工，并在二天内提出改进措施报甲方认可;因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担甲方各种损失外，甲方将视具。