2016建设工程施工合同范本
建设工程施工合同GF-2016-完整版本
(GF---2016---0201)建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称)：承包人(全称)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1．工程名称：2．工程地点：3．工程立项批准文号：4．资金来源：5．工程内容：6．工程承包范围：二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
三、质量标准工程质量符合佥整标准。
四、签约合同价与合同价格形式签约合同价暂定为：人民币(大写)：小写：( )；最终价格以审计决算为准。
五、项目经理承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书；(2)投标函及其附录；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，．上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
‘七、承诺1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、承包人承诺所施工的项目按总造价％对发包人进行优惠。
4．发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在签订。
十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
建设工程合同示范文本2016
建设工程合同示范文本2016关键信息项合同编号：_______合同名称：建设工程施工合同甲方（发包方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（承包方）：名称：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______工程名称：_______工程地点：_______合同签订日期：_______合同生效日期：_______合同总价：_______付款方式：_______工期：开工日期：_______竣工日期：_______质量标准：_______违约责任：_______争议解决方式：_______其他约定：_______合同一、工程概况乙方承接甲方委托的__________工程，具体包括但不限于__________。
工程地点为：__________。
二、合同价格本合同总价为人民币（大写）：__________元（小写：元），付款方式为：。
三、工期本工程自__________年____月____日开工，至__________年____月____日竣工，工期共计____天。
四、质量标准乙方应按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量符合__________标准。
五、双方责任甲方责任：提供必要的施工场地及条件。
按约定时间支付合同价款。
乙方责任：按照合同约定的工期和质量标准进行施工。
负责施工过程中出现的安全、质量等问题。
六、违约责任如一方违约，需按照合同约定承担相应的违约责任。
七、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成，可提交__________仲裁委员会进行仲裁。
八、其他约定如需对本合同进行变更或补充，须经双方书面确认。
签字甲方（发包方）：代表（签字）：_______日期：_______乙方（承包方）：代表（签字）：_______日期：_______。
建设工程合同示范文本2016
建设工程合同示范文本2016一、工程概况。
甲方（发包方）：亲爱的甲方小伙伴，咱这工程的名称得先说清楚，就叫[具体工程名称]吧。
工程地点呢，就在[详细地点]。
这工程内容啊，可丰富啦，包括但不限于[列举主要工程内容，比如盖房子、修道路等]。
工程立项批准文号这个也很重要哦，是[具体文号]。
资金来源是[说明资金是来自哪里，比如政府拨款、企业自筹等]。
二、工程承包范围。
乙方（承包方）呀，你的承包范围咱得明确好。
这就像是给你划个地盘，你就在这个地盘里施展你的魔法。
你要负责的是从[开始的工程环节]到[最后的工程环节]的所有工作。
比如说，要是盖房子，那从打地基开始，到最后的装修、安装水电啥的，都归你管。
可不能中途撂挑子或者超出这个范围乱搞哦。
三、合同工期。
开工日期定在[具体日期]，这个日子就像一场比赛的发令枪响起的时候。
乙方你可得提前做好准备，把你的人和设备啥的都安排好。
竣工日期呢，是[具体日期]。
这中间的工期可不能随便延长，除非遇到一些不可抗力的因素。
啥是不可抗力呢？比如说突然来个超级大台风，或者地震把工地都震坏了，这种情况咱可以商量商量工期的事儿。
如果没有这些特殊情况，乙方你就得按照这个时间节点把工程搞定。
要是延误了工期，那可不行，得承担违约责任呢。
四、质量标准。
工程质量标准必须达到[具体标准，如国家相关质量验收标准]。
这个质量可是重中之重，就像我们做人要讲诚信一样。
乙方你要拿出你的看家本领，把工程质量搞得棒棒的。
甲方也会时不时来检查检查，要是发现质量问题，乙方你得立马整改。
这可不是闹着玩的，因为这个工程以后可是要给大家用的，如果质量不好，那可就麻烦大了。
五、合同价款。
合同价款是[具体金额]元。
这个钱可不是随便定的，是经过甲乙双方认真核算和商量出来的。
这个价款包含了乙方完成工程所需的所有费用，包括人工、材料、设备啥的。
不过呢，如果在施工过程中出现了一些合同约定的变更情况，那这个价款可能会调整。
比如说，甲方突然要求增加一些工程内容，那肯定要给乙方加钱啦。
2016建设工程施工合同
2016建设工程施工合同甲方：______________（以下简称“甲方”）乙方：______________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟委托乙方承担______________（以下简称“本工程”）的施工，经双方友好协商，一致达成本《建设工程施工合同》（以下简称“本合同”）。
甲乙双方均同意按照以下条款及规定签订本合同，并严格履行合同义务。
第一条工程名称及工程地点1.1 根据本合同的约定，本工程名称为______________，工程地点位于______________。
1.2 本工程总造价为______________。
第二条工程内容及范围2.1 本工程范围包括但不限于______________。
2.2 本工程包括主要工程及配套设备、材料等，具体工程量按照《工程量清单》确定。
第三条工程施工期限3.1 本工程施工期自合同签订之日起计算，至______________前须完工。
甲方应在签订本合同后______________日内办理开工手续并启动工程施工。
3.2 如因不可抗力、政府部门管制等原因影响工程施工进度，甲乙双方应及时协商调整施工期限。
第四条施工方式4.1 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸及技术要求，合理组织施工作业，并保证施工质量和工程进度。
4.2 乙方负责组织相关单位、人员及设备参与工程施工，确保施工效率和安全。
第五条施工质量及安全保障5.1 乙方应按照相关法规和国家标准进行工程施工，确保工程质量达到设计要求。
5.2 乙方负责为工程施工场地提供安全防护，并制定相应的安全生产计划，保障施工人员的安全。
第六条工程验收及结算6.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行工程验收。
甲方应根据工程质量和合同约定验收工程，并签署《工程竣工验收协议》。
6.2 甲方在验收合格后应按合同约定及时支付工程款给乙方，并办理相关结算手续。
第七条违约责任7.1 若甲方或乙方在本合同履行过程中发生违约情况，应按照合同约定承担相应责任。
建设工程合同示范文本2016
建设工程合同示范文本2016合同编号： [编号]签订日期： [日期]甲方（施工方）：单位名称法定代表人/授权代表：姓名身份证件号码：身份证号码统一社会信用代码（或注册号）：注册号码乙方（业主方）：单位名称法定代表人/授权代表：姓名身份证件号码：身份证号码统一社会信用代码（或注册号）：注册号码一、工程概况1.1 工程名称本合同涉及的建设工程项目名称为[工程名称]。
1.2 工程位置工程位于[具体地址]。
1.3 工程内容本合同约定的工程内容包括但不限于[详细描述工程的主要内容和范围]。
二、合同价款与支付方式2.1 总价款乙方应支付给甲方的总价款为[金额]，人民币。
2.2 付款方式付款方式包括分期支付和最终结算支付，具体如下：首期付款：[金额]，在合同签订后[具体时间]内支付。
分期付款：根据工程进度和里程碑完成支付[具体支付时间和金额]。
最终结算付款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。
三、工期及履约保证3.1 工期本工程的施工周期为[具体时间范围]，自合同生效之日起算。
3.2 履约保证甲方应保证按时完成工程，确保工程质量符合国家标准和约定要求。
四、变更与索赔4.1 变更如因工程需要或其他原因，需变更合同约定的内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 索赔如发生工期延误、工程质量问题或其他争议，双方应通过协商解决。
如协商不成，可提起仲裁或诉讼解决。
五、质量保证与验收5.1 质量保证甲方保证施工材料和工艺符合国家标准及合同要求，负责施工过程中出现的质量问题的整改和修复。
5.2 验收工程竣工后，乙方有权组织验收，验收合格后即视为甲方完成施工任务。
六、保险与风险转移6.1 保险责任甲方应在施工期间为工程投保相应的施工意外险和工程质量保险，保障工程期间的安全和质量。
6.2 风险转移工程施工过程中发生的意外损失和责任由甲方承担，乙方可按约定获得相应的赔偿或补偿。
七、法律适用与争议解决7.1 法律适用本合同适用于[国家/地区]法律。
2016建设工程施工合同范本
2016建设工程施工合同范本2016建设工程施工合同范本一、合同背景本合同是根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，以及双方当事人的意愿，就承包方进行建设工程施工所达成的协议。
二、合同目的本合同的目的是确保双方当事人在建设工程施工过程中的权利和义务，明确施工内容、进度、质量、费用等方面的相关事项，保证工程按照约定的要求按期完工，保障双方当事人的合法权益。
三、合同条款3.1 合同名称本合同名称为《2016建设工程施工合同范本》。
3.2 项目概况合同双方要详细说明建设工程的项目概况和工程范围，包括建设工程的名称、工程地质、规模、工程进度等相关信息。
3.3 施工期限合同双方要明确约定建设工程的施工期限，确保工程能够按时完工，避免延误和增加额外费用。
3.4 工程质量合同双方要明确约定工程质量的要求，包括工程质量的验收标准和验收程序，确保工程质量符合相关规定和双方当事人的要求。
3.5 施工费用合同双方要明确约定工程的费用，包括工程款支付方式、款项支付的时限、款项的计算方法等相关事项。
3.6 施工保证金合同双方要明确约定施工保证金的金额、支付方式、返还条件等相关事项，确保双方当事人的合法权益。
3.7 违约责任合同双方要明确约定违约责任，包括违约方应承担的违约责任和违约方的违约赔偿责任等相关事项。
3.8 争议解决合同双方要约定争议解决的方式，包括争议解决的协商方式、仲裁方式等相关事项。
四、合同签署4.1 合同生效本合同经双方当事人签字盖章后生效，具有法律效力。
4.2 合同副本本合同共签订2份，各方当事人各执1份，具有同等法律效力。
4.3 合同变更如需对合同内容进行变更，须经合同双方当事人协商一致，并在书面形式上作出变更协议。
4.4 合同终止合同双方可以协商一致终止合同，终止合同需以书面形式通知对方。
五、其他事项本合同还可根据实际情况增加其他事项，但须经合同双方当事人协商一致，并在书面形式上作出补充协议。
16年建筑工程施工合同范文示例6篇
16年建筑工程施工合同范文示例6篇篇1建筑工程施工合同合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就本建筑工程施工事项达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 工程规模：[工程规模描述]二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期总日历天数：XXXX天。
三、质量标准与保修1. 工程质量标准：达到国家或专业的质量评价标准合格等级。
2. 保修：保修期限及保修范围符合相关规定，保修期从竣工验收合格之日起计算。
四、合同价格与支付1. 合同价格形式：固定总价或可调价格等，具体在专用条款约定。
2. 工程款支付方式：按工程进度节点支付，包括预付款、进度款和结算款等。
预付款比例及支付时间按专用条款约定执行。
3. 结算方式：按实际完成的工程量结算。
五、工程设计与变更工程设计遵循国家的标准设计规范。
在施工过程中发生的设计变更应事先协商一致。
任何一方提出的变更均应以书面形式通知对方，并得到对方书面确认。
重大设计变更导致工程费用增加的，应另行协商确定费用及工期调整事宜。
六、材料设备供应1. 甲方供应材料设备应按时按量供应至施工现场，如有延误承担相应损失。
2. 乙方采购的材料设备应符合国家标准，并提供合格证明。
如因材料质量问题导致的损失由乙方承担。
七、安全施工与文明施工严格执行国家有关安全生产规定和文明施工规范，确保施工现场安全设施完善，文明施工达到相关要求。
施工过程中发生的安全事故由责任方承担。
因甲方原因导致的安全事故由甲方负责。
建设工程施工合同范本2016范文精简版
建设工程施工合同范本2016建设工程施工合同范本2016一、合同概述本合同是按照建设工程施工相关法律法规和规章制度的要求，由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包方”）订立，约定双方在建设工程施工过程中的权利和义务的法律文件。
本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
二、合同内容1. 甲方的权利和义务- 提供项目所需的相关图纸、设计文件、资金和其他必要的资源；- 监督和检查工程施工的进展情况，确保施工质量符合相关标准；- 按照约定的付款方式及时支付工程款项；- 向承包方提供合理的协助和配合。
2. 乙方的权利和义务- 在约定的合同期限内按照图纸和技术要求进行施工；- 保证工程施工质量符合国家相关标准和要求；- 配合业主监督和检查工程施工的进展；- 按照约定的工期完成工程，保质保量交付。
3. 合同价款和支付方式- 合同总价款为人民币X元；- 付款方式为次分期支付，每次支付的金额和时间由双方协商确定；- 未按照约定时间支付工程款项的，逾期方需承担利息等相应的违约责任。
4. 工程变更和索赔- 如因业主方要求或出现自然灾害等原因，需要对工程进行变更的，变更内容由双方协商确定；- 如因承包方原因导致工期延误或工程质量问题，业主有权要求承包方做出相应的赔偿或补救措施。
5. 违约责任- 如任何一方未能履行合同约定的义务，应按照法律法规中的相关规定承担相应的违约责任；- 未履行约定义务给对方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。
6. 合同解除和争议解决- 如因双方协商一致或法律规定需要解除本合同的，应按照约定的程序进行解除；- 如双方出现争议，应通过友好协商解决，如无法达成一致意见，则提交所在地法院解决。
三、合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的补充协议、附件和修改经双方确认后具有同等效力。
四、其他条款- 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份；- 本合同不得转让给第三方；- 本合同的任何修改或补充须以书面形式作出并经双方确认后生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2016建设工程施工合同范本今天求学网范文网为大家介绍的是2016建设工程施工合同范本，供各位阅读，希望能满足大家的阅读需求，看完后有所收获和启示。
发包方(甲方)、承包方(乙方)、依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(cf91-0201)，就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议、第一条工程概况1.工程名称、工程地点、工程内容、见“工程项目一览表”(附后)。
承包范围、承包方式、2.工程性质(指基建、技改、合资等)、批准文号(有权机关批准工程立项的文号)、3.定额工期总天数、天4.开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准)、本合同工程定于年月日开工。
竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工期为准)、本合同工程定于年月日竣工。
5.质量等级、6.合同价款、本合同工程承包造价为元。
金额(大写)、第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下、1.协议条款;2.合同条款;3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;4.招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件;5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定;6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单;7.标准、规范和其他有关技术资料、技术要求;8.国家和本市关于施工合同管理的规定。
当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决;双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。
第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律1.合同语言、本合同文件仅使用汉语。
2.适用法律法规、国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。
3.适用标准、规范、按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
第四条图纸1.甲方提供图纸日期、年月日2.甲方提供图纸套数、3.甲方对图纸的特殊保密要求和费用承担、4.工程竣工图、按照国家和本市有关规定，双方另行签订绘制工程竣工图的协议。
第五条甲方驻工地代表1.甲方驻工地代表姓名(任命书、委派书作为合同附件)、2.社会总监工程师姓名(如甲方委托监理公司监理时，总监理工程师的职责应在监理合同中明确，并将副本一份交乙方)、第六条乙方驻工地代表(项目经理)乙方驻工地代表姓名(任命书作为合同附件)、第七条甲方工作甲方按本协议约定的时间和要求，一次或分阶段完成以下工作、1.施工现场是否达到具备施工条件和完成的时间、2.将施工所需水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求、并保证施工期间的需要。
3.施工现场与公共道路的通道开通时间和起止地点、满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4.工程地质和地下管网线路资料的提供时间、5.办理证件、批件的名称和完成时间、6.水准点与坐标控制点位置提供和交验要求、7.会审图和设计交底的时间、8.协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及应支付的费用、甲方不按合同约定完成上述工作时，应按本协议条款第32条执行。
第八条乙方工作乙方按本协议约定的时间和要求完成以下工作、1.提供计划、报表的名称及完成时间、2.对施工安全、保卫工作的要求。
按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
3.向甲方提供的办公和生活设施及费用承担、4.对施工现场交通和噪音等管理的要求。
必须遵守本市有关部门对施工现场交通和施工噪音等管理的规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
5.已完工程成品保护的特殊要求及费用承担、6.施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担、7.施工现场整洁卫生的要求。
保证施工现场的清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
乙方不按合同约定完成上述工作，造成工期延误时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。
第九条进度计划1.乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划时间、2.甲方代表(或总监理工程师“下同”)确认的时间、第十条延期开工处理乙方不能按时开工时，应在协议条款约定的开工日期5天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。
甲方代表在3天内答复乙方。
甲方代表同意延期要求或3天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。
甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求时，竣工日期不予顺延。
甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期，承担乙方因此造成的经济支出，相应顺延工期。
第十一条暂停施工处理甲方代表在确有必要时，可以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方按甲方要求停止施工，妥善保护已完工程，实施甲方代表处理意见后向其提出书面复工要求，甲方代表批准后继续施工。
甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复的，乙方可自行复工。
停工责任在甲方时，由甲方承担经济支出，相应顺延工期;停工责任在乙方时，又乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部份或全部解除合同，由甲方承担违约责任。
第十二条工期延误处理1.对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
(1)工程量变化和设计变更;(2)一周内，非乙方原因停水、停电(地区停电除外)、停气造成停工累计超过8小时;(3)不可抗力;(4)甲方代表同意工期相应顺延的其他情况。
乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告。
甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复，逾期不予答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。
2.非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方每延期竣工一天，应交付?3.因乙方原因延误工期，工程不能按合同工期竣工时，甲方可认为乙方部分或全部解除合同，由乙方承担违约责任，并按本协议条款第39条工程停建或缓建规定执行。
第十三条工期提前及奖励工期如需提前，双方约定如下、1.按本协议第一条第四款约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天，比本协议第一条第三款定额工期提前天，提前%.2.乙方采取的赶工措施及因此增加的经济支出、3.甲方应提供的条件、4.乙方每提前竣工一天，甲方应支出乙方的奖励金额和计算方法、第十四条质量检查和返工检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
以上检查检验合格后，发现由乙方原因引起的质量问题，乙方仍须承担责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。
以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。
除此之外，影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。
第十五条工程质量及责任1.约定的工程质量等级(优良、合格) 。
实行按质论价和奖罚对等，由此增减费的用支付、2.违约责任、达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。
因乙方原因达不到约定条件时，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件时，乙方承担违约责任。
因甲方原因达不到约定条件时，由甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
3.双方对工程质量有争议时，按第30条约定的办法解决。
第十六条隐蔽工程和中间验收1.工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。
通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
乙方准备验收记录。
验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
工程质量符合规范要求，或验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐蔽或继续施工。
2.双方约定的中间验收部位为、第十七条试车(应按承包范围确定)及双方责任分属1.设备安装工程具备单机无负荷试车条件，乙方组织试车，并在试车48小时前通知甲方代表，通知包括试车内容、时间、地点。
乙方准备试车记录。
甲方为试车提供必要条件。
试车通过，甲方代表在试车记录上签字。
2.设备安装工程具备联动无负荷试车条件(如乙方承包时)，甲方组织试车，并在试车48小时前通知乙方，通知包括试车内容、时间、地点和乙方应做准备工作的要求。
乙方按要求做好准备工作和试车记录。
试车通过，双方在试车记录上签字。
3.双方责任、由于设计原因(包括设备的选型)试车达不到验收要求时，甲方负责修改设计，乙方按修改后的设计重新安装。
甲方承担修改设计、拆除及重新购置安装的经济支出，工期相应顺延。
由于设备制造原因试车达不到验收要求，设备由甲方采购时，应按本协议条款第23条执行;设备由乙方采购时，应按本协议条款第24条执行。
由于乙方施工原因试车达不到验收要求，甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。
乙方修改后重新试车，承担修改和重新试车的费用，工期不予顺延。
试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方承担。
甲方代表未在规定时间提出修理意见，或试车合格不在试车记录上签字的，试车结束24小时后，记录自行生效，乙方可继续施工或办理竣工手续。
第十八条验收和重新检验甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。
甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参加验收或试车。
乙方可自行组织验收或试车，甲方应承认验收或试车记录。
无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前一道工序重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。
检验合格，甲方承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。
检验不合格，乙方承担发生的费用，工期也予顺延。
第十九条合同价款的调整办法发生下列情况之一时，工程承包造价可做调整、第二十条工程款预付预付工程款的时间和比例及开始低扣工程款的时间和比例，按国家和本市有关主管部门现行规定执行。
1.在合同签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按建筑(安装)工程工作量开始低扣工程款的时间、比例双方约定如下、2.甲方不按时预付工程款，乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不能按要求预付，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。