2019年一级建造师《法规知识》试题及答案(卷二)
2019年一级建造师《法规知识》试题及答案（卷二）【例题·多选】根据《建设工程安全生产管理条例》，属于建设单位安全责任的有( )。
A.编制施工安全生产规章制度
B.向施工企业提供准确的地下管线资料
C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案
D.保证设计文件符合工程建设强制性标准
E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险
【答案】BC
【解析】(1)依法办理有关批准手续
(2)向施工单位提供真实、准确和完整资料
(3)不得提出违法要求和随意压缩合同工期
(4)确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
(5)不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备
(6)申领施工许可证应当提供安全施工措施的资料
(7)依法实施装修工程和拆除工程
【例题·单选】关于建设单位安全责任的说法，正确的是( )。
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案
D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整
【答案】D
【解析】建设单位具有七项安全责任，应当向施工单位提供资料真实准确完整。
资料包括施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。
因此，D正确。
《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
当然，在符合有关法律、法规和强制性标准的规定，并编制了赶工技术措施等前提下，建设单位与施工单位就提前工期的技术措施费和提前工期奖励等协商一致后，是可以对合同工期进行适当调整的。
因此，A错误。
爆破作业应遵守民用爆炸物管理规定，爆破作业应由建设单位报批。
因此，B错误。
建设单位应当在拆除工程施工15日前，将包括施工资企业资质等资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
因此，C错误。
【例题·多选】设计单位的安全责任包括( )。
A.按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计
B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议
C.对安全技术措施或专项施工方案进行审查
D.依法对施工安全事故隐患进行处理
E.对设计成果承担责任
【答案】ABE
【解析】设计单位的安全责任包括三个方面：(1)按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计;(2)提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议;(3)对设计成果承担责任。
因此，ABE正确，CD是监理单位的安全责任。
【例题·单选】根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当( )。
A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门
B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位
C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门
D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位
【答案】D
【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
【例题·单选】安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由( )对现场实施全过程监督。
2019年一建《法规》真题与解析完整版
2019年一建《法规》真题与解析完整版2019年全国一级建造师执业资格考试试卷建设工程法规及相关知识》一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的选项中，只有1个最符合题意）1.在工程建设活动中，建设单位与施工企业之间形成的是（）A。
刑事法律关系B。
民事商事法律关系C。
社会法律关系D。
行政法律关系参考答案】B解析：建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系。
2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A。
国务院B。
XXXC。
国务院司法行政部门D。
全国人大常委会参考答案】A解析：根据《立法法》第85条第2款的规定，行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
3.法人进行民事活动的物质基础是（）A。
有自己的名称B。
有自己的组织机构C。
有必要的财产或经费D。
有自己的住所参考答案】C解析：有必要的财产和经费是法人进行民事活动的物质基础。
4.关于表见代理的说法，正确的是（）A。
表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B。
表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C。
表见代理对本人产生有权代理的效力D。
第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为的，属于表见代理参考答案】B解析：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。
《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
5.关于建设工程中代理的说法，正确的是（）A。
建设工程合同诉讼只能委托律师代理B。
建设工程中的代理主要是法定代理C。
建设工程中应当由本人实施的民事法律行为，不得代理D。
建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接转托他人代理参考答案】C解析：建设工程中应当由本人实施的民事法律行为，不得代理。
2019年一级建造师《法规》真题及答案全
2019年一级建造师《法规》真题及答案全1.在工程建设中，施工企业与建设单位形成的是民事商事法律关系。
2.不同行政法规对同一事项的新旧规定不一致时，由国务院司法行政部门裁决。
3.法人进行民事活动的物质基础是有必要的财产或经费。
4.关于表见代理，正确的说法是表见代理对本人产生有权代理的效力。
5.建设工程中的代理主要是合同代理，代理人不得直接转托他人代理。
6.建设用地使用权在土地交付时设立。
7.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人。
8.设计错误引起的缺陷和地震引起的损失属于建筑工程一切保险范围。
9.中止施工满6个月的，在建工程恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证。
10.建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请，合格后出具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证。
A。
工程施工管理文件必须由注册建造师本人签字并加盖执业印章才能修改。
B。
注册建造师有权保管和使用自己的注册证书和执业印章。
C。
注册建造师可以在聘用单位业务范围之外从事执业活动。
D。
高校教师不可以以注册建造师的名义执业。
18.当事人提出证据证明存在以下情形时，人民法院应当准许重新鉴定：A。
经质证认定不能作为证据使用；B。
鉴定人员工作有瑕疵；C。
鉴定程序违法；D。
鉴定结论依据不足。
19.关于负责特种设备安全监督管理部门执法行为的说法，正确的是：A。
可以进入监督单位检查特种设备；B。
对存在事故隐患的特种设备可以实施查封、扣押；C。
对违反安全技术规范要求的行为可以责令改正；D。
为统计安全生产信息，不能复制特种设备使用单位的合同。
20.关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是：A。
不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的不需要拆除；B。
监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当向建设单位报告；C。
不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位应当停工建设；D。
监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当向有关行政部门报告。
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(II卷) 含答案
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（II卷）含答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。
关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。
A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类2、关于建设工程代理行为的说法，正确的是( )。
A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理3、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受( )的质量管理。
A、咨询单位B、总承包单位C、监理单位D、建设单位4、工程施工过程中应当采取消防安全措施，下列说法中错误的是( )。
A．禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所B．修建道路有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先经过当地公安消防机构批准C．禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火D．自动消防系统的操作人员必须持证上岗5、关于行政许可的说法,正确的是（）。
A.部门规章可以设定行政许可B.行政机关在实施行政许可时,一律进行听证C.行政许可可以延续,但是不得变更行政许可事项D.行政许可可以统一办理或者联合办理6、某工程公司由于建设单位一直拖欠工程款，近2年来一直拒绝履行质量保修工作，产生的如下法律后果中，属于行政处罚的是( )。
2019年一级建造师《工程法规》真题及答案解析
2019年一级建造师《工程法规》真题及答案1.在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是()A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系参考答案：B2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。
A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会参考答案：A3.法人进行民事活动的物质基础是()A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所参考答案：C4.关于表见代理的说法,正确的是()A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理参考答案：C6.建设用地使用权自()时设立。
A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记参考答案：D7.关于不动产物权的说法，正确的是()。
A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效参考答案：A8.下列损失属于建筑工程一切保险范围的是()。
A.设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C.工艺不善引起的保险财产本身的损失参考答案：B9.关于核验施工许可证的说法，正确的是()。
A.中止施工经核验符合条件期间，由于建设单位做好建设工程的维护管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验参考答案：A10.关于建筑工程竣工规划验收的说法，正确的是()。
A.建筑工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出竣工规划验收申请B.竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门出具规划认可文件或核发建筑工程规划验收合格证C.报送有关竣工验收材料必须在竣工后1年完成D.未在规定时间内向城乡规划主管部门报告竣工验收材料的，责令限期补报，并罚款参考答案：B11.关于建设工程质量保证金的说法,正确的是()。
2019年一建《法规》真题及答案
........................优质文档..........................2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析全科一建真题下载一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意。
）1.在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系【答案】B【解析】建设法律、行政法规在调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事商事法律关系。
建设民事商事法律关系，是建设活动中由民事商事法律规范所调整的社会关系。
在建设活动中，各类民事商事主体，如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等，都是通过合同建立起相互的关系。
合同关系就是一种民事商事关系。
2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会【答案】A【解析】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
3.法人进行民事活动的物质基础是（）A.有自己的民称B.有自己的组织机构C.有必要的财产和经费D.有自己的住所【答案】C【解析】有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。
它要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应，否则将不能被批准设立或者核准登记。
4.关于表见代理的说法，正确的是（）A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理【答案】C【解析】表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。
本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。
2019一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案(完整版)
2019一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案（完整版）1.在工程建设活动中,施工企业与建设单位形成的是（）A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系参考答案： B2.不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由（）裁决。
A.国务院B.最高人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会参考答案： A3.法人进行民事活动的物质基础是（）A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所参考答案： C4.关于表见代理的说法,正确的是（）A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理参考答案： C5.建设用地使用权自（）时设立。
A.土地交付B.支付出让金C.转让D.登记参考答案： D7.关于不动产物权的说法，正确的是（）。
A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效参考答案： A8.下列损失属于建筑工程一切保险范围的是（）。
A.设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C.工艺不善引起的保险财产本身的损失D.非外力引起的机械装置本身的损失参考答案：B9.关于核验施工许可证的说法，正确的是（）。
A.中止施工经核验符合条件期间，由于建设单位做好建设工程的维护管理工作B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验C.中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证D.经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验参考答案：A10.关于建筑工程竣工规划验收的说法，正确的是（）。
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(II卷) (附答案)
2019年国家一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（II卷） (附答案)考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、分包工程总承包发生质量问题时,关于总分包质量责任的说法,正确的是( )。
A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿,不足部分再向分包单位请求赔偿B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿,也可以向总承包单位请求赔偿D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿2、甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。
根据《合同法》，该合同为( )合同。
A．有效B．无效C．效力待定D．可变更、可撤销3、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生噪音污染的，施工单位必须在该工程开工( )。
日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门申报。
A.10B.7C.3D.154、根据《民事诉讼法》关于特殊地域管辖的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者( )人民法院管辖。
A．原告住所地B．合同签订地C．合同履行地D．标的物所在地5、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。
A、发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B、凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任C、承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任D、承包人的保修责任可以免除6、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当( )，将保证安全施丁的措施报送建设T．程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
2019一级建造师考试工程法规及相关知识真题及答案
2019一级建造师考试工程法规及相关知识真题及答案第1部分：单项选择题，共65题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]安全生产许可证颁发管理机关发现施工企业不再具备安全生产条件时，可以采取的措施是（ ）。
A)撤销安全生产许可证B)责令停业C)暂扣安全生产许可证D)处以罚款答案:C解析:P224本题考查的是安全生产许可证的有效期和政府监管的规定。
安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。
2.[单选题]不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。
A)国务院B)最高人民法院C)国务院司法行政部门D)全国人大常委会答案:A解析:P1-6本题考查的是法的效力层级。
行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
3.[单选题]当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（ ）。
A)经质证认定不能作为证据使用的B)鉴定人员工作有瑕疵的C)鉴定程序违法的D)鉴定结论依据不足的答案:A解析:P339-343本题考查的是证据的种类。
当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的；（4）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。
4.[单选题]在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（ ）。
A)开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动B)占用保护规划确定保留的园林绿地C)在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动D)修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库答案:C解析:P217-219本题考查的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定。
《历史文化名城名镇名村保护条例》25条规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。
2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(II卷) (附答案)
2019年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（II卷） (附答案)考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。
丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。
关于该案中债权转让的说法,正确的是( )。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩C.乙转让债权应当经过甲同意D.乙转让债权的通知可以不用通知甲2、下列工程建设法律责任的承担方式中，属于行政责任承担方式的是（）。
A.恢复原状B.停止侵害C.责令停产停业D.有期徒刑3、根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为（）。
A.施工合同中约定采用的推荐性标准B.建筑法律C.施工图设计文件D.工程监理合同4、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业( )。
A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下5、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是( )。
A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C.建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记6、关于招标文件的说法，正确的是（）。
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人7、关于建设单位安全责任的说法，正确的是( )。
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题(II卷) 附答案
2019年国家注册一级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟真题（II卷）附答案考试须知：1、考试时间：180分钟，满分为130分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共70题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。
如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲( )万元。
A.30B.40C.60D.702、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。
原施工单位进行了维修，之后应向( )主张维修费用。
A．设计单位B．物业管理单位C．大楼使用者D．建设单位3、某建设单位在给施工单位提供支付担保时，将自己持有的某上市公司流通股票交付施工单位作为质押担保并签订了质押合同．后建设单位无力支付工程款，施工单位欲行使质权，变卖股票就价款优先受偿．下列选项中正确的是：（）。
A.上市公司的流通股票不能作为质押物B.施工单位对该部分股票不享有质权C.施工单位行使质权时应当拍卖股票而不能变卖D.施工单位的质权自股票交付时生效4、以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是( )。
A. 原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理B. 原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理C. 被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭D. 被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决5、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当( )，将保证安全施丁的措施报送建设T．程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A. 在开工报告批准同时B. 自开工报告批准之日起10日内C. 自开工报告批准之日起15日内D. 自开工报告批准之日起20日内6、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（）。