勘察设计合同样本标准版本
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话号码]乙方（承包人）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话号码]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供工程勘察设计服务事宜，达成如下协议：一、项目概况及工作范围（详细描述项目的地点、规模、设计内容等，明确勘察设计的工作范围及内容。
）二、合同总价及支付方式（一）合同总价：[具体金额]。
本合同总价包括乙方向甲方提供的全部勘察设计工作内容，并附明细表。
除因甲方书面要求变更外，合同总价不予调整。
（二）支付方式：合同签署后一定时间内，甲方按合同约定向乙方支付定金及款项。
支付节点应具体明确。
尾款在项目竣工验收合格后一定期限内付清。
所有款项通过银行转账方式进行支付。
（三）乙方需提供正规发票作为收款依据。
三、勘察设计要求及标准（明确勘察设计的具体标准、规范及技术要求。
）四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1. 甲方应当向乙方提供必要的资料，确保真实、准确、完整。
2. 甲方应按时支付合同款项。
3. 参与项目设计方案的评审工作。
（二）乙方责任与义务1. 按照合同约定完成勘察设计工作，按时交付成果。
2. 对勘察设计的成果质量负责，确保符合相关规范和要求。
3. 对甲方提出的合理要求及时响应并做出调整。
4. 保护甲方的知识产权，未经授权不得泄露或向第三方转让相关资料。
五、合同履行期限与进度安排（明确项目开始与结束时间，分阶段任务及完成时间。
）六、保密条款（明确合同涉及的商业秘密保护条款。
）双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方书面同意，不得泄露给第三方。
七、违约责任与赔偿（明确任何一方未履行合同义务应承担的违约责任及赔偿方式。
）八、争议解决方式（明确合同纠纷的解决途径，如仲裁或诉讼等。
建设工程勘察设计合同通用版本样书7篇
建设工程勘察设计合同通用版本样书7篇篇1合同编号：[编号]发包人（甲方）：____________________承包人（乙方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就乙方承接甲方建设工程的勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模]（详见附件）。
二、服务范围及内容乙方承担甲方本建设工程的勘察设计工作，包括但不限于地质勘察、工程测量、方案设计、初步设计、施工图设计等相关内容。
具体工作内容根据甲方需求和国家相关规范确定。
三、合同工期本合同勘察设计工作总工期为：____日历天。
具体开工日期以甲方书面通知为准。
如遇不可抗力因素影响，工期可相应顺延。
四、质量与验收标准1. 乙方应按国家现行相关规范进行勘察设计工作，确保勘察设计成果的质量符合相关规定。
2. 勘察设计工作成果验收标准按国家及地方现行相关规范执行。
甲方应在收到乙方提交的勘察设计成果后XX日内组织验收。
五、合同价款及支付方式1. 本合同总价为人民币大写：____元整（￥____元）。
具体金额根据工程规模及工作内容双方协商确定。
2. 支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付合同款项：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方提交阶段性勘察设计成果并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付该阶段工作费用的XX%；（3) 乙方提交最终勘察设计成果并经甲方验收合格后XX日内，甲方支付剩余款项。
六、双方权利义务（一）甲方权利义务：1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行勘察设计工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的工作条件和支持。
3. 甲方应按约定支付合同款项。
（二）乙方权利义务：1. 乙方应按时保质完成勘察设计任务。
2. 乙方应按照甲方的要求提供阶段性的勘察设计成果。
勘察设计合同范本5篇
勘察设计合同范本5篇第1篇示例：勘察设计合同是指委托方与设计单位之间签订的关于勘察设计工作的合同。
该合同是规范双方权利义务关系的重要依据，是保障勘察设计工作顺利进行的重要文件。
以下是一份关于勘察设计合同的范本，供参考：勘察设计合同甲方（委托方）：法定代表人（或负责人）：地址：电话：乙方（设计单位）：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就甲方委托乙方进行勘察设计工作，达成如下协议：一、工作内容1.1 乙方接受甲方的委托，进行相关勘察设计工作，包括但不限于方案设计、初步设计、施工图设计等工作内容。
1.2 工作地点：甲方提供具体工作地点，并保障乙方工作的顺利进行。
1.3 工作时间：甲、乙双方在签订合同后立即开始工作，工作期限为______天/月。
二、价格及支付方式2.1 甲方应按照合同约定支付设计费用，设计费用为______元。
2.2 设计费用支付方式：甲方应于合同签订之日起______日内支付____%的预付款，其余款项应当在设计工作完成验收合格后一次性支付。
2.3 设计费用不包括勘察设计变更、施工图审查及其他额外服务费用，若有额外费用产生，应根据实际情况再次协商确定。
三、工作质量与验收标准3.1 乙方应严格按照合同约定完成工作内容，保证工作质量符合国家相关标准和法规。
3.2 甲方有权对乙方完成的勘察设计工作进行验收，如发现不符合要求的情况，乙方应承担相应责任并进行整改。
四、保密条款4.1 甲、乙双方应妥善保管与工作相关的技术资料和商业机密，不得向第三方透露或泄露。
4.2 保密期限：本合同自签订之日起生效，保密期限为______年。
五、违约责任5.1 若任何一方未按照合同规定履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的经济损失。
5.2 如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方互不承担责任，但应及时通知对方，并尽最大努力减少损失。
六、其他事项6.1 本合同未约定事项，由双方协商确定。
勘测设计合同范本6篇
勘测设计合同范本6篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________鉴于甲方需要对__________________进行勘测设计，故甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经过友好协商，就本次勘测设计项目达成如下协议：一、合同目的明确甲、乙双方的权利义务关系，确保双方共同遵守本合同各项条款，保障本次勘测设计项目的顺利进行。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求进行勘测设计，包括但不限于地形测量、地质勘察、设计规划等。
2. 乙方提交的所有设计成果应符合国家相关技术标准、规范和法规的要求。
3. 乙方应对提交的设计成果承担保密义务，未经甲方许可，不得泄露给第三方。
三、工作期限本合同自签订之日起生效，乙方应于_____________（具体日期）前完成全部勘测设计工作。
如遇特殊情况，双方可协商延期。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照约定的费用支付标准向乙方支付勘测设计费用。
具体费用明细及支付时间如下：（1）第一阶段：签订本合同后______日内，甲方支付乙方总费用的______%作为预付款；（2）第二阶段：乙方完成初步设计并提交给甲方审查通过后______日内，甲方支付总费用的______%；（3）第三阶段：乙方完成全部设计工作并提交最终成果后______日内，甲方支付剩余款项。
2. 支付方式：通过银行转账或其他双方协商确定的方式支付。
五、保密条款1. 乙方对在合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密及技术要求承担保密义务。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得将本次勘测设计项目的相关信息泄露给第三方。
六、知识产权条款1. 乙方提交的所有设计成果的知识产权归甲方所有。
2. 乙方有权在其作品上署名，但不得用于其他商业用途。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致未能按时完成勘测设计工作，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方由此造成的损失。
工程勘察设计合同范本7篇
工程勘察设计合同范本7篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察设计工作，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程规模：__________二、服务范围与内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1. 勘察工作：包括地质勘察、环境勘察等；2. 设计工作：根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于初步设计、方案设计、施工图设计等；3. 编制相关文件：包括设计说明、施工图纸、计算书等。
三、合同总价及支付方式1. 本合同总价为人民币（大写）__________元整（￥______元）。
该合同总价已包含乙方为完成本合同所述服务范围与内容的所有费用。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付款项：（1）合同签订后______日内，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款；（2）乙方完成初步设计并提交甲方审查通过后______日内，甲方支付合同总价的______%；（3）乙方完成全部设计工作并提交甲方验收合格后______日内，甲方支付合同剩余的款项。
四、服务期限乙方应在本合同签订后______日内完成全部服务工作。
如因甲方原因导致工作进度延误，乙方完成时间可相应顺延。
五、质量标准与验收1. 乙方应按照国家和地方现行的工程设计、工程勘察等相关规范、标准进行设计、勘察。
2. 乙方完成设计工作后，应提交相应的设计成果给甲方。
甲方应在收到设计成果后______日内组织验收，并书面反馈意见。
如甲方对设计成果有异议，乙方应根据甲方的意见进行修改。
3. 若因乙方原因造成设计、勘察成果质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同所述的服务内容及其他相关信息保守秘密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇
建设工程勘察设计合同文本(新标准版)7篇篇1合同编号：_________发包人：_________承包人：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程勘察设计收费规定，结合本工程的具体情况，经双方协商，达成如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、承包人的责任和权利1. 承包人须按照有关法律、法规、技术标准、规范及发包人的要求进行工程设计，并对因设计质量原因造成的工程损失承担责任。
2. 承包人应按时按量完成设计任务，如因设计进度原因影响工程整体计划，承包人应承担相应的违约责任。
3. 承包人有权获得相应的设计费用，并在完成设计任务后要求发包人支付设计款项。
4. 承包人应妥善保管发包人提供的资料，并承担因资料丢失或泄露所造成的损失。
5. 承包人应配合发包人进行工程的后期施工工作，确保工程的顺利进行。
三、发包人的责任和权利1. 发包人应向承包人提供必要的资料，确保承包人能够顺利进行设计工作。
2. 发包人有权对承包人的设计工作进行监督和检查，确保设计质量符合要求。
3. 发包人应按时向承包人支付设计费用，确保承包人的合法权益得到保障。
4. 发包人有权要求承包人对设计内容进行修改和调整，以满足工程实际需求。
5. 发包人应配合承包人进行工程的前期准备工作，确保工程的顺利进行。
四、设计费及支付方式1. 设计费总额：_________元。
2. 支付方式：签订合同后，发包人向承包人支付设计费总额的50%作为预付款；设计完成并经发包人确认后，发包人向承包人支付剩余的设计费。
3. 具体支付时间：预付款支付时间为合同签订后7个工作日内；剩余款项支付时间为设计确认后7个工作日内。
4. 支付方式：银行转账或支票支付。
具体支付方式由双方协商确定。
五、违约责任及赔偿标准1. 承包人如未能按时完成设计任务或设计质量不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。
勘察设计合同样本5篇
勘察设计合同样本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供工程勘察设计服务事宜，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况及勘察设计范围（此处描述工程的名称、地点、规模及勘察设计的具体范围等）二、勘察设计内容及服务要求（此处详细描述勘察设计的具体工作内容，包括但不限于勘察对象的性质、规模、地点等；设计标准、设计内容等）三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币大写__________元整（小写￥______元）。
该费用包含但不限于勘察设计的所有费用。
2. 支付方式：（此处详细描述支付方式，包括但不限于预付款比例、支付节点、结算方式等）四、合同履行期限及进度安排（此处规定合同生效日期、勘察设计进度安排及完成时间等）五、知识产权及保密条款（此处规定勘察设计成果的知识产权归属；双方对商业机密及合同信息的保密责任）六、质量保证与验收标准（此处规定勘察设计的质量标准；验收的方式、方法和标准等）七、违约责任及赔偿损失计算方式（此处规定甲乙双方如违反合同约定应承担的违约责任；损失赔偿的计算方式等）八、不可抗力因素处理（此处规定如发生不可抗力因素导致合同无法履行时，双方的处理方式和责任承担）九、争议解决方式及法律适用（此处规定合同期间如发生争议时的解决方式，包括仲裁或诉讼方式；法律适用等）十、其他约定事项（此处可根据双方的具体需求，约定其他与合同相关的事项）十一、合同的变更与解除（此处规定合同的变更条件和程序；解除合同的情形和程序）十二、附则（此处包括合同的生效条件、保密条款、通知与送达等）篇2合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（勘察人、设计人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供工程勘察设计服务事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的本合同涉及的工程勘察、设计工作，包括但不限于以下内容：[具体工作内容]。
中华人民共和国勘察合同模板7篇
中华人民共和国勘察合同模板7篇篇1合同编号：_________甲方（发包人）：_________乙方（勘察人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及国家有关工程建设的法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________2. 工程地点：_________3. 工程规模：_________4. 工程内容：_________二、勘察范围和要求1. 甲方委托乙方进行工程勘察的范围包括：_________2. 乙方需提供的技术资料包括：_________3. 勘察工作应满足的要求：_________三、合同工期1. 乙方应在合同签订后尽快安排勘察工作，并于_________年_________月_________日前完成勘察任务。
2. 如因甲方原因造成勘察工作无法按时完成，则合同工期可相应顺延。
四、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方工程勘察费用（大写）_________元（￥_________元）。
该费用包括勘察人员的工资、差旅费、野外津贴等全部费用。
2. 甲方应在合同签订后7个工作日内，向乙方支付勘察费用的50%作为预付款，即（大写）_________元（￥_________元）。
剩余50%的费用，即（大写）_________元（￥_________元），应在乙方完成勘察任务并提交成果资料后7个工作日内支付。
3. 乙方在收到预付款后，应按规定向甲方开具发票。
五、质量保证1. 乙方应确保勘察工作的质量符合《工程勘察规范》及相关行业标准的要求。
如因乙方原因造成勘察质量不合格，乙方应负责无偿返工或采取其他补救措施。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行抽查和验收，确保勘察质量符合要求。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付勘察费用，乙方有权要求甲方按每日万分之五的比例支付逾期付款违约金。
若甲方逾期付款超过30日，乙方有权解除合同。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation.
编订：XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
勘察设计合同样本标准版
本
勘察设计合同样本标准版本
温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。
文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。
发包方：_____________
承包方：_____________
根据《中华人民共和国合同法》和《建设
工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方
协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称___________；
工程地点___________；
工程规模___________；
工程投资___________.
第二条委托方根据本合规定填写建设工程
勘察设计委托书（见附表一、二）
第三条勘察设计费取费的依据和取费标
准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。
合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清（或订为分若干次结清）。
勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%.本工程的勘察费为元估算设计费为元。
委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。
提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：
3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。
第五条承包方的义务
1.承包方应在________年____月____日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。
提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。
详见附表四。
2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。
原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。
对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。
常驻代表费用由双方协商（另附协议）。
第六条违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。
具体规定如下：
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造
成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
具体规定如下：
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。
6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。
违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。
第七条争议的解决方式
合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第八条经双方协商一致，增加补充下列项条款（没有增补以“空白”记入）。
第九条附则
本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。
本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份；副本份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
委托方（盖章）：承包方（盖章）：鉴（公）证意见
地址：______ 地址：______经办人
法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：鉴（公）证机关（章）
委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：
开户银行：______ 开户银行：______
帐号：______ 帐号：______
电话：______ 电话：______
电挂：电挂：
邮政编码：邮政编码：
签约时间________年____月____日签约地点__________
________年____月____日
有效期限至
________年____月____日
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position。