建设工程施工合同解除及撤场协议
建设工程施工合同中途撤场

建设工程施工合同中途撤场【标题】建设工程施工合同中途撤场范本【】甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方负责甲方位于___________地点的工程项目(以下简称“工程”)的施工任务。
现因___________(撤场原因),甲乙双方经协商一致,同意按照以下条款处理中途撤场事宜:一、撤场原因及责任认定1. 经过甲乙双方共同调查和评估,确认因___________(具体原因)导致无法继续履行原合同。
2. 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,双方认定责任方为____方,责任比例为____%。
二、工程结算与赔偿1. 乙方应按照原合同及实际完成的工程量进行结算,甲方应在收到结算报告后__日内支付相应款项。
2. 因中途撤场给甲方造成的损失,乙方应按照责任比例赔偿,赔偿金额为____元。
3. 若乙方未能按时完成撤场工作,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为____。
三、撤场程序及时间1. 乙方应在接到甲方书面通知后__日内制定详细的撤场计划,并提交给甲方审核。
2. 乙方应在甲方批准撤场计划后__日内完成撤场工作,并将场地清理干净,恢复到进场前的状态。
四、争议解决1. 本协议一经签订,即成为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 双方在执行本协议过程中如有争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向_____人民法院提起诉讼。
五、其他约定1. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日【结束语】。
取消建设工程合同协议

取消建设工程合同协议甲方(建设单位):________乙方(承包单位):________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),由于__________(填写取消合同的原因),现双方协商一致,同意解除原合同,并就取消合同的相关事宜达成以下协议:一、合同解除1. 甲乙双方确认自本协议签订之日起,原合同自动解除,甲乙双方不再承担原合同项下的权利和义务。
2. 甲方应于本协议签订后__日内,将乙方已支付的预付款全额退还给乙方,并支付相应的利息(如有约定)。
二、违约责任1. 由于原合同的解除给一方造成损失的,另一方应当承担赔偿责任,赔偿金额不超过原合同总金额的__%。
2. 具体损失由双方根据实际情况协商确定,如协商不成,可提交仲裁机构或法院解决。
三、保密条款1. 甲乙双方应对在原合同履行过程中获知的对方的商业秘密和技术秘密负有保密义务,该义务在本协议解除后继续有效。
2. 未经对方书面同意,任何一方不得向第三方泄露上述信息。
四、争议解决1. 本协议的解释、执行及因本协议引起的一切争议,双方应首先通过友好协商解决。
2. 如果协商不成,任何一方均可向原合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,由双方另行协商解决。
甲方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________法定代表人或授权代表签字:_________________ 日期:____年__月__日。
施工撤场协议书范本

施工撤场协议书甲方:乙方:鉴于甲乙双方于年月日签订了工程安装施工合同,现由于乙方缺乏施工经验,工程质量无法达到甲方的标准要求,造成合同无法继续履行。
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,遵循平等自愿和诚实信用的原则,经双方友好协商一致同意,特订立本协议。
第一条:撤场时间本协议签订生效后,乙方应在年月日之前退出工程现场并移交甲方所提供的施工器具、设备、材料等,乙方不得以任何理由滞留、干扰工程的后续施工。
第二条:价款核实1、经双方现场实际测量核对,截止年月日,乙方共完成工程总价元,详见附表已完成工程量计价表。
2、经双方对上述费用进行核算统计,截止年月日甲方应付乙方款项共计元,该款项已充分考虑并包含了乙方因工程施工、工程变更、误工损失违约条款约定等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他任何费用要求。
3、甲乙双方一致确认,工程施工过程中甲方已累计支付乙方各项工程款共计人民币元,详见附表已支付费用清单表。
现甲方尚欠乙方工程款共计元。
4、本协议生效后,甲方向乙方付清工程款共计元,至此所欠款项全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。
第三条:其他条款1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后,甲乙双签订的《工程安装合同》自行终止解除,乙方在本项目的所有债权债务(包含工人工资及其它应付费用)均由乙方自行承担,与甲方无关。
2、乙方承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。
若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的,因此导致甲方产生的损失由乙方承担。
3、双方如由于本协议产生争议,甲乙双方应及时协商解决。
协商不成时,可向甲方所在地人民法院起诉。
4、本撤场协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。
该协议经双方签字后均具备同等法律效力。
撤场交接协议书

撤场交接协议书甲方(发包方):证件号码:住所地:联系方式:乙方(承包方):证件号码:住所地:联系方式:鉴于甲乙双方于[具体日期]签订了关于[项目名称]的[施工/服务]合同(以下简称原合同),现因[合同到期/项目完成/双方协商一致解除合同]原因,需乙方撤离项目现场。
为确保撤场过程顺利进行,双方经友好协商,达成如下撤场交接协议::一、撤场范围本协议涉及的撤场范围包括乙方在[项目名称]施工区域内所有的设备、临时建筑、剩余材料、废弃物及乙方搭建的所有设施等。
二、撤场时间安排1.乙方应于[具体日期]前完成所有撤场准备工作。
2.正式撤场工作应自[开始日期]起至[结束日期]止,共计[天数]天完成。
三、协助与配合1.乙方应指定[具体人员姓名/职位]作为撤场负责人,负责协调撤场事宜。
2.乙方承诺在撤场过程中,配合甲方及场地接收方进行各项交接工作,确保平稳过渡。
四、设备、物资清点与交接1.乙方需对所有撤离的设备、物资进行清单编制,并经甲方确认。
2.移交过程中,乙方应保证设备、物资的完整性,如有损坏或遗失,按原价赔偿。
五、场地清理与恢复1.乙方必须清除施工区域内的所有废弃物,恢复施工前场地状态。
2.场地恢复标准需符合甲方及当地环保部门的要求,经甲方验收合格后方可视为完成。
六、债务与责任1.乙方在项目承建期间所产生的一切债务(包括但不限于设备租赁费、材料费、工资等)与甲方无关,由乙方自行承担。
2.乙方确保无任何第三方权益因撤场行为受损,否则由此产生的法律责任由乙方承担。
七、违约责任1.如乙方未按约定时间完成撤场交接工作,应承担违约责任。
2.任何一方违反本协议约定,应赔偿对方因此造成的损失,并可依据原合同的违约条款追究责任。
七、争议解决1.本合同在履行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决。
2.协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
八、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
建设工程撤场合同

建设工程撤场合同是指在建设工程项目实施过程中,由于各种原因导致合同一方或双方决定提前终止合同履行,按照约定或者双方协商的方式,对已经完成的工程、设备、材料等进行结算、清理、撤离施工现场的协议。
本文将简要介绍建设工程撤场合同的主要内容,以及签订和履行过程中的注意事项。
一、建设工程撤场合同的主要内容1. 合同解除条款合同解除条款应当明确双方同意解除合同的时间、原因和条件。
在合同解除前,双方应当充分沟通,确保解除合同的决定符合法律法规和合同约定。
2. 已完成工程量及价款结算双方应当核实截止解除合同前乙方已完成的工程量,并根据合同约定或双方协商确定的单价进行结算。
同时,应当扣除已支付的款项,计算出甲方尚需支付的款项。
3. 质量保修责任合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
乙方应当对已完成的工程承担质量保修责任,确保工程质量符合合同约定和国家标准。
4. 撤离施工现场及交付物资乙方应当按照合同约定,在规定时间内撤离施工现场,并将甲方提供的生产工器具、设备、材料及生活用品等交还甲方。
若乙方未能按约定撤离施工现场,应当承担相应的违约责任。
5. 违约责任及争议解决合同中应当明确双方在合同解除过程中的违约责任,以及因履行合同产生的争议解决方式。
包括但不限于争议解决途径、仲裁或诉讼地点、适用法律法规等。
6. 其他条款包括但不限于合同解除后的双方权益、保密条款、知识产权保护、不可抗力等。
二、签订建设工程撤场合同的注意事项1. 遵守法律法规。
在签订和履行合同过程中,应当严格遵守国家法律法规,确保合同的合法性、有效性。
2. 明确合同解除条件。
合同中应当明确约定合同解除的条件和程序,以免在履行过程中产生纠纷。
3. 详细约定违约责任。
合同中应当详细约定违约责任,包括违约金、赔偿范围、责任承担主体等。
4. 充分沟通协商。
在合同履行过程中,双方应当保持充分沟通,及时解决合同履行中出现的问题。
5. 注意证据保存。
在履行合同过程中,双方应当妥善保存相关证据,以备不时之需。
施工撤场协议书范本

施工撤场协议书范本《施工撤场协议书》甲方(施工方):乙方(业主方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方撤场相关事宜达成如下协议:一、协议背景1.1 甲方为乙方提供施工服务,工程地点位于【具体地址】。
1.2 双方签订的《建设工程施工合同》编号为【合同编号】,合同约定的施工内容包括【施工内容】。
1.3 双方约定工程竣工日期为【竣工日期】,现工程已达到合同约定的竣工条件。
二、撤场事宜2.1 甲方应按照乙方要求,在【撤场期限】内将施工现场清理干净,达到交付条件。
2.2 甲方应将施工设备、材料等全部撤离施工现场,不得遗留任何杂物。
2.3 甲方应确保施工现场的安全,避免发生安全事故。
三、验收标准3.1 甲方撤场后,乙方应对施工现场进行验收,确保达到合同约定的交付条件。
3.2 乙方应在验收合格后向甲方支付合同约定的尾款。
四、违约责任4.1 任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任。
4.2 甲方未按照约定时间撤场,乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金,违约金计算方式为【违约金计算方式】。
五、争议解决5.1 双方因履行本协议发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
6.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(施工方):乙方(业主方):签订日期:【签订日期】请注意,以上范本仅供参考,具体内容需根据实际情况调整,并在签订协议前征求法律人士的意见。
2024工程结束清算及撤场协议

2024工程结束清算及撤场协议本合同目录一览第一条:定义与术语解释1.1 工程:指合同双方约定的,由乙方负责设计、施工的2024工程项目。
1.2 清算:指工程结束后,对工程款项、材料、设备等进行清点、核对和结算的过程。
1.3 撤场:指工程结束后,乙方将施工场地、设备、临时设施等清理完毕,交付给甲方使用的行为。
第二条:工程结束时间及条件2.1 工程结束时间:双方约定工程结束的时间为2024年某月某日。
2.2 工程结束条件:工程质量符合合同约定,并通过甲方的验收。
第三条:清算程序3.1 工程结束后,乙方应向甲方提供详细的工程决算报告,包括工程款项、材料费、人工费等。
3.2 甲方应在收到决算报告后,按照合同约定进行核对和支付。
第四条:撤场要求4.1 乙方应在工程结束后,按照合同约定将施工场地、设备、临时设施等清理干净。
4.2 乙方应在撤场后,向甲方提供场地清理情况的报告。
第五条:违约责任5.1 若乙方未按照合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。
5.2 若甲方未按照合同约定支付款项,应向乙方支付滞纳金。
第六条:争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
6.2 若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条:合同的生效、变更和解除7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 合同的变更和解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
第八条:合同的解除8.1 在合同履行过程中,若出现不可抗力等特殊情况,导致合同无法履行,双方可协商解除合同。
第九条:保密条款9.1 双方在合同履行过程中,应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。
第十条:法律适用和争议解决10.1 本合同适用中华人民共和国法律。
10.2 双方在履行合同过程中发生的争议,应提交至合同签订地人民法院解决。
第十一条:合同的签订、修改和解除11.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
11.2 合同的修改和解除,应经双方协商一致,并以书面形式确认。
工程赔钱撤场合同

工程赔钱撤场合同甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方承担位于________地点的工程项目(以下简称“该工程”)的建设工作。
现因故需提前终止原合同,并就相关赔偿事宜达成如下协议:一、合同终止1. 甲乙双方同意自____年____月____日起,原合同自动终止。
2. 乙方确认已完成原合同项下的工作内容,并将相关工程文件、资料等移交给甲方。
二、赔偿条款1. 甲方同意向乙方支付赔偿金总额为人民币____元,作为对乙方因合同提前终止而遭受的损失的补偿。
2. 赔偿金的支付方式如下:- 首期款:人民币____元,于本合同签订之日起____个工作日内支付给乙方。
- 尾款:人民币____元,于乙方完成撤场工作并经甲方验收合格后支付。
三、撤场工作1. 乙方应在收到首期赔偿款后____个工作日内,开始撤除现场所有临时设施,并清理现场。
2. 乙方应保证撤场工作不影响现场环境安全和其他正常运营的活动。
3. 乙方完成撤场工作后,应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后____个工作日内完成验收工作。
四、违约责任1. 如甲方未能按照本合同约定支付赔偿金,应按未付款金额的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按照本合同约定完成撤场工作,应承担由此造成的一切损失。
五、争议解决本合同在履行过程中,如发生争议,甲乙双方应首先协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________日期:____年____月____日乙方(盖章):________法定代表人或授权代表签字:________日期:____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程施工劳务承包合同解除及撤场协议
甲方:广东宏昌建筑工程有限公司
乙方:张祖春
甲方与乙方原于2009年01月18日签订的建设工程施工劳务承包合同,现经双方协商同意,该合同于___年___月____日予以解除,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、解除合同、撤场协议:
一、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款万元,详见附表~已完成工程量计价表。
二、经双方对上述费用进行核算统计,截止__年__月__日甲方应付乙方款项共计___万元,该款项已充分考虑并包含了乙方因工程施工、生活建设、工程变更、误工损失、违约条款约定等各种费用,对此乙方无任何异议,乙方不再提出其他任何费用要求。
三、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计___万元,详见附表~已支付费用清单表。
现甲方尚欠乙方款项(扣除合同约定的已完成工程的质量保修金后)计___万元。
本协议签字日后甲方向乙方分付清欠款___万元,至此所欠款项全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属班组人员的纠纷。
四、合同解除并不免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
五、合同解除后,乙方应于日内退出工程现场并移交甲方所提供的生产工器具、设备、材料及生活用品等,不得以任何理由滞留、干扰工程的后续施工,否则应承担拖延费元/日。
六、本协议由双方签字盖章后生效,协议文本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)代表人:(盖章)代表人:(盖章)
年月日。