工程承包合同书专用条款
建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇

建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇篇1工程名称:XXXXXX项目工程地点:XXXXXX发包方(甲方):XXXXXX承包方(乙方):XXXXXX合同编号:XXXXXX签订日期:XXXXXX一、合同双方的权利和义务1. 甲方权利和义务1.1.1 甲方应向乙方提供必要的支持和协助,确保乙方能够顺利完成本项目的工程设计和实施。
1.1.2 甲方应按照合同约定支付相应的款项,确保乙方的合法权益得到保障。
1.1.3 甲方应监督乙方的履约情况,确保乙方按照合同约定履行义务。
2. 乙方的权利和义务2.2.1 乙方应按照合同约定完成本项目的工程设计和实施,确保工程质量和进度。
2.2.2 乙方应遵守相关的法律法规和标准,确保施工安全和环境保护。
2.2.3 乙方应积极配合甲方的监督和管理,确保项目的顺利进行。
二、合同价款和支付方式3. 合同价款本项目的合同价款为人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX),包括工程设计、材料采购、施工安装、调试等全部费用。
4. 支付方式甲方应按照以下方式向乙方支付款项:4.1.1 预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。
4.1.2 中期款:乙方完成工程设计并通过甲方审核后,甲方应向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。
4.1.3 尾款:项目竣工并通过甲方验收后,甲方应向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。
三、工期和进度5. 工期和进度5.1.1 本项目的工期为自合同签订之日起至项目竣工验收之日止。
具体开工时间和竣工时间以甲方书面通知为准。
5.1.2 乙方应按照合同约定的工期和进度完成本项目的工程设计和实施。
如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
5.1.3 甲方应提供必要的支持和协助,确保乙方的工期和进度不受影响。
如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任。
(完整版)建设工程施工合同专用条款(两篇)

(完整版)建设工程施工合同专用条款(二)建设工程施工合同专用条款(二)第一章总则第一条目的和依据1.1 目的:为确保建设工程施工过程中双方权益的保障,明确双方责任和义务,统一遵循合同法、建筑法等相关法律、法规及规章制度,本合同所列条款,由双方共同遵守。
1.2 依据:本合同的制定依据包括但不限于:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。
第二章项目内容与承包方式第二条项目内容2.1 本合同约定的项目内容包括但不限于:项目范围、工程量清单、工程质量标准、工期、工程款支付时间等。
2.2 项目范围:详细列举项目所包含的各项工程及相应数量和质量要求。
2.3 工程量清单:根据工程设计图纸及相关规范,明确列举各项工程的工程量并注明工程计量单位。
第三章项目进展和工期第三条项目进展3.1 承包人应按照合同约定的工程进度要求,合理组织施工,保证施工进度。
3.2 建设单位有权对工程进展进行监督,并提出合理要求与意见。
第四章施工质量和验收第四条施工质量4.1 承包人应按照合同约定的质量标准进行施工,保证工程质量符合国家建筑标准及相关规范要求。
4.2 建设单位有权随时进行工程质量检查,并提出整改要求和意见。
第五章工程款支付第五条工程款支付方式5.1 工程款支付方式为(按比例支付/按工程进度支付)。
5.2 工程款支付时间:根据施工进度及工程量的累计完成情况,双方可以协商确定工程款的支付时间。
第六章违约责任第六条承包人违约责任6.1 承包人未按合同约定的工期完成工程的,应承担相应的违约责任,并按照工程延期的天数支付违约金。
6.2 承包人不按合同约定的施工质量标准进行施工,导致工程质量不符合要求的,应及时进行整改,并赔偿建设单位因此遭受的实际损失。
第七章争议解决方式第七条争议解决方式7.1 承包人和建设单位应本着友好协商的原则解决合同执行中的争议。
7.2 若协商不能解决争议,双方可以协商选择仲裁或诉讼等方式解决。
建筑施工总承包合同专用条款

建筑施工总承包合同专用条款一、合同的目的和范围本合同的目的是确立建筑施工总承包商与业主之间的权利和义务,明确双方在建筑施工项目中的责任和义务。
本合同适用于建筑施工总承包商与业主之间的合作关系。
二、合同的定义和解释1. 建筑施工总承包商:指被业主委托负责整个建筑施工项目的承包商,负责项目的策划、设计、施工、监督等工作。
2. 业主:指委托建筑施工总承包商进行建筑施工项目的法人或个人。
3. 合同价款:指建筑施工总承包商按照合同约定,对完成的工程所应获得的款项。
4. 工程:指建筑施工总承包商负责承包的具体建筑施工项目。
三、合同的内容和条款1. 合同价款1.1 业主应按照合同约定的进度和质量标准,按照工程实际完成情况支付合同价款。
1.2 建筑施工总承包商应按照合同约定的进度和质量标准完成工程,并提供相应的工程进度和质量报告。
1.3 如发生工程变更或增加工程量的情况,双方应重新商定合同价款。
2. 工期和进度管理2.1 建筑施工总承包商应按照合同约定的工期完成工程,并提供相应的工程进度计划。
2.2 如因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。
2.3 如建筑施工总承包商未按照合同约定的工期完成工程,业主有权要求建筑施工总承包商支付违约金。
3. 质量管理3.1 建筑施工总承包商应按照合同约定的质量标准进行施工,并提供相应的质量保证。
3.2 如发现工程存在质量问题,业主有权要求建筑施工总承包商进行整改,并承担相应的责任和费用。
3.3 如建筑施工总承包商未按照合同约定的质量标准完成工程,业主有权要求建筑施工总承包商支付违约金或进行赔偿。
4. 施工安全和环境保护4.1 建筑施工总承包商应按照相关法律法规和标准要求,确保施工过程中的安全和环境保护。
4.2 如发生施工安全事故或环境污染事件,建筑施工总承包商应及时采取措施进行处理,并承担相应的责任和费用。
5. 合同变更和解除5.1 如需要变更合同内容,双方应通过书面协商达成一致,并签订变更合同。
建设工程承包合同专用条款的内容有哪些

建设工程承包合同专用条款的内容有哪些建设工程承包合同专用条款的内容有:发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任、保修责任等。
关于建设工程承包合同专用条款的内容有哪些的问题,下面我为您详细解答。
一、建设工程承包合同专用条款的内容有哪些1、建设工程承包合同专用条款的内容有:发包人与承包人条款、工程名称和范围、施工准备条款、施工组织设计和工期、工程质量和检验条款、价款及支付、材料及设备供应、竣工验收与结算条款、违约责任、保修责任等。
2、法律依据:《民法典》第七百七十一条承揽合同的内容一般包括承揽的标的、数量、质量、报酬,承揽方式,材料的,履行期限,验收标准和方法等条款。
第七百九十五条施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
二、建设工程合同有哪些分类1、建设工程勘察合同建设工程勘察合同是承包方进行工程勘察,发包人支付价款的合同。
建设工程勘察单位称为承包方,建设单位或者有关单位称为发包方(也称为委托方)。
2、建设工程设计合同建设工程设计合同是承包方进行工程设计,委托方支付价款的合同。
建设单位或有关单位为委托方,建设工程设计单位为承包方。
3、建设工程施工合同建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位,也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的,明确双方相互权利义务的协议。
建设工程施工合同的发包方可以是法人,也可以是依法成立的其它组织或公民,而承包方必须是法人。
通过以上内容的讲解,我们知道对于建设工程合同,法律中规定了三种类型,包括建设工程施工合同、建设工程设计合同以及建设工程勘察合同。
希望以上内容能对你有所帮助。
建设项目工程EPC总承包项目合同范本专用条款

建设项目工程EPC总承包项目合同范本专用条款第1条一般规定1.1定义与解释1.1.1双方约定的缺陷责任期为24个月。
1.1.2双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下:导致本工程无法施工的地震、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争.1.1.3双方根据本合同工程的特点,补充约定的其它定义:/.合同文件合同文件的组成及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(3)中标通知书(4)招标文件及其附件(5)本合同通用条款(6)投标文件及其附件(8)标准、规范及有关技术文件(9)工程质量保修书(10)双方约定构成合同组成部分的其它文件双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。
1.3语言文字本合同除使用汉语外,还使用/语言。
1.4适用法律合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规:/1.5标准、规范1.5.1本合同适用的标准、规范(名称):设计、施工期间国家和地方现行及已颁发将要执行的标准、规范。
1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间:/.1.5.3没有成文规范、标准规定的约定:承包人提出规范、标准规定,经发包人书面认可后执行。
需研发试验和须对施工人员进行特殊培训等费用已包含在投标报价中。
发包人的技术要求及提交时间:见招标文件。
承包人提交实施方法的时间:按发包人的要求1.6保密事项双方签订的商业保密协议(名称):/,作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议(名称):/,作为本合同附件。
第2条发包人2.2发包人代表发包人代表的姓名:;发包人代表的职务:;发包人代表的职责:2.3监理人2.3.1监理单位名称:工程总监理姓名:监理的范围:监理的内容:监理的权限:2.5保安责任2.5.1现场保安责任的约定。
在以下两者中选择其一,作为合同双方对现场保安责任的约定。
□发包人负责保安的归口管理□委托承包人负责保安管理2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定:承包人提出制度报发包人和监理人审批。
建筑工程合同范本专用条款

建筑工程合同范本专用条款第一条合同当事人1.1 本合同由以下双方签订:发包方(以下简称“甲方”):(填写发包方名称、地址、法定代表人等)承包方(以下简称“乙方”):(填写承包方名称、地址、法定代表人等)1.2 甲方同意将(具体描述工程项目)的施工任务发包给乙方。
第二条工程概况2.1 工程地点:(填写工程地点)2.2 工程规模:(填写工程规模描述)2.3 工程质量标准:(填写工程质量标准)2.4 工程造价:(填写工程造价约定)第三条工程工期3.1 开工日期:(填写开工日期)3.2 竣工日期:(填写竣工日期)3.3 合同总工期:(填写总工期天数)3.4 乙方应按照甲方的要求,合理安排施工进度,确保工程按时第四条质量管理4.1 乙方必须按照国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件要求进行施工,确保工程质量。
4.2 乙方应建立健全的质量管理体系,确保工程质量符合国家和行业标准。
4.3 甲方可对工程进行质量监督和检查,如发现质量问题,乙方应负责及时整改。
第五条工程变更5.1 工程变更应经甲方书面同意,并签订书面变更协议。
5.2 变更后,乙方应按照新的工程量或变更后的设计文件进行施工。
5.3 如因工程变更导致工程造价或工期发生变化,双方应协商确定相应条款。
第六条分包管理6.1 乙方可以将部分非主体工程分包给具有相应资质的专业分包单位。
6.2 分包单位应接受乙方的管理,并对乙方负责。
6.3 如因分包单位原因造成工程质量等问题,乙方应承担相应责第七条进度款支付7.1 甲方应按合同约定支付进度款,支付时间为收到合格工程量报告后的(具体天数)内。
7.2 进度款支付比例:(填写支付比例)。
7.3 如因甲方原因导致工程进度款支付延迟,乙方有权顺延工期。
第八条竣工验收8.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行竣工验收。
8.2 竣工验收应依据国家建筑工程质量标准和甲方提供的设计文件进行。
8.3 竣工验收合格后,甲方出具验收合格证书,工程方可视为正式交付。
工程类合同专用条款

工程类合同专用条款第一条工程概述甲方(业主)与乙方(承包商)根据平等自愿的原则,针对[工程名称]的建设,经友好协商一致,签订本合同。
工程内容、规模、标准及要求详见合同附件。
第二条工程质量乙方必须按照国家有关质量标准和行业规范施工,保证工程质量达到合同约定的标准。
对于出现的任何质量问题,乙方应负责无偿修复直至满足质量要求。
第三条工程进度乙方应根据合同约定的工期,合理安排施工进度,确保工程按期完成。
如遇不可抗力因素影响工程进度,应及时通知甲方,并协商解决。
第四条工程造价与支付方式工程总造价根据实际完成的工程量结算,具体金额及支付方式按照合同附件中的预算报价单执行。
甲方应按约定时间支付工程款项,逾期支付需承担相应责任。
第五条变更与索赔工程实施过程中,如需变更设计或增减工程量,应遵循合同约定的变更程序。
由此产生的费用变动,双方应根据实际情况进行合理调整。
第六条违约责任甲乙双方均应严格履行合同义务,任何一方违约都应承担相应的违约责任。
违约赔偿应基于实际损失进行计算,不得随意扩大范围或金额。
第七条争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至仲裁机构或依法向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项合同中未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
所有补充协议均为本合同不可分割的一部分,并与本合同具有同等法律效力。
第九条法律适用本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
第十条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上范本仅供参考,具体合同条款应结合项目的实际情况和双方的具体需求来制定。
在签订合同前,建议由专业律师进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
工程合同范本专用条款

工程合同范本专用条款一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[详细工程地点]3. 工程内容:[详细描述工程的范围和工作内容]二、工程期限1. 开工日期:[预计开工日期]2. 竣工日期:[预计竣工日期]3. 工期延误:如因不可抗力等特殊情况导致工期延误,双方应另行协商确定新的工期。
三、工程质量1. 质量标准:[按照国家或行业相关标准规定的质量标准]2. 质量验收:工程竣工后,由双方共同进行验收,验收合格后方可交付使用。
四、工程造价及支付方式1. 工程造价:[具体工程造价金额或计算方式]2. 支付方式:预付款:合同签订后[具体比例]支付预付款。
进度款:按照工程进度分阶段支付进度款,每次支付前需经双方确认工程进度。
竣工结算款:工程竣工并验收合格后,支付剩余的竣工结算款。
五、双方责任与义务1. 发包方责任与义务:提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件。
按合同约定支付工程款项。
协助解决施工过程中遇到的外部协调问题。
2. 承包方责任与义务:按照合同约定的质量标准和工期要求进行施工。
负责施工过程中的安全管理,确保施工人员的安全。
提供施工所需的设备、材料和劳动力。
负责工程的竣工验收和保修工作。
六、工程变更1. 如因设计变更、施工条件变化等原因需要进行工程变更,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致工程造价增加或减少的,双方应按照变更协议进行调整。
七、违约责任1. 双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。
2. 违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 合同生效:本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 未尽事宜:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.2 合同当事人和人员1.1.2.2 发包人: XXX公司1.1.2.3 承包人: XXX公司1.1.2.6 监理人: XXX公司1.1.3 工程和设备1.1.3.2 永久工程:XXX楼、XXX楼、XXX大楼、XX氧化房;。
1.1.3.3 临时工程:发包人只提供施工用水、用电、用天燃气接入点,承包人从接入点接出的施工用水、用电、用天燃气工程费、能源使用费、分包单位接水接电接天燃气能源使用费、管理费等所有费用均由承包人自理或管理,费用已含在投标报价中。
承包人自行办理施工期间用通信、网络、闭路等,不再另计任何费用。
临时用房、场地硬化、防尘措施、场内施工道路及维护、为安全文明施工所采取的所有防护设施及其它措施、施工围墙、大门及不定期墙面宣传装饰、标准化标牌、标语、施工排降水设施、临时绿化设施等,费用已含在投标报价中。
1.1.3.4 单位工程:XXX楼、XXX楼、XXX大楼、XX氧化房;1.1.3.10 永久占地:按施工图纸所示红线范围内的工程占地,并附征地图纸。
1.1.3.11 临时占地:为实施合同工程需要临时占地的范围,包括图纸中可供承包人使用的临时占地范围,以及发包人为实施合同需要的临时占地范围。
1.1.4 日期1.1.4.5 缺陷责任期:按中华人民共和国原建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行,防水保修期是5年。
1.4 合同文件的优先顺序合同文件的优先顺序:合同协议书;补充协议书;合同附件;会议纪要、甲乙双方往来信函、双方有关工程的技术变更、技术洽商、现场签证、现场收方等书面协议或文件;本合同专用条款;图纸、标准、规范及有关技术文件;投标书及其附件;本合同通用条款。
1.5 合同生效的条件合同生效的条件:经双方法定代表人或委托代理人签定盖章后,合同生效。
并送行政主管部门备案。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 发包人提供图纸的期限、数量:发包人在承包人收到中标通知书后10日内提供6套施工图(含竣工所需的图纸)。
1.6.2 承包人提供的文件范围:施工中所需的各类标准图集及规范、需承包人处理的工程大样图及施工图。
承包人提供文件的期限、数量:满足承包人施工及强制性节点工期的需要。
监理人批复承包人提供文件的期限:收到承包人提供的文件后7天。
1.6.3 监理人签发图纸修改的期限:不少于该项工作施工前7天。
1.7 联络1.7.2 联络送达的期限:书面决议形成后3日内。
2 发包人义务2.3 提供施工场地发包人提供施工场地和有关资料的时间:为满足施工准备工程需要的施工用地在发出开工通知前提供。
施工场地有关资料的范围为工程地质图纸和报告、地下管线图等于进场后5日内提供。
2.8 其他义务发包人向承包人提供支付担保的金额、方式和提交时间:无。
发包人大力协助承包人为完成强制性节点工期及工期所作的符合法律法规及合同条款前提下的任何努力。
3 监理人3.1 监理人的职责和权力3.1.1 须经发包人事先批准行使的权力:进度控制、质量控制、安全控制、信息管理和现场组织协调工作。
4 承包人4.1 承包人的一般义务4.1.8 为他人提供方便承包人为他人提供条件的内容:在现有能力范围内(为已进场搭设的设备等或其他配合服务,但不得超过工程竣工时间),配合总包服务费范围内的相关工作。
承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法:均包含在签约合同价格中。
4.2 履约担保承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间:合同价格的10%,以银行保函方式提供,提交时间为领取中标通知书后签订合同之前。
4.3 分包4.3.2 分包的内容当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人:消防工程、暖通工程、电梯安装。
4.11 不利物质条件4.11.1 不利物质条件的范围:无5 材料和工程设备5.1 承包人提供的材料和工程设备5.1.1 承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备:均由承包人负责组织实施,但发包人必须对配电箱;恒温恒湿空调机组;组合式吊顶式空调机组;风机、风机盘管、电动二通阀;水泵;冷却塔;消防报警设备进行品牌质量控制,由承包人提供品牌供货商报发包人审核、选择批准后,在发包人的监督下,在投标报价单价以内由承包人对以上设备进行比选采购。
5.1.2 承包人报送监理人审批的时间:必须保持3天的审批调查期(除价格以外的调查)。
5.2 发包人提供的材料和工程设备5.2.1 材料的名称、规格、数量和价格:无材料的交货方式、地点和日期:无工程设备的名称、规格、数量和价格:无工程设备的交货方式、地点和日期:无5.2.3和工程设备的接收、运输与保管:无6 施工设备和临时设施6.1 承包人提供的施工设备和临时设施6.1.2 发包人承担修建临时设施费用的范围:均由承包人修建,费用含在合同价款内。
临时占地的申请:承包人办理申请手续,发包人协助。
临时占地相关费用:费用由承包人承担,已含在合同价款内。
6.2 发包人提供的施工设备和临时设施:无7 交通运输7.1 道路通行权和场外设施取得道路通行权、修建场外设施权的办理人:承包人负责实施,发包人协助。
相关费用:费用由承包人承担,已含在合同价款内。
7.2 场内施工道路7.2.1 临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人:承包人。
7.2.2 临时道路和交通设施相关费用的承担:费用由承包人承担,已含在合同价款内。
7.4 超大件和超重件的运输道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担:费用由承包人承担,已含在合同价款内。
8 测量放线8.1 施工控制网8.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限:开工前7天。
施工控制网的测设:承包人负责实施。
报监理人审批施工控制网资料的期限:发出开工通知后3天。
9 施工安全、治安保卫和环境保护9.1 发包人的施工安全责任9.1.1 发包人还应按照XX省有关建设工程安全生产监督管理办法XX省房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准等相关规定履行好发包人的施工安全责任。
9.2 承包人的施工安全责任9.2.1 承包人还应按照XX省有关建设工程安全生产监督管理办法等相关规定履行好承包人的施工安全责任。
9.3 治安保卫9.3.1 现场治安管理机构或联防组织的组建:承包人负责实施。
9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制:承包人负责制定并实施,发包人配合,如发生费用由承包人承担。
9.4 环境保护9.4.1 承包人还应按照XX省房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。
10 进度计划10.1 合同进度计划承包人编制施工方案的内容:本次承包的所有单位工程及拟分包工程承包人报送施工进度计划和施工方案的期限:签订合同后10天内报送监理人批复施工进度计划和施工方案的期限:接到承包人报送的施工进度计划和施工方案7天内。
11 开工和竣工11.4 异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的范围:20年一遇的最大降水(雪)量、最高温度为42℃最低温度-5℃。
11.5 承包人的工期延误逾期竣工违约金的计算方法:由承包人原因导致的工期延误(包括强制性工期节点延误),逾期竣工违约金签约合同价的0.20‰/天。
逾期竣工违约金的限额:最高不超过签约合同价的3%。
11.6 工期提前提前竣工的奖励办法:按签约合同价的0.20‰/天。
12 暂停施工12.1 承包人暂停施工的责任承包人承担暂停施工责任的其他情形:非发包人或不可抗力原因引起的其它暂停施工事项。
13 工程质量13.1 工程质量要求13.1.1 发包人、监理和承包人在工程建设中,应执行以下规定:1、四川省有关工程质量及节能管理的相关规定。
2、获得四川省优质工程“天府杯”将给予承包人实际工程结算款1%的奖励,未获得将扣除承包人实际工程结算款1%.3、按国家及地方现行有关施工质量验收规范要求及标准。
13.2 承包人的质量检查承包人提交工程质量保证措施文件的期限:签订合同后10天内报送监理审批,监理审批后同时报送业主。
15 变更15.1 变更的范围和内容变更的范围与内容:施工过程中经由监理人、设计人或承包人提出的经发包人批准的设计变更事项,或由发包人提出的设计变更事项。
15.3 变更程序15.3.2 变更估价承包人提交变更报价书的期限:承包人应在收到变更指示或变更意向书后的7天内,向发包人提交变更报价书。
发包人商定或确定变更价格的期限:发包人应在收到承包人变更报价书后的14天内与承包人商定或确定变更价格后执行。
15.4 变更的估价原则变更估价的原则:A、工程量清单中有的参考工程量清单综合单价执行;B、工程量清单中没有但与工程量清单相似的,参考相似的工程量清单综合单价执行;C、工程量清单中没有的也没相似的设计变更或招标范围以外的工程或暂估价部分,按以下原则执行:计价执行依据:2009年《XX省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件。
人工费调整:按XX省工程造价管理规定。
材料价格调整或未计价材料:如投标报价中有的,参考投标价;如投标报价没有的,参考当地工程造价信息;如投标报价中没有且工程造价信息中也没有的,材料价格由承包人提出、发包人审批后执行。
如投标报价中的材料价格与实施时市场价偏离幅度过大的,参考当地工程造价信息或由承包人提出、发包人审批后执行。
规费及税金:按XX省规定计取办法执行。
工程下浮:除规费、安全文明施工费、税金外总价下浮5%。
15.5 承包人的合理化建议15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法:无15.8 暂估价15.8.1 发包人、承包人在采用招标方式选择供应商或分包人时的权利与义务:(1)本工程中电梯、发电机组属于必须公开招标项目,由发包人及承包人以招标方式选择供应商;(2)承包人应根据工期要求提出相应的设备招标、供应、安装、调试时间安排,并编制招标文书、技术要求、合同条款提供给发包人审查,履行相应的公开招标程序,但这一过程中所发生的所有费用由承包人承担。
(3)设备供应合同的签订由承包人负责,设备的供应、组织实施由承包人负责。
(4)如设备招标价为全费用综合单价或全费用总价(含设计、制造、预验收、运输、安装、调试、验收、检验检测、售后服务等完成合格品交付的所有内容)则以招标合同价作为与承包人的结算价款,原工程量清单中的所涉及的相应费用应扣除,扣除时,如招标暂定单价大于承包人填报设备单价,则按发包人暂定设备单价扣除;如招标暂定单价小于承包人填报设备单价,如要扣除,则按承包人填报设备单价扣除。
(5)如设备招标时为设备单价,由于工程量清单中设备清单综合单价中承包人已对完成设备正常交付使用的其它费用已考虑,则只对电梯、发电机组工程量清单中的发包人暂定设备单价进行价差调整。