建筑工程索赔与反索赔案例精解
经典合同索赔案例及解决方案
经典合同索赔案例及解决方案一、案例背景。
甲建筑公司和乙开发商签订了一份建造写字楼的合同。
合同规定，写字楼必须在18个月内完工，总造价为5000万。
甲公司按照计划开始施工，但是在施工过程中遇到了不少问题。
二、遇到的问题及索赔情况。
1. 地下文物发现。
在基础挖掘阶段，施工人员发现了地下有古代墓葬群。
当地文物保护部门立即介入，要求暂停施工进行考古发掘。
这一停就是3个月。
甲公司的索赔：甲公司认为这是不可预见的情况，导致他们的工期延误和额外成本增加。
他们向乙开发商提出索赔，要求延长工期3个月，并且补偿这3个月内工人闲置、设备租赁闲置等额外费用，共计300万。
乙开发商的态度：乙开发商觉得这是甲公司施工时的意外情况，不应该由他们全部承担。
他们认为甲公司在施工前应该做更详细的地质勘探。
解决方案：经过双方协商，找来合同中约定的仲裁机构进行调解。
仲裁机构查看了双方的合同条款，发现合同中有关于“不可预见的地下文物发现”的条款，规定这种情况下工期应顺延，并且由开发商承担一定比例（80%）的额外费用。
最后乙开发商同意给甲公司延长工期3个月，并且补偿240万的额外费用。
2. 设计变更。
在施工到一半的时候，乙开发商突然要求更改写字楼的外立面设计，由原来的玻璃幕墙改为石材幕墙。
这需要甲公司重新采购材料，调整施工工艺，并且会导致工期延误。
甲公司的索赔：甲公司计算后，要求乙开发商补偿材料差价100万（因为石材比玻璃幕墙材料贵），并且延长工期2个月，同时要求补偿这2个月内的管理费用50万。
乙开发商的态度：乙开发商认为甲公司报价过高，他们觉得工期只需要延长1个月就够了，而且材料差价没有那么多。
解决方案：双方重新找了专业的造价咨询公司和工程顾问对变更部分进行评估。
根据评估结果，材料差价为80万，工期确实需要延长1.5个月，管理费用为40万。
最后乙开发商按照这个结果对甲公司进行了补偿。
3. 恶劣天气影响。
在施工期间，遇到了百年一遇的暴雨天气，持续了1个月。
建设工程反索赔内容(经典案例分析)
建设工程反索赔内容(经典案例分析)一、索赔报告中常见的问题反驳索赔报告，是反索赔的重点，其目的是找出索赔报告中的漏洞和薄弱环节，以全部或部分地否定索赔要求。
任何一份索赔报告，即使是索赔专家作出的，漏洞和薄弱环节总是有的，问题在于能否找到。
这完全在于双方管理水平，索赔经验和能力的权衡和较量。
对对方(业主、总包或分包等)提出的索赔，必须进行反驳，不能直接地全盘认可。
通常在索赔报告中有如下问题存在：1.对合同理解的错误。
对方从自己的利益和观点出发解释合同，有片面性。
这是一种正常现象。
人们对合同常常不能客观地全面地分析，都作有利于自己的解释，导致索赔要求是片面的，不客观的。
有时对方在索赔处理时没有对合同作总体分析，索赔报告中没有贯穿合同精神，或没有引用合同条文，所以索赔理由不足。
2.对方有推卸责任，转移风险的企图。
在索赔报告中所列的干扰事件可能是，或部分是对方管理不善造成的问题；或索赔要求中包括属于合同规定对方自己风险范围内的损失。
3.扩大事实根据，夸大干扰事件的影响，或提出一些不真实的干扰事件和没有根据的索赔要求。
在国际工程中甚至有无中生有或恶人先告状的现象。
4.在对方的索赔报告中未能提出支持其索赔的详细的资料，对方没有、也不能够对索赔要求作出进一步解释，并提供更详细的证据。
所以索赔证据不足，或没有证据。
5.索赔值的计算不合理，多估冒算，漫天要价。
按照通常的索赔策略，索赔者常常要扩大索赔额，给自己留有充分的余地，以争取有利的解决。
例如将因自己管理不善造成的损失和属于自己风险范围内的损失纳入索赔要求中；扩大干扰事件的影响范围；采用对自己有利的但是不合理的计算方法等。
所以索赔值常常会有虚假成份，甚至可能离谱太远。
这些问题在索赔报告中都屡见不鲜。
如果认可这样的索赔报告，则自己要受到损失，而且这种解决也属不合理的，不公平的。
所以对对方的索赔报告必须进行全面地、系统地分析、评价、反驳，以找出问题，剔除不合理的部分，为索赔的合理解决提供依据。
施工中的索赔与赔偿案例分析与应对策略
施工中的索赔与赔偿案例分析与应对策略在建筑施工的过程中，常常会遇到一些未知的风险和问题，这可能导致工期延误，造成额外的成本，并对项目造成损害。
当这些问题不可避免地发生时，索赔和赔偿成为了解决纠纷和补偿损失的主要方式之一。
本文将通过分析实际案例，探讨在施工中的索赔与赔偿问题，并提出应对策略。
1. 案例分析一：变更设计带来的索赔请求某施工公司在进行一项工程时，由于业主的变更设计要求，导致施工方需要返工，并延误了工期。
施工方根据合同条款提出索赔请求，要求业主赔偿返工费用和工期延误所带来的损失。
而业主方则认为变更设计是出于合理的原因，并不应对施工方承担责任。
针对这种情况，施工方可以先通过与业主进行协商，尽量解决问题，争取共同达成一致意见。
如果协商无果，施工方可以运用法律手段，在合同中约定变更设计的责任和赔偿，依法提出索赔请求。
在索赔时，施工方应提供充分的证据，比如业主的书面要求、设计变更的费用和工期增加的具体情况等，以增加索赔请求的合理性。
2. 案例分析二：施工质量问题引发的索赔在某大型项目中，施工方完成了一项关键工程，但在验收阶段却出现了质量问题。
业主方认为施工方未按照要求完成工程，拒绝付款并要求赔偿损失。
施工方则辩称质量问题是由于业主方提供的材料质量不合格导致，不应对此负全部责任。
在这种情况下，双方需要先进行技术鉴定，确立问题产生的原因和责任归属。
如果确实是由于施工方的责任造成的质量问题，施工方应承担修复责任和损失赔偿。
如果问题是由业主方提供的材料不合格所致，施工方可以通过法律途径，要求业主方承担责任并赔偿损失。
在索赔时，施工方应准备充分的证据，比如质量检验报告和材料提供方的证据，以增加索赔请求的合理性。
3. 应对策略在施工中面临索赔与赔偿的问题时，施工方应采取以下策略：3.1 充分研究合同条款在签订合同之前，施工方应充分研究和评估合同条款，特别是与索赔和赔偿相关的条款。
合同中的责任分担、索赔程序和证据要求等内容，将对施工中的索赔与赔偿问题产生重要影响。
索赔(反索赔)案例分析(工程变更索赔)
索赔(反索赔)案例分析(工程变更索赔)一.《案例47》工程变更索赔（见参考文献19 ）某小型水坝工程，系均质土坝，下游设滤水坝址，土方填筑量876 150 m3，砂砾石滤料78 500 m3，中标合同价7 369 920美元，工期1年半。
在投标报价书中，工程净直接费(人工费、材料费、机械费以及施工开办费等)以外，另加12％的工地管理费，构成工程工地总成本；另列8％的总部管理费及利润。
在投标报价书中，大坝土方的单价为4.5美元／m3，运距为750m；砂砾石滤料的单价为5.5美元／m3，运距为1 700m。
开始施工后，咨询工程师先后发出１4个变更指令，其中两个指令涉及工程量的大幅度增加，而且土料和砂砾料的运输距离亦有所增加。
承包商认为，这两项增加工程量的数量都比较大，土料增加了原土方量的5％，砂砾石料增加了约16％；而且，运输距离相应增加了100％及29％。
因此，承包商要求按新单价计算新增加的工程量的价格，并提出了工期索赔（见表15—5）。
在接到承包商的上述索赔要求后，咨询工程师逐项地分析核算，并根据承包合同条款的有关规定，对承包商的索赔要求提出以下审核意见： 1.鉴于工程量的增加，以及一些不属于承包商责任的工期延误，经按实际工程记录核定，同意给承包商延长工期3个月。
2.报价总体分析：工程承包施工合同额 7 369 920美元，其中总部管理费及利润：7 369 920×[8/(100+8)]＝545 920美元工地现场管理费: (7 369 920—545 920)×[12/(100+12)]=731 143美元则每月工地现场管理费: 731 143÷18＝40 619美元 3.对新增的土方40250 m3，进行具体的单价分析。
(1)新增土方开挖费用：按照施工方案，用1 m3正铲挖掘机装车，每小时60 m3，每小时机械及人工费28美元。
则挖掘单价为 28美元/60 m3＝0.47美元／m3 (2)新增土方运输费用：用6t卡车运输，每次运4m3土，每小时运送两趟，运输设备费用每小时25美元。
建设工程合同索赔案例及分析
建设工程合同索赔案例及分析一、案例背景。
咱就说有这么一个建设工程啊，甲方是个房地产开发商，要盖一大片住宅小区。
乙方呢，是一家建筑公司，那可是经验丰富，接了这个大工程。
合同签得明明白白的，啥时候开工，啥时候竣工，用啥材料，质量标准是啥，都写得清清楚楚。
二、问题出现。
这工程干到一半，出岔子了。
乙方发现，甲方提供的施工图纸有问题。
有个地方设计的排水系统啊，按照那个图纸施工的话，根本就没法正常排水，这可咋整？乙方就去找甲方，说：“大哥啊，你这图纸不行啊，我们要是按这个干，以后这房子里不得发大水啊。
”甲方一开始还不太相信，觉得自己请的设计公司挺靠谱的啊。
但乙方拿出各种数据和模拟结果，甲方才意识到问题严重。
三、索赔过程。
1. 提出索赔要求。
乙方那可不含糊，直接给甲方发了个索赔函。
函里写着，因为这个图纸的问题，他们的施工进度被耽误了。
工人们本来计划好的工序，得停下来等甲方重新修改图纸，这期间工人的工资还得照发，这就是一笔损失。
而且那些已经按照错误图纸施工的部分得拆除，重新施工，这又增加了材料和人工成本。
乙方算了一笔账，延误工期导致工人闲置一周，按照每人每天300元工资，10个工人，那就是300×10×7 = 21000元。
拆除和重新施工的材料加上人工，大概得50000元。
所以乙方总共向甲方索赔71000元。
2. 甲方反应。
甲方接到索赔函后，也开始调查。
他们找了设计公司，设计公司承认是自己的失误。
但是甲方觉得乙方索赔的金额有点高，就想跟乙方商量商量。
甲方说：“兄弟啊，你这索赔金额是不是有点水分啊？工人工资这部分，你们不能调整调整别的工程先干着吗？”乙方一听就急了，说：“大哥，你这就不地道了。
我们是按照合同来的，你这图纸有问题，我们就得按照正确的流程走。
要是乱调整工程，到时候出了别的问题咋整？”3. 协商与解决。
双方就这么你来我往地谈了好几轮。
乙方把每一项费用的明细都拿出来给甲方看，什么材料的购买发票啊，工人的考勤记录啊。
建筑工程索赔案例(工程索赔真实案例及分析)
建筑工程索赔案例（工程索赔真实案例及分析）
东北网11月18日讯(记者唐继厚)施工方告发包方不支付剩余工程款，却被发包方反告赔偿违约金，究竟是怎么回事？日前，哈尔滨仲裁委员会受理了这样一个案例。
建筑工程索赔案例（工程索赔真实案例
及分析）建筑工程索赔案例（工程索赔真实案例
及分析）
2023年5月18日，发包公司和施工公司签订了《通信工程施工协议》。
协议签
订后，施工公司按协议约定施工，经双方结算工程款共计400万元。
施工方给发
包方开具了400万元的增值税专用发票，但发包方只支付了工程款380万元，剩
余20万元至今未付。
多次沟通未果，故施工公司申请仲裁，请求发包公司支付工
程款20万元并承担逾期付款违约金2万元。
原来，施工过程中施工公司将光缆剪断，为此通信管理局对发包公司给予行政处罚，罚款1万元。
所以，发包公司认为施工方主张的20万元及利息是因其在履行《通
信工程施工协议》过程中出现严重安全事故，依约扣除的费用。
并且要求施工公司支付违约金5万元。
仲裁裁决，施工方已按《通信工程施工协议》约定如期完成施工，并开具了增值税专用发票，因此，支付工程款20万元的仲裁请求，仲裁庭予以支持。
发包方的损
失争议未解决前有权拒付剩余工程款，因此2万元的违约金仲裁庭不予支持。
根据协议约定，施工方剪断光缆已经构成严重违约，应当承担违约责任。
但约定了视情况承担1万元以上5万元以下违约金。
考虑到因本次事故给发包公司造成的
经济损失和一定的不良影响，仲裁庭酌定施工公司按发包公司实际损失的双倍向其支付违约金，即2万元。
某工程施工索赔与反索赔
某工程施工索赔与反索赔某工程施工过程中，甲乙双方在合同履行过程中发生了争议，甲方认为乙方未能按照合同要求完成工程，导致工程延期，因此提出了索赔。
乙方则认为，工程延期的原因并非自身原因，而是由于甲方变更设计等原因导致，因此提出了反索赔。
一、索赔原因甲方提出的索赔主要基于以下几个原因：1. 乙方未能按照合同约定的时间节点完成工程，导致工程延期。
2. 乙方施工质量不符合合同要求，需要重新施工，从而导致工程费用增加。
3. 乙方在施工过程中，未能按照合同要求进行安全管理，导致安全事故的发生。
乙方提出的反索赔主要基于以下几个原因：1. 工程延期的原因并非乙方自身原因，而是由于甲方变更设计、施工现场条件变化等原因导致。
2. 乙方在施工过程中，遇到了不可抗力因素，如恶劣气候条件、疫情等，影响了施工进度。
3. 乙方在施工过程中，积极与甲方沟通，提出了合理的变更请求，但甲方未能及时回应，导致工程延期。
二、索赔与反索赔的处理1. 甲方对乙方的索赔要求，乙方应当认真对待，组织相关证据，进行反驳。
对于甲方的索赔理由，乙方可以从以下几个方面进行反驳：（1）对于甲方提出的乙方施工延期问题，乙方可以提供相关证据，如施工日志、气象资料等，证明工程延期并非乙方自身原因。
（2）对于甲方提出的施工质量问题，乙方可以对质量问题进行整改，并提供相关整改资料，证明乙方在施工过程中，严格按照合同要求进行施工。
（3）对于甲方提出的安全事故问题，乙方可以提供相关安全管理制度，以及事故发生的具体情况，证明乙方在施工过程中，积极进行安全管理。
2. 乙方对甲方的反索赔要求，甲方应当认真对待，组织相关证据，进行反驳。
对于乙方的反索赔理由，甲方可以从以下几个方面进行反驳：（1）对于乙方提出的工程延期原因，甲方可以提供相关证据，如设计变更通知、施工现场条件变化等，证明工程延期并非甲方原因。
（2）对于乙方提出的不可抗力因素，甲方可以提供相关证据，如气候资料、疫情发展情况等，证明不可抗力因素对工程进度的影响。
工程索赔案例及答案讲解
[案例1]某公司在北京地区新建一办公楼，建筑面积20000m2，开工日期为20XX年6月20日，竣工日期为20XX年11月20日。
工程按照合同约定顺利开工，在结构工程施工到1/2时，甲方与承包商协商，并达成如下协议：甲方将该楼外墙的玻璃幕装修项目、室内隔墙砌筑项目，单独发包给专业公司施工，并支付承包商该项目价格的1.5%作为管理配合费使用，专业公司按承包商管理要求的日期进场，有关工程款由甲方直接支付给专业公司。
承担外墙玻璃幕装修项目的专业公司根据有关承包商的要求，于20XX年4月20日进场施工，但是在进场后的20XX年6月10日，该专业公司因甲方未按其双方签署的合同约定支付工程款而停工，承包商因外墙装修停工，原计划20XX 年10月20日开始的其他外墙施工项目无法进行。
外墙装修项目在20XX年6月份才恢复施工。
在20XX年5月20日，承包商按进度计划安排，要求室内隔墙砌筑项目的施工单位进场，要求完工日期为20XX年11月20日。
该项目的施工单位按合同约定准时进场。
在施工过程中，因施工质量不合格，多次返工，致使承包商的机电施工受到影响。
直到20XX年3月20日才合格地完成砌筑任务，致使机电项目施工拖延了5个月。
问题：（1）承包商是否可以因外墙装修项目停工，向发包人提出工期索赔、经济损失索赔？（2）发包人是否可以向外墙玻璃幕装修单位因停工提出经济损失的索赔？为什么？（3）因室内砌筑进展缓慢，承包商是否可以向发包人提出工期索赔和窝工索赔？[案例1]答：（1）承包商可以向发包人提出工期索赔和经济索赔，因为工期的延长和因工期延长引发的费用增加不是承包人自身原因造成的。
（2）发包人因自身原因未能按合同约定支付工程款，给外墙玻璃幕装修项目的施工单位造成了经济损失，故不能对该施工单位进行索赔，而且该项目的施工单位可以向发包人提出工期索赔和经济损失索赔。
（3）因室内砌筑进展缓慢，承包商可以向发包人提出工期索赔和窝工费用损失索赔。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程索赔与反索赔案例精解
课程内容
一、施工阶段造价控制与调整
1、工程变更解释、操作、内容、分析
2、工程变更程序及价款的确定
3、合同价款调整
二、合同价款调整
1、工程变更的价款调整
2、综合单价的调整
3、材料价格调整
4、措施费用调整
三、工程索赔
1、工程索赔
2、索赔的分类
3、按索赔目的分类
4、按索赔的主体分类
5、按索赔的合同对象分类
6、按索赔的依据分类
7、按索赔的处理方式分类
8、常见的索赔情况
9、索赔费用的计算10、工程索赔的一般程序11、索赔文件的构成
12、工程索赔的一般程序
四、造价索赔
1、索赔的作用
2、索赔的起因
3、索赔的条件
4、索赔的分类
5、索赔的基本程序和分类
6、索赔证据和索赔文件
7、承包商索赔的主要内容与处理原则8、索赔费用的组成和计算方法
五、业主反索赔
1、对承包商履约中的违约责任进行索赔
2、对承包商所提出的索赔要求进行评审、反驳与修正
3、案例
4、工程造价争议
课程优势
•从事工程造价30余年的高级经济师传授工程造价的索赔与反索赔核心技能；
•结合实际工程案例系统讲解工程中各类索赔与反索赔情况及相对应的索赔费用计算方法；
•通过课程学习可迅速提高项目人员在施工阶段造价控制与调整的技能水平。
适合人群
•建设单位、监理单位、施工单位技术管理人员；
•工程造价或工程相关专业准备从事工程造价工作的毕业生。