建设工程施工合同履约
住建局需要的履约合同6篇
住建局需要的履约合同6篇篇1甲方（住建局）：____________________乙方（承包商）：____________________鉴于甲方需要乙方提供建设工程施工服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程履约事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工程期限本工程自签订合同之日起开工，工期为____个月。
如有变动，应提前与甲方协商确定。
三、工程造价及支付方式1. 工程造价：人民币____元整（￥____）。
2. 支付方式：按照工程进度支付款项，具体支付节点及金额按照附件《工程款支付计划表》执行。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程完工后将进行验收，验收标准按照《建筑工程施工质量验收规范》等相关规定执行。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。
2. 乙方应制定文明施工措施，保证施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致的安全事故或环境污染问题，乙方应承担相应法律责任。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定完成工程，需向甲方支付违约金。
如因乙方原因导致工程逾期交付，乙方应按逾期交付部分工程价款的____%向甲方支付违约金。
2. 若乙方在施工过程中存在质量不达标等问题，乙方应承担整改费用并支付相应违约金。
如整改仍不合格，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
3. 若甲方未按合同约定支付工程款，需向乙方支付逾期付款利息。
具体计算方式按照《合同法》相关规定执行。
建设工程施工合同履约5篇
建设工程施工合同履约5篇第1篇示例：建设工程施工合同是指建设工程施工双方为了实现工程质量和工程安全，在合同中规定双方的权利和义务，约定合同履行的内容、工程质量要求和验收标准等，从而保障建设工程的顺利进行并圆满结束。
施工合同的履约是指双方在签订合同后，按照约定的内容和标准认真执行合同义务，确保工程质量和安全，以完成工程建设任务。
在建设工程施工合同履约过程中，需要注意以下几个方面：要合法合规。
施工合同应当符合国家有关法律法规的规定，双方签署的合同应当具备法律效力，确保合同的合法性和合规性。
在签订合同前，双方应当对合同内容进行认真审查，明确合同的权利和义务，防止合同风险和法律纠纷的发生。
要保证工程质量和安全。
施工单位应当严格按照施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量符合国家标准和验收标准。
施工单位应当优先考虑工程安全，采取有效措施预防工程事故和质量问题的发生，确保施工现场的安全和秩序。
要加强合同管理和监督。
建设单位应当加强对施工合同履约的监督和管理，确保施工单位全面履行合同义务。
建设单位可以委托专业机构进行工程质量验收，并对施工单位的工程进度和质量进行监督检查，及时发现并解决工程质量和安全问题。
要及时解决合同纠纷。
在建设工程施工合同履约过程中，可能出现合同纠纷和争议，双方应当通过协商和沟通解决问题。
如果无法达成一致意见，可以通过法律途径解决纠纷，保护自身合法权益。
建设工程施工合同履约是双方共同努力的结果，需要建设单位和施工单位共同遵守合同约定，切实履行合同义务，确保工程质量和安全。
只有通过双方的密切合作和合理协调，才能顺利完成建设工程任务，实现合同的有效履行。
第2篇示例：建设工程施工合同是施工单位与业主之间的法律文件，约定了双方在建设工程施工过程中的权利和义务，是保障双方合法权益的重要依据。
合同的履约对于建设工程的顺利进行至关重要，下面就建设工程施工合同的履约进行一些探讨。
建设工程施工合同的履约需要双方共同遵守合同约定的条款。
建设工程施工合同履约5篇
建设工程施工合同履约5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工项目履约事宜，达成以下协议：一、工程概况工程名称：_________________________工程地点：_________________________工程内容：_________________________工程规模：_________________________二、合同工期开工日期：_______年______月______日竣工日期：_______年______月______日合同工期总日历天数：______天（含法定节假日）三、合同价格及付款方式合同价格：人民币______元整（￥______元）。
付款方式：_________________________。
四、履约保证1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款，确保资金供应。
2. 乙方应按照合同约定组织施工，确保施工质量、安全、工期等满足要求。
3. 甲乙双方应共同遵守国家法律法规，严格执行合同条款，共同维护双方权益。
4. 如遇不可抗力因素导致无法按期履行合同，甲乙双方应及时沟通，协商解决。
五、质量标准及验收方式1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 工程竣工验收按照国家和地方相关规定进行，验收合格后方可交付使用。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应责任和损失。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规定，确保施工现场安全。
2. 乙方应按规定设置安全防护设施，采取必要的安全措施。
3. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
4. 如因乙方违反安全施工和文明施工要求导致事故或损失，乙方应承担相应责任和损失。
建设工程中的施工合同履约与验收
建设工程中的施工合同履约与验收在建设工程的过程中，施工合同的履约和验收是至关重要的环节。
履约是指施工双方按照合同约定的条件和要求，按时、合格地完成各项施工任务；验收则是指由建设工程的业主或监理单位对施工合同履约情况进行检查、确认和评估。
本文将从合同形成、履约要求、验收流程三个方面来探讨建设工程中的施工合同履约与验收。
一、合同形成施工合同的形成是履约与验收的前提。
合同中应明确规定项目的性质、范围、内容、工期、质量、价款等要素，使双方达成双方认同并有约束力的协议。
合同的签订应遵循公正、平等、自愿、协商一致的原则，双方应该对合同内容进行充分沟通和协商，确保各方利益得到合理保障。
二、履约要求1. 工程质量要求在施工合同中，工程质量是一个重要的履约要求。
双方应明确工程质量标准及验收规范，确保工程达到预期的质量要求。
同时，施工方应按时、按质、按合同要求进行施工，采取必要的质量控制措施，保证施工质量。
2. 工期要求工期是施工合同中另一个重要的履约要求。
双方应在合同中约定明确的工期，并制定施工进度计划。
施工方应合理组织施工，合理调配资源，确保工程按时竣工，避免无故延误。
另外，若因不可抗力等特殊原因导致工期延误，双方应及时协商并进行相应的补偿安排。
3. 安全施工要求安全施工是施工合同中不可或缺的履约要求。
施工方应建立健全的安全生产管理体系，遵守相关安全规定，提供必要的安全措施和防护设备，确保施工过程中的安全。
业主或监理单位应对施工方的安全措施进行监督，及时纠正和处理安全隐患，保障工人的生命财产安全。
三、验收流程验收是对施工合同履约情况进行检查、确认和评估的过程。
在施工完成后，业主或监理单位将对工程进行验收，以确保合同约定的工程质量和功能都符合要求。
1. 现场勘查验收开始前，业主或监理单位应首先进行现场勘查，对工程的实际情况进行了解。
这包括对施工过程中的材料使用、施工质量等方面进行检查，确保工程符合施工合同的约定。
建设工程施工合同履约7篇
建设工程施工合同履约7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工项目履约事宜，达成以下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程内容：____________________工程规模：____________________二、合同工期开工日期：按甲方开工令为准。
竣工日期：按照合同工期要求完成。
三、合同价格及付款方式本合同采用固定总价合同方式，总价为人民币______元（大写：______元整）。
具体支付方式为：工程竣工验收合格后支付合同价的______，剩余款项作为质保金在验收合格后一年内支付。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照设计文件、国家及地方现行相关施工规范、验收标准进行施工，确保工程质量达到合同约定标准。
2. 乙方应按照工程进度定期提交验收申请，甲方应及时组织验收，确保工程顺利进展。
3. 如因乙方施工质量问题导致的工程返工、整改等，乙方应承担全部责任。
五、安全生产及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全设施完善，防范事故发生。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，防止扬尘污染。
3. 若因乙方安全生产或文明施工不符合要求导致的一切损失及罚款，由乙方承担全部责任。
六、合同履约保证1. 甲乙双方应本着诚信原则，履行合同义务，确保工程顺利进展。
2. 甲乙双方应互相配合，及时沟通解决合同履行过程中的问题。
如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
3. 乙方应提供必要的履约担保，确保合同履行。
如乙方未能履行合同义务，甲方有权扣除乙方提供的履约担保。
建设工程施工合同履约管理(2024版)
建设工程施工合同履约管理(2024版)合同编号：__________单位名称：____________________________单位地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________单位名称：____________________________单位地址：____________________________联系人：____________________________联系电话：____________________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的施工单位，双方为了明确双方的权利、义务和责任，保证工程的顺利进行，特订立本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________________1.2 工程地点：____________________________1.3 工程规模：____________________________1.4 工程内容：____________________________1.5 工程总投资：____________________________第二条合同价格2.1 本合同的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应当按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成施工任务。
2.3 合同价格包括乙方施工所需的人工、材料、设备、机械台班等费用，以及乙方应承担的税费等。
第三条合同履行3.1 乙方应当按照本合同约定的工程内容和质量标准，按时完成施工任务。
3.2 乙方应当保证施工过程中的人员安全，防止安全事故的发生。
3.3 乙方应当遵守施工现场的管理规定，维护施工现场的整洁和秩序。
3.4 甲方应当按照本合同约定的付款方式和时间，向乙方支付合同价款。
建设工程施工合同履约(3篇)
第1篇一、建设工程施工合同履约的重要性1. 确保工程进度：合同履约是确保工程按期完成的前提。
只有双方严格履行合同，才能保证工程按计划推进，避免因合同纠纷导致工程延期。
2. 保障工程质量：合同履约有助于提高工程质量。
双方在合同中明确工程质量要求，确保施工单位按照约定标准施工，从而降低工程质量风险。
3. 维护双方权益：合同履约有助于维护双方的合法权益。
在合同履行过程中，如出现争议，双方可依据合同约定进行协商或仲裁，确保自身权益得到保障。
4. 促进市场秩序：合同履约有助于规范市场秩序。
通过加强合同履约监管，可以促进建筑市场健康发展，降低行业风险。
二、建设工程施工合同履约的具体内容1. 工程范围：合同中应明确约定工程范围，包括土建、安装、装饰装修等工程内容，以及专业界限划分。
2. 工程造价：合同中应明确约定工程造价，包括预算或概算、调整方式和支付方式等。
3. 工期：合同中应明确约定开工日期、竣工日期、工期总天数，以及因变更设计、甲方责任、不可抗力等因素所导致的工期调整。
4. 工程质量标准：合同中应明确约定工程质量标准，包括国家现行施工规范、验收规范等。
5. 材料和设备：合同中应明确约定材料和设备的采购、检验、使用等要求，确保工程质量和进度。
6. 付款方式：合同中应明确约定付款方式、付款比例、付款时间等，确保工程资金及时到位。
7. 违约责任：合同中应明确约定违约责任，包括违约金、赔偿损失等，以约束双方履行合同。
8. 争议解决：合同中应明确约定争议解决方式，如协商、调解、仲裁等，以保障双方权益。
9. 合同解除：合同中应明确约定合同解除条件、程序和责任，以应对突发情况。
总之，建设工程施工合同履约是工程建设过程中不可或缺的一环。
双方应严格遵守合同约定，确保工程按期、保质、高效完成，共同维护建筑市场秩序。
第2篇一、合同履约的重要性建设工程施工合同履约是保障工程顺利进行、维护合同双方合法权益的关键。
以下为合同履约的重要性：1. 保障工程质量：合同履约有助于确保工程质量达到约定标准，避免因施工过程中出现质量问题而给工程带来安全隐患。
建设施工合同履约注意事项
建设施工合同履约注意事项一、履约义务的明确1.建设单位的义务：建设单位应按照约定提供必要的工程资金、施工场所、土地使用权等，并且应配合施工单位进行施工过程中的各项工作。
2.施工单位的义务：施工单位应按照合同的要求，完成工程施工任务，并提供合格的施工质量和工程安全。
二、施工质量的保证1.工程质量控制：施工单位应按照国家相关标准和规定进行施工，采用符合要求的材料，确保工程质量。
2.检测与验收：在施工过程中，建设单位有权委托第三方进行工程质量检测，确保施工质量符合约定要求。
在工程竣工后，建设单位应进行工程验收，确保工程质量合格。
三、履行期限的约定1.工期的确定：合同双方应明确工程的开工时间和完工时间，并在合同中约定工期延长和缩短的相关条款，以应对工期的变动情况。
2.合理变更：如遇到不可抗力或其他超出合同约定范围的情况，双方应进行变更协商，确保履行期限的协调。
四、费用支付的约定1.工程款支付：建设单位应按照约定的方式和时间付给施工单位工程款，确保施工单位的资金需求。
2.违约责任：如在支付工程款方面发生违约行为，双方应按照法律规定承担相应的违约责任。
五、责任与风险的承担建设施工过程中，双方需对各种风险和责任进行明确约定，防范和减少履约风险。
1.违约责任：对于履约中的各种违约行为，双方应按照合同约定承担相应的违约责任，减少合同纠纷的发生。
2.意外风险：如遇到不可抗力的情况，双方应协商处理，确保双方的权益得到保护。
六、争议解决的方式在履行建设施工合同过程中，如遇到争议，双方应按照法律规定选择适当的争议解决方式。
1.协商解决：双方应优先选择协商解决方式，通过友好协商解决争议，维护合同关系的稳定。
2.仲裁和诉讼：如果协商解决无法达成一致意见，双方可选择提交仲裁机构或法院进行争议解决。
总之，建设施工合同的履行需要合同双方共同努力，按照合同的约定和法律规定履行各自的义务，保证工程质量和履行期限，并在履行过程中及时沟通和协商，以确保合同顺利履约。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同履约
合同范本
变更(variation)是合同履约中的基本特征，是《合同法》规范调整的重要内容。
《合同法》中涉及的合同变更有广义和狭义之分，广义的合同变更包括合同内容的变更和合同主体的变更，狭义的合同变更仅指合同内容的变更，合同的变更原则上面向将来发生效力。
未变更的权利义务继续有效，已经履行的债务不因合同的变更而丧失法律依据。
建设工程施工合同履约过程中，同样存在大量的工程变更。
既有传统的以工程变更指令形式产生的工程变更，也包括由业主违约和不可抗力等因素被动形成的工程变更。
国内的研究学者通常更习惯于将后一部分工程变更视为工程索赔的内容。
1994年，国外工程管理学者semple在考察了加拿大西部24个存在索赔争议的工程项目后，把索赔定义为:非常严重和极具破坏性的工程变更。
[1]fidic施工合同条件中的变更通常包括以下内容:1)合同中包括的任何工作内容的数量的改变;2)任何工作内容的质量或其他特性的改变;3)任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸的改变;4)任何工作的删减，但要交他人实施的工作除外;5)永久工程所需的任何附加工作、生产设备、材料或服务，包括任何有关的竣工试验，钻孔和其他试验和勘探工作;6)实施工程的顺序或时间安排的改变 [2]。
由于工程变更对工程施工的影响，国内外研究人员对工程变更开展了大量的研究工作，提出了诸多工程变更的控制办法，如程
序控制，强化监理制度以及加强决策者对投资行为的管理和引导等[3]，美国的建筑业研究所等机构还专门任命一批工程变更管理人员定量化地研究工程变更对项目的影响和变更本质，提出了许多建设性的变更管理办法[4]。
但由于工程变更的复杂性，对工程变更的控制还缺乏从技术手段、经济手段以及法律手段多角度的系统研究。
因此，加强对建设工程施工合同中的变更控制研究，具有重要的现实意义。
1 工程变更的分类与特征
1 .1工程变更的分类
按照工程变更所包含的具体内容，可将其划分为如下5个类别:1)设计变更;2)施工方案变更;3)计划变更;4)条件变更;5)新增工程。
1 .1 .1设计变更
设计变更是指建设工程施工合同履约过程中，由工程不同参与方提出，最终由设计单位以设计变更或设计补充文件形式发出的工程变更指令。
设计变更包含的内容十分广泛，是工程变更的主体内容，约占工程变更总量的70%以上。
常见的设计变更有:因设计计算错误或图示错误发出的设计变更通知书，因设计遗漏或设计深度不够而发出的设计补充通知书，以及应业主、承包商或监理方请求对设计所作的优化调整等。
1 .1 .2施工方案变更
施工方案变更是指在施工过程中承包方因工程地质条件变化、
施工环境或施工条件的改变等因素影响，向监理工程师和业主提出的改变原施工措施方案的过程。
施工措施方案的变更应经监理工程师和业主审查同意后实施，否则引起的费用增加和工期延误将由承包方自行承担。
重大施工措施方案的变更还应征询设计单位意见。
在建设工程施工合同履约过程中，施工方案变更存在于工程施工的全过程，如人工挖孔桩桩孔开挖过程中出现地下流砂层或淤泥层，需采取特殊支护措施，方可继续施工;公路或市政道路工程路基开挖过程中发现地下文物，需停工采取特殊保护措施;建筑物主体施工过程中，因市场原因引起的不同的规格型号材料之间的代换等等。
1 .1 .3条件变更
条件变更是指施工过程中，因业主未能按合同约定提供必须的施工条件以及不可抗力发生导致工程无法按预定计划实施。
如业主承诺交付的工程后续施工图纸未到，致使工程中途停顿，业主提供的施工临时用电因社会电网紧张而断电导致施工生产无法正常进行;特大暴雨或山体滑坡导致工程停工。
这类因业主原因或不可抗力所发生的工程变更统称为条件变更。
1 .1 .4计划变更
计划变更是指施工过程中，业主因上级指令、技术因素或经营需要，调整原定施工进度计划，改变施工顺序和时间安排。
如小区群体工程施工中，根据销售进展情况，部分房屋需提前竣工，另一部分房屋适当延迟交付，这类变更就是典型的计划变更。
1 .1 .5新增工程
新增工程是指施工过程中，业主动用暂定金额，扩大建设规模，增加原招标工程量清单之外的建设内容。
1 .2工程变更的特征
根据大量工程实践中存在的工程变更所揭示的特征，各类常见工程变更可从可控性、技术性、所处阶段、频率和来源方等五个不同层面加以描述，见表1所示。
从表1可见，设计变更和施工方案变更的可控性强，其余变更的可控性一般或较弱。
从技术性角度而言，设计变更的技术性强，施工方案变更次之，其余变更则较弱。
从所处阶段分析，一般房屋建筑工程变更和施工方案变更的可控性强，其余变更的可控性一般或较弱。
从技术性角度而言，设计变更的技术性强，施工方案变更次之，其余变更则较弱。
从所处阶段分析，一般房屋建筑工程设计变更和施工方案变更涵盖工程施工的全过程，其余变更则主要发生在工程主体施工阶阶段和装饰施工阶段。
从发生频率来看，设计变更最高，施工方案变更次之，其余变更则较低。
从变更的来源方即提出(或引起)变更的主体观察，设计变更范围最广，业主、承包方、监理方和设计方均可提出设计变更要求，而施工方案变更通常由承包方提出，计划变更和新增工程一般业主提出，条件变更则通常由业主或不可抗力引起。
2 工程变更控制程序与原则
2 .1工程变更控制程序
从论述的工程变更特征可知，常见的五类工程变更中，设计变更和施工方案变更频率较高，对工程造价的影响亦较大，是合同控制的重点。
而对设计变更而言，既有业主方对自身项目管理人员提出设计变更的控制，也有业主对承包方、监理方和设计方提出设计变更的控制。
在现行建设工程工程量清单招标投标模式下，经评审的合理低价法是业主在工程招标阶段选择承包方的基本方法，承包方为谋求中标，一般只有选择低价中标的路线，而一旦中标，设计变更则成为承包方调整其工程量清单综合单价的重要途径。
因此加强对承包方提出的变更控制则是合同控制的重中之重。
标准的施工承包方提出工程变更的控制程序见图1所示。
2 .2工程变更控制原则
2 .2 .1双效原则
双效原则是建立在效率原则和效益原则基础之上的工程变更控制原则。