泥工砌墙合同
砌墙泥工施工合同模板
砌墙泥工施工合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！砌墙泥工施工合同模板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行砌墙泥工施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方根据甲方的要求，按照甲方提供的施工图纸和施工要求，进行砌墙泥工施工。
1.2 乙方负责提供施工过程中所需的全部材料，并保证材料的质量符合国家相关标准。
1.3 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，确保工程质量。
二、工程价格2.1 乙方向甲方提供的砌墙泥工施工服务，总价为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2.2 甲方应在合同签订后【】日内，向乙方支付合同总价款的【】%。
2.3 剩余的合同总价款，甲方应在工程验收合格后【】日内支付给乙方。
三、施工期限3.1 乙方应按照甲方的要求，自合同签订之日起【】日内完成施工。
3.2 如乙方因特殊情况无法在约定时间内完成施工，应提前向甲方说明原因，并协商延期。
四、工程质量4.1 乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的合同总价款。
五、违约责任5.1 乙方如未按约定时间完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的【】%。
5.2 甲方如未按约定时间支付合同总价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕合同总价款之日终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
泥工砌墙协议书范本
泥工砌墙协议书范本甲方（业主）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要在指定地点进行砌墙工程，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程量：_____________________5. 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。
二、工程质量要求1. 乙方应按照国家及地方相关建筑规范和标准进行施工。
2. 乙方应保证砌墙所用材料符合甲方要求，并提供材料合格证明。
3. 工程完成后，乙方应提供工程质量保证书。
三、工程费用及支付方式1. 工程总费用为人民币（大写）：_____________________2. 支付方式：甲方应在合同签订后____天内支付工程预付款____%，工程进度达到____%时支付____%，工程竣工验收合格后支付剩余款项。
四、双方权利与义务1. 甲方应提供施工图纸和施工场地，并确保施工条件满足乙方施工要求。
2. 乙方应按照约定时间完成工程，并保证工程质量。
3. 甲方有权对乙方施工过程中的工程质量进行监督和检查。
4. 乙方有权要求甲方按照约定支付工程款项。
五、工程变更1. 如需变更工程内容或工程量，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的工程费用增减，按照实际发生的费用进行调整。
六、违约责任1. 如甲方未按约定支付工程款项，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
七、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
自建房泥工合同4篇
自建房泥工合同4篇篇1自建房泥工合同甲方（委托方）：乙方（承包方）：为明确双方权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方自愿达成如下协议：第一条合同的目的甲方是自建房屋的委托方，乙方是具有合法资质的泥工承包方，双方在自愿、平等的基础上订立本合同，乙方接受甲方的委托，按照约定的要求完成工程项目。
第二条工程内容和进度1.乙方应按照甲方的要求，完成房屋的泥工工程，包括但不限于砌墙、粉刷、找平、防水等工作。
2.双方约定工程周期为X天，自合同生效之日起计算，如果因特殊原因需延长工程期限，应及时通知甲方，并经甲方同意后延期。
第三条材料和设备1.泥工工程所需材料、设备由乙方提供，质量应符合国家标准，经过甲方验收合格后方可使用。
2.材料、设备损坏或者丢失的费用由乙方承担。
第四条工程质量1.乙方应按照约定的工程内容和进度，按时完成工程，并确保施工质量符合国家标准。
2.如因乙方施工不当导致工程质量问题，乙方应承担修复或重做的费用。
第五条费用及支付方式1.甲方应根据泥工工程的实际情况向乙方支付合同金额，总价为X 万元，其中X%作为工程款的预付款，在双方签订合同后X日内支付，余款在工程完成验收合格后一次性支付给乙方。
2.如因乙方原因导致工程未按时完成或需要返工，应按照实际工程进度和质量情况调整支付金额。
第六条违约责任1.若因乙方原因导致工程延误或者质量问题，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、承担修复费用等。
2.若因甲方原因导致工程延误或者质量问题，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付额外费用等。
第七条争议解决本合同涉及的争议由双方协商解决，协商不成的，接受甲地人民法院管辖。
第八条其他事项1.本合同未尽事宜由双方协商解决。
2.本合同自双方签订之日起生效，至工程验收合格日终止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：篇2自建房泥工合同甲方（施工方）：__________乙方（业主方）：__________为了明确双方的权利和义务，保证双方的合法权益，根据相关法律法规，甲、乙双方在自愿、平等、公平的基础上，经协商一致，签订本合同。
泥土砌墙合同模板范本
泥土砌墙合同模板范本甲方（出租方）：乙方（承租方）：为了明确双方合作的责任和权利，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就泥土砌墙合同事项达成如下协议：一、合同基本情况1. 甲方同意将其拥有的土地上的砌墙工作给乙方进行承包。
2. 乙方承诺按照约定的要求和时间完成砌墙工作。
二、合同的签订和生效1. 本合同经双方协商，于____年____月____日正式签订，合同生效。
2. 双方应当严格履行合同约定的各项内容。
三、合同的期限1. 合同期限为____年，自合同生效之日起算。
2. 合同期满前一个月，双方应当书面协商延续或终止本合同。
四、合同的履约内容1. 甲方责任：（1）提供施工现场、相关工具和设备，并保证施工安全；（2）向乙方支付合同约定的报酬。
2. 乙方责任：（1）按照约定的要求和时间完成砌墙工作；（2）保质保量完成施工任务，并保证施工质量符合相关标准。
五、砌墙工程施工进度1. 乙方应按合同约定的工期和进度推进工程施工。
2. 若因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方加快施工进度，若乙方无法按时完成，甲方有权终止合同。
六、合同的报酬1. 甲方在合同中约定支付乙方的报酬为____元。
2. 甲方应按照合同约定的时间和方式向乙方支付报酬。
七、合同的变更和解除1. 双方在履行本合同过程中，若遇有需要变更的情况，应当通过书面协商一致后变更；若无法达成一致，可解除合同。
2. 合同解除后，双方应当按约定的方式和时限结清各项费用。
八、争议解决1. 若在合同履行过程中发生争议，应当通过友好协商解决；若协商未果，可向有关部门申请调解；若仍无法解决，可向法院起诉。
九、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：年月日以上是泥土砌墙合同的模板范本，双方在签订合同时应当根据实际情况进行具体的约定和修改，并尽量避免合同中出现模糊和不明确的内容，以确保双方的合作顺利进行。
砌墙泥工施工合同范本
砌墙泥工施工合同范本甲方（发包方）：________________地址：________________联系方式：________________乙方（承包方）：________________地址：________________联系方式：________________一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程内容：________________4. 工程数量：________________5. 工程单价：________________6. 工程总价：________________二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______日历天三、工程质量标准1. 乙方应按照国家现行的施工及验收规范进行施工，确保工程质量符合相关标准。
2. 砌墙泥工工程应做到平整、垂直、牢固，符合设计要求和甲方的使用要求。
3. 乙方应严格控制工程质量，如发现质量问题应及时整改，直至达到合格标准。
四、工程款支付方式1. 合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的______%作为预付款。
2. 工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价款的______%。
3. 工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价款的______%。
4. 剩余工程总价款的______%作为质保金，质保期满后无质量问题的，甲方一次性无息退还乙方。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务提供施工所需的场地、水、电等基础设施。
按合同约定支付工程款。
有权对乙方的施工过程进行监督和检查。
组织工程竣工验收。
2. 乙方的权利和义务按合同约定的时间、质量要求完成砌墙泥工工程施工任务。
严格按照国家有关安全操作规程进行施工，确保施工安全。
负责施工现场的清洁卫生，做到工完场清。
泥工劳务合同范本6篇
泥工劳务合同范本6篇篇1泥工劳务合同范本甲方（雇主）：__________________乙方（劳务人员）：__________________根据《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就乙方提供泥工劳务事宜订立本合同，共同遵照执行。
一、工作内容及工作地点：1.乙方在甲方工地从事泥工工作，具体工作内容为：砌墙、涂料、瓦工和粘土工等相关工作。
2.工作地点：____________（具体地址）。
二、工作期限：1.本合同自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____个月。
2.双方经过协商，如需延长工作期限，应提前____个工作日书面协商一致后签订书面补充协议。
三、工作时间：1.工作时间为每日____小时，每周工作____天，公休日为____（填写具体公休日）。
2.双方可根据具体工作情况调整工作时间，但总工作时间不得超过法定工时。
四、报酬：1.乙方提供泥工劳务，甲方按照每月工作天数支付劳务报酬，报酬标准为人民币____元/月。
具体根据工作情况进行结算。
2.报酬支付方式为每月____日结算，于____日前向乙方支付上月工资。
五、劳动环境：1.甲方应提供良好的工作环境和必要的劳动条件，保障乙方的劳动权益。
2.如有特殊工作要求或环境情况，双方应协商解决，保证乙方的安全与健康。
六、劳动保护：1.甲方应为乙方购买劳动保险，并按照相关规定及时足额缴纳相关保险费用。
2.乙方在工作中应严格遵守安全操作规程，保障自身和他人的安全。
七、合同解除：1.任何一方如有解除合同的事由，应提前____天书面通知对方，并经双方书面协商一致后解除合同。
2.合同解除后，如有未结算部分，应及时结清并结清相关款项。
八、其他事项：1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2.本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商解决，共同签订书面补充协议。
3.本合同自双方签字生效，至合同期满止。
泥工砌墙承包合同范本
泥工砌墙承包合同范本甲方（业主）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方需要进行建筑工程中的墙体砌筑工作，乙方具有相应的资质和能力完成此项工作，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同项目乙方负责甲方指定地点的墙体砌筑工作，包括但不限于材料准备、墙体砌筑、墙面处理等相关工作。
二、工程质量乙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保墙体坚固、平整、美观，并满足甲方的特定要求。
三、工期要求乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成砌墙工作。
具体开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价为人民币____元，包括材料费、人工费等所有费用。
2. 甲方应支付乙方预付款____元，占总造价的百分之____。
3. 余款在工程验收合格后一次性付清。
五、违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在签订合同前，甲乙双方应仔细阅读合同内容，确保理解并同意所有条款。
为了保证合同的公正性和合法性，建议双方在签订正式合同前咨询法律专业人士。
在实际操作中，泥工砌墙承包合同应详细列明工程的具体要求，包括材料规格、施工工艺、安全标准等，以便于乙方明确其工作范围和标准。
同时，甲方也应提供必要的支持和配合，如及时支付工程款项、提供施工场地等，以确保工程的顺利进行。
砌墙泥工施工合同范本
砌墙泥工施工合同范本
甲方（施工方）：________（公司名称）、地址：________，法定代表人：________，联系电话：________。
乙方（业主方）：________（公司名称）、地址：________，法定代表人：________，联系电话：________。
鉴于双方在诚实信用、平等互利的基础上，经友好协商达成以下合同：
一、工程名称：砌墙泥工程。
二、工程位置：________（具体地址）。
三、工程内容：砌墙泥工程，包括材料购买、施工、清理等。
四、工程时间：工期自________年________月________日开始，至________年________月________日结束。
五、合同价款：合同价款为人民币________元整，支付方式为________。
六、质量保证：甲方保证施工质量符合国家相关标准，如发现施工质量问题，乙方有权要
求甲方进行整改。
七、违约责任：若一方在合同履行过程中发生违约行为，需承担相应的违约责任。
八、争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决，协商不成的，提交有关仲裁机构解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，至工程验收完成之日终止。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________
法定代表人签字：________ 法定代表人签字：________
日期：________ 日期：________
以上内容经双方确认无误后签字生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
泥工砌墙合同篇一：泥工班砌砖合同泥工班砌砖劳务合同项目总包人：（以下简称甲方）砌筑分包人：（以下简称乙方）甲方在湖南华恒建筑工程有限公司（以下简称总包方）签订总承包绥宁山水名都高层商住楼工程，因生产需要将该项目的泥工砌砖劳务分包给乙方承担施工作业，依照《中华人民共和国合同法，建筑法》遵循平等，自愿、诚信的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵照实行。
一、承包内容：1、施工依照参照发包人20XX年在邵阳第二建筑设计院设计的施工图进行施工作业，内容包括主体结构十一\十二\十三栋砖砌体、预制过梁制安、砌筑里架的架凳搭拆搬运、各楼层地面砖渣清运，小型手执工具和技术队伍的各班组织、内部管理与现场技术、放线吊线控平控高生产管理用工。
2、对落地灰及时回笼利用，杜绝现场材料浪费,砌筑包括砖块，砂浆等材料50m水平运输，上车上机并负责塔吊套钩用工。
3、其他说明：1）小型工机具包括：铲子、荡子、灰桶、砖刀、线球、线锤等手执工具和劳保用品，手套、安全帽。
2）楼面清理砖体完工后清理各楼层砖渣，通过物料提升机运至甲方指定地点，以便确保现场文明施工。
二、质量要求与验收：1、砖砌项目的砌筑应按图分中弹线，确保平行和垂直，干砖湿水，砂浆配比正确，砌灰饱满，横平竖直，交搓可靠，确保预留洞口位臵正确,每层门窗立边应保持垂直并四边各加大一公分粉刷空隙，框剪间护墙顶砖须隔一周后再行顶砌且两边及顶面应灰浆饱满,完工后清理落地灰浆尽量并尽量回笼利用。
2、砌筑砖体与柱墙砼结合处的拉结钢筋乙方要求甲方项目部安排木工钻孔定位正确，钢筋工下料准确，植筋牢固，并提前完成本道工序，如不能达标由甲方分别追究他方责任。
3、验收方式：本项目实行边施工边验收，对分项、分部及隐蔽工程均以甲方项目部施工员和监理工程师检查验收为准，对达不到验收要求及时提出、及时整改，直至达到要求为止，对局部确需返工或整改的损失由乙方自负。
6、在施工过程中发现属于乙方责任的工程质量不合格，乙方必须无条件自费返工，如乙方拒不执行，甲方可安排其他队伍返工处理，并按照需返工的工程量乘以承包单项价的110%在乙方工程款中扣除其费用。
7、总之，该工程原则上按照设计图和合同承包内容，结合现行施工规范标准确保实物性全面达到合格；当业主验收合格后，劳务分包方对其分包的施工质量不再承担责任，在质保期内的保修责任由总承包方承担。
三、甲方职责：1、负责提供施工图1套和本单项施工方案及工程进度计划，并按进度计划及时提供工程所需的一切合格原材料和塔吊、施工电梯或塔吊的垂直运输,搅灰搅拌机等主要机械与机操维护。
2、负责各项技术，安全生产交底和现场放线测量抄平工作，统筹安排协调各班组现场工作关系和日常施工生产，实施对工程质量、进度、安全及文明措施的控制、监督、检查和验收，并确保物料提升机在施工时安装到位，负责提供每层所需的施工用水、用电和配电箱及夜间施工照明。
3、及时组织有关部门人员对已完分项工程进行验收，以便快速进入下道工序的施工；依据合同约定及时向乙方进行劳务结算与付款；提供民工住房和生活用水用电。
四、乙方职责：1、乙方负责根据本合同优化组织技术熟练的施工作业队伍，按项目部提供的合符实际的施工方案，有序的进度计划如期完成各项合同施工科目，在施工过程中认真听取甲方、质监、业主及监理的工作指导安排和监督检查，并与现场其他工种协调配合，照顾全局。
2、乙方必须精心施工作业，严格按照施工图和有关技术交底进行施工生产，保证工程质量，按照施工规范要求达到合格交验标准，如造成质量事故，其反工工料均由乙方自行负责，并承担相应的连带责任和所产生的相关处罚。
3、遵守甲方的一切规章及保卫制度，参与相关技术交底生产安排例会并贯彻实行，将其落实情况及时反馈项目部，教育每个职工不拿甲方工地一切财物。
五、结算办法：1、根据承包内容结合实际完成各楼层工程量,实行综合单价大包干,十一号砖混结构砌砖按元/ 每块砖计算,十二\十三号楼框剪按元/ 每块砖,其它或改轻质砼砌块双方另行协商确定。
2、乙方只凭领据领款；承包单价不因市场变化与政策调整均不作浮动调整。
六、付款方式：1、乙方自垫一周的民工生活费和工程所需的工机具及管理费，民工工资原则上每月30日乙方提供进度款支付申请，甲方主管审定实际完成工程量，在下月5日按审定进度款的90%支付给乙方，如此类推；主体工程封顶验收支付合同总价的95%。
2、砖体补洞（含施工电梯提升机处补洞）自上至下亦每月办理一次支付，外架拆除完毕办理完工终结，双方合同义务（缺陷责任整改）执行完毕，且无第三方相关经济债务，并签署与甲方无关的备忘录后款项一次付清。
七、安全责任：1、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按建筑安全操作规程进行施工，教育上班人员有高度的安全意识，认真抓好安全生产、采取必要的安全防范措施消除事故隐患。
2、乙方在动力设备、机械操作、输电线路、地下管井、临边洞口、临街要道施工时应观察安全防护设施，如发现安全隐患应立即报承包方及时整改；在施工现场应配带安全帽及相应防护用品以防高空坠物与触电现象的出现，如发现乙方人员不戴安全帽的，每人每次罚款20元。
3、总包方或业主为乙方民工办理意外工伤建工保险为不记名保险，乙方应提供身份证复印件和各特殊工种上岗操作证件，以便配合甲方办理相关手续。
4、在施工过程中如发生安全事故，应立即报告甲方项目部，以便呈报保险部门；费用在伍佰元以内的由乙方负责，超过的部分由项目部联合保险部门共同承担；上班人员在工地吵架、打架、开玩笑或醉酒上班，造成的安全事故甲方概不负责。
八、其它约定：1、乙方劳务分包人（法人委托书附后）（身份证号：）为乙方唯一代表，负责处理与甲方的一切经济往来事宜。
甲方不认可其他以任何形式与乙方合作的关系实体，不与乙方相关的任何个人发生经济关系，也不承担任何经济和法律连带责任。
2、甲方对乙方派往工地的主要现场管理及技术人员的考勤，乙方应落实到岗，主要管理及技术人员离开工地天以上需取得甲方同意；否则，缺勤一天罚款元，以此类推。
3、乙方必须按月足额支付劳务工资，向其本人提交工资支付清单并将劳务人员工资发放登记表（必须有劳务人员本人签字）交甲方。
5、甲方如不按合同约定支付乙方劳务工资则应承担乙方涉及经济损失；如因原材料供不应求或其他原因（机械故障）造成乙方停呙工的，甲方协助乙方向项目部追究原则上从第三天起实际人数的停工生活费。
九、工期与处罚：１、本合同工程的工期为个月，即乙方施工工期从年月日起至年月日（共月），具体以项目部施工计划为准。
２、乙方工作进度应满足项目部施工进度的要求，是否加班或赶工，应在服从安排和工程进度的前提下由乙方自行决定，甲方不另增补加班或赶工费。
３、当乙方进度滞后时，甲方有权要求乙方进行增加人员,乙方拒不执行或组织不了人员，工期仍达不到施工进度要求时，甲方有权分割乙方剩余工程，并按其分割工程量与合同承包单项价另加10％从乙方工程款中扣除.十、违约责任：１、在履行本合同过程中，如发生争议，可由双方友好协商解决，协商不成的条款且单方又拒不遵照实行者，均可视为违约，守约方可根据违约条款所产生的单项经济损失进行索赔。
２、本合同一经签订即双方应全面履行各自职责，如一单方违约则应赔偿另一守约方的经济损失并承担违约责任;涉及总包方或业主原因造成的停顿或其它所产生的经济损失双方共同按着劳动法追究他方责任。
本合同未尽事宜双方在实施过程中可以另行协商完善或另行订立补充合同；本合同自双方承发包人签字生效，合同项目交验款项结付清则本合同自然终止；本合同一式三份，甲、乙双方各执一份,报项目部一份。
项目总包人：（签字盖章）年月砌筑分包人：年月（签字盖章）日日篇二：泥工砖砌体单包协议泥工砖砌体单包协议发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，1#房砖砌体分项工程，以单包工形式发包给乙方，双方就本建设工程施工事项达成协议如下：一、工程名称：荣新屏山时代广场1#房工程。
二、工程地点：宜宾屏山新县城。
三、工程承包范围：1、砌筑工程：砌筑砖墙（包括砌筑墙用的脚手架拆堆放及配合其他工种作业）。
2、以上砌筑工程在验收交与下道工序施工时清洁卫生打扫完成，甲方方可验收。
四、合同工期：从进场日期起40天。
五、质量要求：①、按现行施工质量验收规范执行；工程质量及乙方承包范围内德分部、分项工程必须一次性验收合格，乙方必须在每个工序自检合格的基础上报项目部验收后方可进行下道工序施工，若因乙方原因造成的质量事故，返工浪费造成的人工、材料损失由乙方负责，并承担相应班组的工期延误损失。
②、严格按照施工技术交底施工，做到工完场地清、材料堆码整齐。
六、安全：乙方必须遵守施工现场安全生产的各项规章制度；服从甲方现场管理人员的统一指挥；遵守施工现场安全生产规程，组织工人进行三级教育和技能培训合格后才能上岗作业，并签订安全生产合同书。
若发生安全事故，一次性损失在5000元以内的由乙方负责解决，5000元以上的分析事故原因，由甲方负责损失的70%，乙方负责损失的30%。
七、结算方法：按实际工程量结算，不在另计算任何费用。
八、单价：九、乙方工作：砌筑砂浆搅拌、运输，各种材料场内的转运，各种脚手架的搭拆以及打扫卫生。
甲方工作：为乙方提供足够的材料。
十、付款方式：⑴、原则上工程完工后付相应工程款的80%，其余工程款待工程竣工验收后一个月付14%，扣除保修金6%，一年内无任何质量问题无保修，则甲方不计利息退还乙方保修金。
⑵、若乙方工程质量、进度满足甲方要求可根据实际情况每月支付其已完成产值的80%工程款。
⑶中途退场按已完成产值的50%支付，并承担材料、工期、质量因中途退场造成的费用。
十一、乙方必须按合同工期保质保量完成，提前一天奖励1000元，推迟一天甲方罚款1000元，以此类推。
十二、乙方在施工过程中必须服从甲方指挥安排，并遵守施工现场的一切规章制度；如乙方不听从安排甲方有权处以罚款或情节严重者可终止合同并承担相应的损失和罚款。
十三、其他约定：发生签证必须现场当天签字，按70元/天计算。
乙方承担工程意外伤害保险费用为总价的1%。
十四、未尽事宜双方协商解决。
十五、本合同一式叁份，均具有相同的法律效力。
本合同自双方签字后生效，付清工程款后失效。
甲方：乙方：年月日年月日承建方：年月日篇三：泥工装修协议泥工装修协议甲方：经甲、乙双方友好协商，甲方决定将xxxxxxx的办公室的泥工装修工程交给乙方施工，协议如下：一、工程项目1、一楼砌墙粉刷，砌楼梯踏步、楼梯踏步贴地砖和配电间砌墙=1600元。
2、二楼2个卫生间砌墙和1个入户门洞修补，20XX元。