2007年造价工程师《案例分析》考试真题及答案
造价员2007-2010年历年真题试卷答案及试题分析(自收集)
2010年度全国建设工程造价员资格考试试卷（湖北省）科目：建设工程计量与计价试题一（15分）某综合楼以工程量清单计价方式进行公开招标，中标价3600万元，其中暂列金额为120万元。
在合同专用条款中约定了本工程只有钢材、水泥市场信息价超过投标时信息价的10％以上时才能调整。
在合同履行中发现：1、投标文件中将现浇矩形粱清单项目的工程量12000m3误以1200 m3的工程量报价；2、工程量清单漏算了12层柱C25砼工程量50 m3及全部屋面防水1200m2,已知12层柱砼的参数与11层柱同；3、投标书中外墙干挂石材价格为140元/ m2,投标期间同类石材市场价为200元/ m2,施工过程中石材价略有上升,承包人与发包人交涉后，发包人口头承诺可以调价,承包人实际购买价格为220元/ m2。
问题：1、竣工结算承包人要求对石材价格调整，能否调整？2、漏掉的12层柱砼及屋面防水如何确定综合单价？依据是什么？3、如何处理现浇矩形梁项目工程量误以1200 m3的工程量报价的问题？4、本工程结算后，工程价款调整、索赔、现场签证金额共80万元，计算最终结算价。
【解】：1、石材价格不能调整。
因为：①不符合合同专用条款约定；②口头承诺无法律效力。
2、①12层柱应按11层柱砼综合单价以50 m3的工程量据实结算。
②屋面防水属漏项新增清单项目，综合单价应由承包人提出，经发包人认可后结算。
3、现浇矩形梁项目工程量错误应由承包人负责，不能调整报价。
4、参考答案：竣工结算价＝3600－120＋80＝3560（万元）讨论：因按清单计价的取费程序表，暂列金额120万元应不含规费、税金，故讨论：因按清单计价的取费程序表，暂列金额120万元应不含规费、税金，故①如80万元不含规费、税金，则：应扣暂列金：120－80＝40（万元）应扣规费＝40×6.35％＝2.54（万元）应扣税金＝40×3.41％＝1.364（万元）竣工结算价＝3600－（40＋2.54＋1.364）＝3556.10（万元）②如80万元已含规费、税金，则：应扣规费＝120×6.35％＝7.62（万元）应扣税金＝120×3.41％＝4.092（万元）竣工结算价＝3600－（120＋7.62＋4.092）＋80＝3548.29（万元）试题二（30分）1、（14分）某建筑砖基础如下图。
07年造价工程师《案例分析》考试真题及答案
2007年造价工程师《案例分析》考试真题及答案建筑类考试历年试题免注册下载word文档试题和答案2007年度全国造价工程师执业资格考试试题及参考答案试题一：某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月，承包合同规定：1．发包入在开工前7天应向承包入支付合同价20％的工程预付款。
2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3．工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包入从承包入每月的工程款中按比例扣留。
4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为5．规费费率％．以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率％，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：工程开工后，发包人要求变更设计。
增加一项花岗石墙面工程．发包入提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以入工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。
消耗量及价格信息资料见下表：在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2．经发包人批准的综台单价为352元／m2．施工至第14个月时，承包入向发包入提交了按原综合单价计算的该项月已完工程量结算报18万元。
经工程师计量。
其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3．问题：建筑类考试历年试题免注册下载word文档试题和答案1．计算该项目工程预付款。
2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题纸表中。
3．列式计算第8个月的应付工程款。
4．列式计算第14个月的应付工程款。
试题二：某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包入．并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工舍同。
合同中部分内容如下，合同工期160天，承包入编制的初始网络进度计划，如图所示。
2007年全国造价工程师《建设工程造价案例分析(土木建筑工程、安装工程)》真题及详解【圣才出品】
2007年全国造价工程师《建设工程造价案例分析（土木建筑工程、安装工程）》真题及详解试题一（20分）某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。
承包合同规定：（1）发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20%的工程预付款；（2）工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣；（3）工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留；（4）当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9；（5）规费费率3.5%，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41%，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计，增加一项花岗石墙面工程，由发包人提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40%，利润率为14%。
消耗量及价格信息资料如表1-1所示。
（单位：m2）表1-1铺贴花岗石面层定额消耗量及价格信息表（2）在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2，经发包人批准的综合单价为325元/m2。
（3）施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。
经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3（原清单工程数量为360m3，综合单价1200元/m3）。
【问题】1．计算该项目工程预付款。
2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入表中。
3．列式计算第8个月的应付工程款。
4．列式计算第14个月的应付工程款。
（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位）【参考答案】1．计算该项目工程预付款。
答：项目工程预付款计算如下：该项目的工程预付款＝合同价×工程预付款比例＝3200×20%＝640（万元）。
工程造价案例分析2007年
工程造价案例分析2007年（一）1、某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月。
承包合同规定： 1．发包人在开工前7天应向承包人支付合同价20%的工程预付款。
2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3．工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包人从承包人每月的工程款中按比例扣留。
4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10%以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9。
5．规费费率3.5%，以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41%，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：(1)工程开工后，发包人要求变更设计，增加一项花岗石墙面工程，由发包人提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以人工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40%，利润率为14%。
消耗量及价格信息资料见表1.1.1。
表1.1.1 铺贴2作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2，经发包人批准的综合单价为325元/m2。
(3)施工至第14个月时，承包人向发包人提交了按原综合单价计算的该月已完工程量结算报告180万元。
经工程师计量，其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3(原清单工程数量为360m3，综合单价1200元/m3。
问题1．计算该项目工程预付款。
2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题表1.1.2中。
3．列式计算第8个月的应付工程款。
4．列式计算第14个月的应付工程款。
(计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。
) （二）1、某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包人，并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工合同。
合同中部分内容如下。
(1)合同工期160天，承包人编制的初始网络进度计划，如图由于施工工艺要求，该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械；B、D、H三项工作施工需使用同一台吊装机械。
造价工程师真题及答案：《案例分析》
造价工程师真题及答案：《案例分析》案例一某企业拟于某城市新建一个工业项目，该项目可行性研究相关基础数据下：1、拟建项目占地面积30亩，建筑面积1100m2。
其项目设计标准、规模与该企业2年前在另一城市修建的同类的项目相同。
已建同类项目的单位建筑工程费用为1600元/m2。
建筑工程的综合用工量为4.5工日/m2，综合工日单价为80元/工日，建筑工程费用中的材料费占比为50%，机械使用费占比为8%，考虑地区和交易时间差异，拟建项目的综合工日单价为100元/工日，材料费修正系数为1.1，机械使用费的修正系数为1.05，人材机以外的其他费用修正系数为1.08。
根据市场询价，该拟建项目设备投资估算为2000万元，设备安装工程费用为设备投资的15%。
项目土地相关费用按20万元/亩计算，除土地外的工程建设其他费用为项目有建安工程费用的15%，项目的基本预备费率为5%，不考虑价差预备费。
2.项目建设期1年，运营期10年，建设投资全部形成固定资产。
固定资产是有你先为10年，残值率为5%，直线法折旧。
3.项目运营期第1年投入自有资金200万元作为运营期的流动资金。
4.项目正常年份销售收入为1560万元，营业税金及附加税率为6%，项目正常年份经营成本为400万元。
项目运营期第1年产量为设计产量的85%，运营期第2年及以后各年均达到设计产量，运营期第1年的销售收入，经营成本均为正常年份的85%。
企业所得税率为25%。
问题：1.列式计算拟建项目的建设投资。
2.若该项目的建设投资为5500万元，建设投资来源为自有资金和贷款，贷款为3000万元，贷款年利率为7.2%(按月利息)，约定的还款方式为运营期前5年等额还本，利息照付方式。
分期列式计算项目运营期第1年，第2年的总成本费用和净利润以及运营期第2年年末的项目累计盈余资金，(不考虑企业公积金，公益金提取及投资者股利分配)(计算结果保留两位小数)案例二(20分)某隧洞工程，施工单位与项目业主签订了120000万元的施工总承包合同，合同*********，处罚(或奖励)金额3万元。
07年造价员考试试题(含有答案)
2007年山东省工程造价专业人员业务水平等级统一考试《建设工程造价管理》试卷(闭卷·考试时间90分钟)注意事项：报考各专业不同级别的考生．请按照下列要求答题：1．初级：单项选择题1至40题．多项选择题57至76题2．中级：单项选择题1至48题．多项选择题57至80题3．高级：单项选择题1至56题．多项选择题57至84题4．如参加多科目不同级别考试．请选择较高级别答题一、单项选择题(每题1．5分。
每题的备选答案中．只有1个最符合题意)1．可行性研究是对工程项目做出是否投资的决策以前，进行的—C—分析论证的科学分析方法和技术手段。
（P26）A市场环境 B经济 C技术经济 D产品质量2．项目的可行性研究阶段，应编制—A—。
（P91）A投资估算 B总概算 C施工图预算 D修正概算3．从行为性质上说，工程招标属于—A—。
（P17）A要约邀请 B要约 C承诺 D通知4．施工合同解除后，已经订货的材料、设备。
由订货方负责退货或解除订货合同；不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用的承担人为—A—。
（P66）A发包人 B承包人 C订货方 D责任方5．下列关于项目负债筹资的表述中，正确的是—B—。
（P143） A银行贷款的流动性越高，资金的安全性和效益性就越低B发行企业债券，原投资者对企业的控制权不变C一般情况下，融资租赁的资金成本较低D通过国际金融组织贷款可以较快筹集大额资金，但利息和费用负担较高6．诉讼时效是指—C—在法定期间内，未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时，法律规定消灭胜诉权的法律制度。
（P58）A责任人 B义务人 C权利人 D被告人7．FIDIC合同条件下所规定的工程费用支付的范围主要包括两部分，即—B—。
（P169）A合同内费用、合同外费用B 工程量清单中的费用、工程量清单以外的费用C 工程费用、零星费用D预付款、工程进度款8．工程造价是指—D—。
（P74）A建设项目的建设成本 B建设工程的承发包价格C A．与B均不正确 D从不同角度理解，A与B均正确9．某工程造价为1000万元，计划一年工期，该工程的主要材料等所占比重为60％，预付备料款额度为30％，那么该工程的预付备料款的起扣点为—C—。
2007年江苏省建设工程造价员资格考试_土建造价案例分析(含答案)-推荐下载
子目名称及做法
自卸汽车运土,运距 2Km(正铲挖掘机装车)
胶泥接桩断面 350*350
M10 混合砂浆 KP1 粘土 多孔砖 240×115×90 1 砖墙
单位
4
对全部高中资料试卷电气设备，在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验；通电检查所有设备高中资料电试力卷保相护互装作置用调与试相技互术关，系电通，力1根保过据护管生高线产中0不工资仅艺料可高试以中卷解资配决料置吊试技顶卷术层要是配求指置，机不对组规电在范气进高设行中备继资进电料行保试空护卷载高问与中题带资2负料2，荷试而下卷且高总可中体保资配障料置各试时类卷，管调需路控要习试在题验最到；大位对限。设度在备内管进来路行确敷调保设整机过使组程其高1在中正资，常料要工试加况卷强下安看与全22过，22度并22工且22作尽22下可护都能1关可地于以缩管正小路常故高工障中作高资；中料对资试于料卷继试连电卷接保破管护坏口进范处行围理整，高核或中对者资定对料值某试，些卷审异弯核常扁与高度校中固对资定图料盒纸试位，卷置编工.写况保复进护杂行层设自防备动腐与处跨装理接置，地高尤线中其弯资要曲料避半试免径卷错标调误高试高等方中，案资要，料求编试技5写、卷术重电保交要气护底设设装。备备置管4高调、动线中试电作敷资高气，设料中课并技3试资件且、术卷料中拒管试试调绝路包验卷试动敷含方技作设线案术，技槽以来术、及避管系免架统不等启必多动要项方高方案中式；资，对料为整试解套卷决启突高动然中过停语程机文中。电高因气中此课资，件料电中试力管卷高壁电中薄气资、设料接备试口进卷不行保严调护等试装问工置题作调，并试合且技理进术利行，用过要管关求线运电敷行力设高保技中护术资装。料置线试做缆卷到敷技准设术确原指灵则导活：。。在对对分于于线调差盒试动处过保，程护当中装不高置同中高电资中压料资回试料路卷试交技卷叉术调时问试，题技应，术采作是用为指金调发属试电隔人机板员一进，变行需压隔要器开在组处事在理前发；掌生同握内一图部线纸故槽资障内料时，、，强设需电备要回制进路造行须厂外同家部时出电切具源断高高习中中题资资电料料源试试，卷卷线试切缆验除敷报从设告而完与采毕相用，关高要技中进术资行资料检料试查，卷和并主检且要测了保处解护理现装。场置设。备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况，然后根据规范与规程规定，制定设备调试高中资料试卷方案。
造价工程案例分析真题及答案
造价工程案例分析真题及答案2007年度全国造价工程师执业资格考试试卷试题一：（20分）某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月，承包合同规定：1．发包入在开工前7天应向承包入支付合同价20％的工程预付款。
2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3．工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包入从承包入每月的工程款中按比例扣留。
4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9.5．规费费率3.5％．以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41％，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计。
增加一项花岗石墙面工程．由发包入提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以入工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。
消耗量及价格信息资料见下表：（2）在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2．经发包人批准的综台单价为352元／m2．（3）施工至第14个月时，承包入向发包入提交了按原综合单价计算的该项月已完工程量结算报18万元。
经工程师计量。
其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3（原清单工程数量为360m3，综合单价1200元／m3）．问题：1．计算该项目工程预付款。
2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题纸表1.1中。
3．列式计算第8个月的应付工程款。
4．列式计算第14个月的应付工程款。
（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。
）试题二：（20分）某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包入．并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工舍同。
合同中部分内容如下，（1）合同工期160天，承包入编制的初始络进度计划，如图2.1所示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2007年度全国造价工程师执业资格考试试题及参考答案试题一：（20分）某工程项目施工承包合同价为3200万元，工期18个月，承包合同规定：1．发包入在开工前7天应向承包入支付合同价20％的工程预付款。
2．工程预付款自工程开工后的第8个月起分5个月等额抵扣。
3．工程进度款按月结算。
工程质量保证金为承包合同价的5%，发包入从承包入每月的工程款中按比例扣留。
4．当分项工程实际完成工程量比清单工程量增加10％以上时，超出部分的相应综合单价调整系数为0.9.5．规费费率3.5％．以工程量清单中分部分项工程合价为基数计算；税金率3.41％，按规定计算。
在施工过程中，发生以下事件：（1）工程开工后，发包人要求变更设计。
增加一项花岗石墙面工程．由发包入提供花岗石材料，双方商定该项综合单价中的管理费、利润均以入工费与机械费之和为计算基数，管理费率为40％，利润率为14％。
消耗量及价格信息资料见下表：（2）在工程进度至第8个月时，施工单位按计划进度完成了200万元建安工作量，同时还完成了发包人要求增加的一项工作内容。
经工程师计量后的该工作工程量为260m2．经发包人批准的综台单价为352元／m2．（3）施工至第14个月时，承包入向发包入提交了按原综合单价计算的该项月已完工程量结算报18万元。
经工程师计量。
其中某分项工程因设计变更实际完成工程数量为580m3（原清单工程数量为360m3，综合单价1200元／m3）．问题：1．计算该项目工程预付款。
2．编制花岗石墙面工程的工程量清单综合单价分析表，列式计算并把计算结果填入答题纸表1.1中。
3．列式计算第8个月的应付工程款。
4．列式计算第14个月的应付工程款。
（计算结果均保留两位小数，问题3和问题4的计算结果以万元为单位。
）试题二：（20分）某大型工业项目的主厂房工程，发包人通过公开招标选定了承包入．并依据招标文件和投标文件，与承包人签订了施工舍同。
合同中部分内容如下，（1）合同工期160天，承包入编制的初始网络进度计划，如图2.1所示。
由于施工工艺要求，该计划中C、E、I三项工作施工需使用同一台运输机械；B、D、H三项工作施工需使用同一台吊装机械。
上述工作由于施工机械的限制只能按顺序施工．不能同时平行进行。
（2）承包入在投标报价中填报的部分相关内容如下；①完成A、B、C、D、E、F、G、H、I九项工作的入工工日消耗最分别为：100、400、400、300、200、60、60、90、1000个工日；②工入的日工资单价为50元／工日，运输机械台班单价为2400元／台班；吊装机械台班单价为1200元／台班；③分项工程项目和措施项目均采用以直接费为计算基础的工料单价法．其中的间接费费率为18％；利润率为7％；税金按相关规定计算．施工企业所在地为县城。
（3）合同中规定：人员窝工费补偿25元／工日；运输机械折旧费1000元／台班；吊装机械折旧费500元／台班。
在施工过程中，由于设计变更使工作E增加了工程量．作业时间延长了20天，增加用工100个工日，增加材料费2.5万元，增加机械台班20个．相应的措施费增加1.2万元．同时，E、H、I的工人分别属于不同工种，H、I工作分别推迟20天。
问题：1．对承包入的初始网络进度计划进行调整，以满足施工工艺和施工机械对施工作业顺序的制约要求。
2．调整后的网络进度计划总工期为多少天？关键工作有哪些？3．按《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2003]206号）文件的规定计算该工程的税率。
分项列式计算承包商在工作E上可以索赔的直接费、间接费、利润和税金。
4．在因设计变更使工作E增加工程量的事件中，承包商除在工作E上可以索赔的费用外，是否还可以索赔其他费用？如果有可以索赔的其他费用，请分项列式计算可以索赔的费用，如果没有，请说明原因。
（计算结果均保留两位小数。
）试题三：（20分）某承包人参与一项工程的投标，在其投标文件中。
基础工程的工期为4个月，报价为1200万元，主体结构工程的工期为12个月。
报价为3960万元，该承包入中标并与发包人签订了施工合同。
合同中规定，无工程预付款，每月工程款均于下月末支付，提前竣工奖为30万元／月。
在最后1个月结算时支付。
签订施工合同后。
该承包入拟定了以下两种加快施工进度的措施：（1）开工前夕，采取一次性技术措施。
可使基础工程的工期缩短1个月，需技术措施费用60万元；（2）主体结构工程施工的前6个月，每月采取经常性技术措施，可使主体结构工程的工期缩短1个月，每月末需技术措施费用8万元。
假定贷款月利率为1％，各分部工程每月完成的工作量相同且能按合同规定收到工程款。
问题：1.若按原合同工期施工，该承包入基础工程款和主体结构工程款的现值分别为多少？2.该承包入应采取哪种加快施工进度的技术措施方案使其获得最大收益？3.画出在基础工程和主体结构工程均采取加快施工进度技术措施情况下的该承包入的现金流量图。
（计算结果均保留两位小数。
）试题四：（20分）某工程采用公开招标方式，招标入3月1日在指定媒体上发布了招标公告，3月6日至3月12日发售了招标文件，共有A、B、C、D四家投标人购买了招标文件。
在招标文件规定的投标截止日（4月5日）前，四家投标入都递交了投标文件。
开标时投标人D因其投标文件的签署入没有法定代表入的授权委托书而被招标管理机构宣布为无效投标。
该工程评标委员会于4月15日经评标确定投标入A为中标入，并于4月26 日向中标入和其他投标人分别发出中标通知书和中标结果通知，同时通知了招标入。
发包入与承包入A于5月10 日签订了工程承包合同．合同约定的不含税合同价为6948万元，工期为300天；合同价中的间接费以直接费为计算基数，间接费率为12％，利润率为5％。
在施工过程中，该工程的关键线路上发生了以下几种原因引起的工期延误：（1）由于发包入原因，设计变更后新增一项工程于7月28日至8月7日施工（新增工程款为160万元）；另一分项工程的图纸延误导致承包入于8月27日至9月12日停工。
（2）由于承包入原因，原计划于8月5日晨到场的施工机械直到8月26日晨才到场。
（3）由于天气原因．连续多日高温造成供电紧张。
该工程所在地区于8月3日至8月5日停电，另外，该地区于8月24日晨至8月28日晚下了特大暴雨。
在发生上述工期延误事件后，承包入A按合同规定的程序向发包入提出了索赔要求，经双方协商一致。
除特大暴雨造成的工期延误之外，对其他应予补偿的工期延误事件．既补偿直接费又补偿间接费，间接费补偿按合同工期每天平均分摊的间接费计算。
问题：1.指出该工程在招标过程中的不妥之处，并说明理由。
2.谈工程的实际工期延误为多少天？应予批准的工期延长时间为多少天？分别说明每个工期延误事件应批准的延长时间及其原因。
3.图纸延误应予补偿的间接费为多少？4.该工程所在地市政府规定．高温期间施工企业每日工作时间减少1小时，企业必须给职工每入每天10元高温津贴。
若某分项工程的计划工效为1.50平方米／每小时。
计划工日单位为50元，高温期间的实际工效降低10％．则高温期间该分项每平方米入工费比原计划增加多少元？（费用计算结果保留两位小数。
）试题五：（20分）某企业拟建一条生产线。
设计使用同规模标准化设计资料。
类似工程的工程费用造价指标见表5.1；类似工程造价指标中主要材料价格表见表5.2.拟建工程当地现行市场价格信息价格及指数见表5.3.问题：1.拟建工程与类似工程在外部建设条件有以下不同之处：（1）拟建工程生产所需粘土原料按外购考虑，不自建粘土矿山；（2）拟建工程石灰石矿采用2.5km皮带长廊输送，类似工程采用具有同样输送能力的1.5km皮带长廊。
根据上述资料及内容分别计算调整类似工程造价指标中的建筑工程费、设备购置费和安装工程费。
2.类似工程造价指标中建筑工程费用所含的材料费、入工费、机械费、综合税费占建筑工程费用的比例分别为58.64％、14.58％、9.46％、17.32％。
根据已有资料和条件，在答题纸表5.1中计算建筑工程费用中的材料综合调整系数，计算拟建工程建筑工程费用。
3.行业部门测定的拟建工程设备购置费与类拟工程设备购置费相比下降2.91％，拟建工程安装工程费与类似工程安装工程费相比增加8.91％。
根据已有资料和条件，计算拟建工程设备购置费、安装工程费和工程费用。
（计算结果均保留两位小数。
）试题六：（40分）本试题分三个专业（Ⅰ土建工程、Ⅱ工业管道安装工程、Ⅲ电气安装工程），请任选其中一题作答。
若选作多题，按所答的第一题（卷面顺序）计分。
Ⅰ．土建工程某小高层住宅楼建筑部分设计如图6.I所示，共12层。
每层层高均为3米，电梯机房与楼梯间部分凸出屋面。
墙体除注明者外均为200mm厚加气混凝土墙．轴线位于墙中。
外墙采用50mm厚聚苯板保温。
楼面做法为20mm厚水泥砂浆抹面压光。
楼层钢筋混凝土板厚100mm，内墙做法为20mm厚混合砂浆抹面压光。
为简化计算首层建筑面积按标准层建筑面积计算．阳台为全封闭阳台，⑤和⑦轴上混凝土柱超过墙体宽度部分建筑面积忽略不计，门窗洞口尺寸见表6.I.1，工程做法见表6.I.2.问题：1.依据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB／T 50353-2005）的规定，计算小高层住宅楼的建筑面积。
将计算过程、计量单位及计算结果填入答题纸表6.I.1“建筑面积计算”。
2.依据《建筑工程工程量清单计价规范》附录B的工程量计算规则，计算小高层住宅楼二层卧室1、卧室2、主卫的楼面工程量以及墙面工程量．将计算过程、计量单位及计算结果按要求填入答题纸表6.I.2“分部分硬工程量计算”。
3.结合图纸及表6.I.2“工程做法”进行分部分项工程量清单的项目特征描述，将描述和分项计量单位填入答题纸表6.I.3“分部分项工程量清单”。
（计算结果均保留两位小数。
）Ⅱ．管道安装工程1．某住宅区室外热水管网布置如图6.Ⅱ所示。
管网部分分部分项工程量清单项目的统一编码见下表：2．有一输气管线工程需用Φ11020×6的碳钢板卷管直管，按管道安装设计施工图示直管段净长度（不含阀门、管件等）共5000m，采用埋弧自动焊接。
所用钢材均由业主供应标准成卷钢材。
某承包商承担了该项板卷管直管的制作工程，板卷管直管制作的工料机单价和相关要求说明如下：注：1．Φ1020×6的碳钢板卷管直管重量按150kg／m计；2．按照以下规定：碳钢板卷管安装的损耗率为4％。
每制作1t的板卷管直管工程量耗用钢板材料1.05t；钢卷板开卷与平直的施工损耗率为3%；3．管理费、利润分别按人工费的60%、40％计。
问题：1.将各项管道和管道支架制作安装清单项目工程量的计算过程，分别写在答题纸相应位置。
根据《建设工程工程量清单计价规范》的有关规定，编制如图6.Ⅱ所示管网系统的分部分项工程量清单项目，将结果填入答题纸表6.Ⅱ.1“分部分项工程量清单表”第2、3、4、5栏内。