桩基维修合同范本(3篇)
桩基工程施工合同范本5篇
桩基工程施工合同范本5篇施工合同是指发包方(建设单位) 和承包方(施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。
以下是整理的桩基工程施工合同范本5篇，欢迎阅读参考! 桩基工程施工合同范本(1)甲方：乙方：周某某，男，汉族，住某某某根据《合同法》及其他相关法律的规定,甲乙双方本着友好协商和自愿的原则,就乙方承包桩基施工工程一事达成如下协议,甲乙双方均应按照本协议项下的规定严格执行,确保工程的顺利完工。
一、工程概况1、工程名称：广东省汕头市马浦镇1#高架桥桩基工程2、工程基本情况：桩基总量1500根，孔深35m至60m，工程单价280元/m。
二、双方权利义务1、甲方提供本施工工程所需的吊车、下笼、三通一平，并应当提供施工工人住房，本施工工程水、电费由甲方负责。
2、合同签订后，乙方应该尽快组织机械设备进场施工，如因乙方的原因而迟迟不能进场施工，甲方有权追究乙方的违约责任。
3、甲方应该在乙方机械设备进场后5日内提供好本合同第二条第1款所规定的内容，超过5日的，甲方应向乙方承担违约责任。
4、甲方应该为乙方的施工提供良好条件，包括工作面、征地等，保证乙方按照正常的工期进行施工，如因甲方原因导致乙方暂停或者不能施工等影响工程施工进度的情形，甲方应向乙方承担违约责任，造成损失的，还应该承担赔偿责任。
5、乙方保证按照相关的质量标准进行施工，保证工程的施工质量，如甲方认为乙方的工程施工质量不合格，其应该向乙方提供标准的工程质量报告，否则即视为工程施工质量合格。
6、如工程出现施工质量问题，乙方有义务组织修复，修复费用由甲方承担。
7、合同签订后，如因工程施工难度增加、质量标准提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的费用由甲方承担。
三、工程结算及付款方式1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程总量80%的工程款，结算依据为上月工程总量和本合同第一条第2款规定的工程单价，否则甲方应该向乙方承担违约责任。
桩基施工合同范本(4篇)
桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。
3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。
5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。
6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。
7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。
二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。
三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。
2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。
四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。
2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。
3、做好详细施工记录，并交甲方存档。
4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。
五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。
六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。
2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。
3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。
桩基施工合同范本官方版
桩基施工合同范本官方版
甲方：（委托方名称）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（承包方名称）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟进行桩基施工，乙方愿意承接该工程，双方达成如下协议：
一、工程内容
1.1 甲方委托乙方进行桩基施工，包括但不限于桩基设计、材料采购、施工过程中的实施、质量控制等。
二、施工期限
2.1 本合同签订后，双方应立即安排施工，并约定施工周期为______天/月。
三、工程款项及支付方式
3.1 工程总价为______元人民币。
工程款项按照工程的完成进度进行支付，具体分期支付比
例和支付方式另行协商确定。
四、质量保证
4.1 乙方保证施工符合国家标准和甲方的要求，并承担因施工质量问题引发的责任。
五、双方权利与义务
5.1 甲方有权要求乙方提供施工进度、质量报告等相关资料，并有权对施工过程进行监督
检查。
5.2 乙方保证施工期间的安全防护措施，如有安全事故发生，负主要责任。
5.3 双方在履行本合同过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有关部门
申请调解或仲裁。
六、其他事项
6.1 未尽事项按照双方另行协商的内容执行。
七、合同终止
7.1 在工程完成前，双方经协商一致同意可以解除本合同。
7.2 若因某方违约导致合同解除，违约方应承担违约责任。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：
甲方代表签字：乙方代表签字：。
桩基础工程合同6篇
桩基础工程合同6篇篇1桩基础工程合同范本甲方：甲方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话乙方：乙方名称（公司名称或个人姓名）、法定代表人（或个人）、联系地址、联系电话鉴于：1. 甲方拟委托乙方进行桩基础工程施工，双方达成一致意见，特订立本桩基础工程合同。
2. 双方均系具有独立法人资格的主体，有权签订本合同。
根据《合同法》和有关法律、法规的规定，并遵循诚实信用、平等自愿的原则，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：桩基础工程施工合同二、工程内容：本合同的工程内容为甲方委托乙方进行桩基础工程施工。
包括但不限于桩基础设计、桩基础打桩、桩基础验收等。
三、工程地点：工程项目地点为____________________（详细地址）。
四、工程工期：工程工期为____年____月____日（自施工开工之日起计算）。
五、价款支付：工程价款为人民币____________________元整。
工程款项支付方式为____________________（一次性支付或分期付款等）。
六、合同履行方式：甲、乙双方在本合同中约定的原则如有争议，可以协商解决；协商不成的，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定解决。
七、违约责任：任何一方违反本合同的约定，应当承担违约责任，支付对方因此而产生的一切费用，包括但不限于经济赔偿、违约金等。
八、争议解决：因本合同履行发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
九、本合同一式两份，双方各执一份，合同签订日期为____________________年____月____日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或委托代理人）法定代表人（或委托代理人）：日期：日期：以上为桩基础工程合同的范本内容，具体合同条款可以根据合同双方实际需求进行调整。
希望双方签订的合同能够顺利履行，共同保证工程的质量和进度。
篇2桩基础工程合同一、前言桩基础工程是建筑工程中非常重要的一部分，其质量直接关系到建筑物的安全稳定。
桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）
桩基工程简单版施工合同桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。
那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
桩基工程简单版施工合同1发包方：施工方：为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。
工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。
第二条工程工期开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。
工程工期为45天日历天数。
第三条工程质量标准乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。
第四条材料供应乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。
同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。
第五条合同价款及付款方式1、工程量及单价1）本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。
2）预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC—500（125）AB—C80：综合单价按194元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。
桩基工程合同范文
桩基工程合同范文甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拟建设的__________项目需要进行桩基工程，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就下列桩基工程的施工达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：__________桩基工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模：预计总桩数为______根，总工程量约为______立方米。
4. 工程内容：包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑、桩基检测等。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 桩基工程完成后，应通过第三方检测机构的质量检测，并提供相应的检测报告。
三、施工周期1. 施工开始日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的工期。
四、合同价款1. 本桩基工程的总价款为人民币______元。
2. 价款支付方式：______。
五、违约责任1. 如乙方未按合同约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为______。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复，直至满足质量要求；如造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
六、争议解决甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
建筑工程桩基合同范本(二)2024
建筑工程桩基合同范本（二）合同编号：甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（承包方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拥有相关建设项目的权益，并需要委托乙方进行桩基施工工程，双方本着平等、自愿的原则，经友好协商，达成以下桩基工程合同：第一条工程名称及位置1.1 工程名称：__________________________1.2 工程位置：__________________________第二条工程内容2.1 工程范围：桩基施工及相关工程。
2.2 工程标准：按照国家相关法律法规及技术标准进行施工。
第三条工程价格及结算方式3.1 工程总价为人民币（大写）__________________元整。
3.2 工程款的支付方式及比例为：（1）合同签订后，甲方支付工程款的_______%作为预付款。
（2）工程中期验收合格后，甲方支付工程款的_______%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付工程款的_______%。
（4）最终结算：工程竣工验收合格后，根据实际工程量进行最终结算，并支付余下的工程款。
第四条工程期限4.1 工程期限为__________天/月，自合同生效之日起计算。
第五条质量保证5.1 乙方在履行合同过程中，按照国家相关法律法规和技术标准负责保证所提供的服务和工程质量符合合同约定。
5.2 在竣工验收合格后，甲方对工程进行监管和检测，如发现质量问题，乙方承诺在合理期限内进行整改修复。
5.3 如因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担由此产生的责任和损失。
第六条材料与设备6.1 乙方应配备合适的施工机械设备和工具，并使用符合相关技术标准的材料进行施工。
6.2 如果合同约定需要特殊的设备或材料，双方应另行协商，并在合同中明确约定。
第七条变更和解除7.1 如需对合同内容进行变更，双方应书面协商，经过双方签字确认后方可生效。
7.2 如一方未能履行本合同约定的义务或违反本合同的条款，需守约方写出通知书，违约方在收到通知书后，应在合理的时间内改正违约行为，如无法改正，则应向守约方支付违约金。
桩基工程施工合同范本（通用14篇）
桩基工程施工合同范本（通用14篇）桩基工程施工篇1工程发包方：(甲方)工程承包方：(乙方)为保证工程顺利施工，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规经协商达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期1、工程施工日期年月日机械进场。
2、打试桩结束时间月日。
3、正式施工全部工期为天有效工作日，正式施工为年月日，正式施工日期有提前或退后业主提前天通知承包方。
4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不可抗拒的自然因素影响则工期顺延。
(发包签证为准)。
5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。
四、质量标准1、工程质量标准：2、承包方施工的管桩必须达到一、二类标准。
不得出现三、四类桩。
五、合同价款合同总价：施工费用约元( 元)，管桩材料费用约元( 元)，结束后按实调整。
六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整)，由发包方在机械设备进场前3日内完成，并能满足桩机运输车辆正常通行，提供地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定，甲方负责实施)。
2、负责在开工前3日提供施工图，场地地质勘探报告各二份，并组织图纸会审，形成书面纪要。
3、负责协调建筑物主轴线的定位，确定现场水准点和坐标控制点。
4、负责管桩的及时供应且运至桩机施工地点的30米范围内。
5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动，但不得强行干涉或违背可观规律去乱指挥，否则造成一切安全生产质量事故由发包方承担。
6、有义务协调解决施工现场四邻关系。
(二)承包方的权利和义务1、按照国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。
2、提交承包方有效的资质文件。
3、做好开工前的各项准备工作，包括场内定位放线，设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。
4、编制施工组织设计，提交开工报告于开工前报业主或监理，经审批后方可正式开工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
桩基维修合同范本(3篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!桩基维修合同范本(3篇)桩基维修合同范本第1篇（一）工程名称：高邮市三垛镇光伏产业项目管桩基础工程（二）工程地点：三垛镇茆吴村（三）工程内容：采用静压法进行三垛镇光伏产业项目管桩基础施工，桩型为PHCф300-70-A先张法高强预应力管桩，设计桩长5米，桩数约3000根左右，总工程量约15000米左右。
结算时以现场实际根数计算。
（四）承包方式：乙方以包工包料（每米按80元/米计价进行大包干进行结算）的方式承包该工程，包括：桩体费、设备进出场运输及安拆费、管桩场内运输费、管桩施工费、放线费、管理费（不包含税金）。
桩基维修合同范本第2篇发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。
为明确双方各自的相互权利、义务，根据《_合同法》，国家工商管理局和_颁发的(gf-91-020（1)《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。
第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程内容：1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。
2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。
①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖( 元/个)，含税金。
如使用标准桩尖，价格另议。
桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3、②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。
送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责(指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用)③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期：1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在______年______月______日前进场施工。
并于______年______月______日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。
2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。
属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。
第五条、付款方式：(一)乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。
(二)乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款;2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%;3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。
甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作;验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。
第六条、承包方式：1、技术要求：根据设计图纸和地质资料(material)，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。
试桩合格，费用则甲方负责;试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。
2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。
3、水电费负责：由乙方负责。
第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料(material)一份，并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。
4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料(material)。
6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。
第八条、乙方责任：1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。
2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料(material)。
5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。
6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。
7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。
8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地_门备案，费用由乙方承担。
9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。
10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。
11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料(material)作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。
第九条、注意事项;1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。
2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。
4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。
5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责;不列入本合同工期内。
第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。
第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。
第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。
双方签定的补充条款同具法律效力。
如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委·员仲裁，或依法向中山市人·民法院起诉。
第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：法人代表签名：法人代表签名：委托代理人签名：委托代理人签名：合同签定日期：______年______月______日合同签定地点：桩基维修合同范本第3篇（一）乙方责任1、组织施工机械设备、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。
2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。
安全生产由乙方负责，因安全问题造成一切后果与甲方无关。
3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。
4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师、业主有权要求其及时整改，出现质量、安全等问题造成的损失及后果由乙方自主承担。
若工期没有按照甲方工期要求完成，给甲方造成经济损失，由乙方承担。
5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。
（二）甲方责任1、向乙方提供施工图纸二份。
由光伏产业项目业主方和甲方、乙方共同进行总体定位交底。
组织有关部门对施工图纸进行会审。
2、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站的甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更提前12小时送达监理。
3、施工完毕后组织对基础压桩分项工程完工验收和办理完工结算，甲方可以随时检查乙方桩基质量、进度、安全，发现乙方施工过程中有质量、安全隐患和进度拖延现象时，第一次给予忠告，第二次终止合同。