内外墙抹灰工程劳务承包合同教学内容
内墙粉刷劳务施工合同说课讲解
合同编号：内墙粉刷劳务施工合同甲方：乙方：签定日期： 2018年月日内墙粉刷劳务施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）联系地址：甲、乙双方就永州嘉信新城项目 14#栋室内抹灰施工及有关事项，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，在平等、自愿、公平和诚实信用、协商一致的基础上，达成如下合同，以资共同遵守：一、工程概况：1、工程名称：嘉信新城项目 14#栋内墙粉刷劳务工程。
2、工程地点：零陵区绿影路与黄盖路交汇处。
3、建筑面积约 23448 平方米，建筑面积按国家规定现行规范计算。
二、合同工期：1、本合同工期按照栋号考核，每栋工期70天，14#栋开工时间从2018年7月20日算起，至2018年9月30日结束。
如果因为甲方的砌体没有完成而造成乙方不能粉刷的，只要乙方在砌体完成后10天内完成粉刷即可。
2、乙方必须无条件按照甲方制定的进度计划合理组织人力、物力安排施工。
因乙方原因进度达不到要求的，经甲方指出且在1-3个工作日内仍无法满足进度要求的，该楼层造价按1元/㎡扣减并甲方有权要求乙方退场。
甲方调整施工进度计划，乙方必须无条件全力配合。
3、若遇下列情况，经甲方代表和监理单位（两人以上）签证，工期相应顺延。
A、不属于包干范围内的重大设计变更使设计方案改变或在施工中无法进行而影响工程工期。
B、不可抗力因素而影响工期。
三、工程承包范围：1、根据甲方提供的施工图及设计变更施工图所确定的全部内墙粉刷工程（含零星工程）。
本工程所有内墙粉刷施工内容为：基层的清理凿补及线管盒小洞修补、打点、熬胶、拉毛、养护，砌体与柱梁之间挂钢丝网（按图纸做法），抹灰，满挂抗裂网，垃圾清理，后期修补等；内粉和外粉分界线以滴水为界。
2、承包方式：包工不包料四、质量要求：确保工程质量达到现行内墙粉刷工程施工及验收规程相关标准规定，以甲方、监理、相关部门验收达到优质工程标准。
所有阳角必须做水泥砂浆暗护角。
内(外)墙抹灰工程分包施工合同
内（外）墙抹灰工程分包施工合同甲方：乙方：一、工作内容：甲方将XXX工程内（外）墙抹灰工程分包给乙方，工作内容包括基层处理、找标高弹线、洒水湿润、抹灰饼和冲筋、搅拌砂浆、剔凿凸出部分的混凝土、清理室内所有的杂物、工完场清、文明施工等全部工作内容。
二、单价及结算方式：1、单价：外墙元/平方米，内墙元/平方米。
2、按每层作为结算段，每层抹灰工程完成后，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量，签发结算书。
三、质量要求、验收办法及处罚措施：1、乙方必须服从甲方统一调配，按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范验收标准。
2、各道工序完成后需报经项目部技术员验收同意后方可进行下道工序的施工。
若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量单价下调20%。
3、抹灰砂浆配合比必须严格按照甲方技术员的交底拌制，严禁浪费材料，一经发现视情节轻重罚款200~500元。
四、安全文明施工要求及处罚措施：1、进入施工现场，必须戴好安全帽，使用安全带，违章者每人次罚款100元。
2、使用机械设备必须要用有责任心、有经验得人来操作，操作人必须具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。
3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必须由项目部电工来维修，其他人员不得乱动，有问题马上找项目部经理或电工、安全员来处理，违章者每人次罚款100元。
4、高处作业时禁止打闹，所带工具用具必须有可靠的防掉落措施。
5、吊运砂浆时，必须有专人指挥，不能超重，防止出现其它安全事故。
五、工期要求及处罚措施乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚：1、每个工期段达不到要求的，该段罚款1000元。
2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调20％。
六、其它事项1、乙方必须自备钢尺、水平尺等工具用具。
2、乙方必须具有青岛市公安局颁发的“暂住户口证”。
内外墙抹灰劳务分包合同
内外墙抹灰劳务分包合同一、合同背景二、合同主要内容1. 项目概述甲方委托承包商对其位于（填写地质）的建筑项目进行内外墙抹灰工程。
具体工程范围和施工要求详见甲方提供的施工图纸和技术标准。
2. 工程期限本工程的施工期限为（填写具体时间），承包商应按期完成工程，并确保质量符合相关标准和要求。
3. 合同价款3.1 甲方将支付给承包商的总价款为（填写具体金额），金额应包括所有工程所需的人工、材料、设备以及其他相关费用。
3.2 甲方应在工程启动前支付合同价款的30%作为预付款，余款在工程完工后的7个工作日内一次性支付给承包商。
4. 质量要求4.1 承包商应确保施工过程中的墙面抹灰质量符合国家及地方相关标准，并保证抹灰层的牢固性和耐久性。
4.2 如在工程验收后发现抹灰层存在任何质量问题，承包商应承担相应责任，包括但不限于免费修复或退还价款等。
5. 安全保障5.1 承包商应遵守相关法律法规和安全操作规程，确保施工现场的安全。
5.2 如发生施工过程中的意外事故，承包商应及时采取措施保障工人的安全，并承担相应的法律责任。
6. 保险责任承包商应按照国家和地方的相关规定购买施工人员意外伤害保险，确保施工人员在工作过程中发生意外事故时能够得到及时赔偿和救助。
7. 违约责任7.1 若承包商未按合同约定的时间完成工程或无合理理由拖延工程进度，甲方有权要求承包商支付相应的违约金，每逾期一天的违约金为合同价款的1%。
7.2 若甲方未按合同约定支付合同价款或拖延支付时间，承包商有权要求甲方支付相应的违约金，每逾期一天的违约金为合同价款的1%。
8. 争议解决合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效与终止本合同一式两份，双方各执一份，即为合同效力的凭据。
自双方签字盖章之日起生效。
本合同履行完毕后终止。
甲方（盖章）：签字：日期：承包商（盖章）：签字：日期：。
内外墙抹灰劳务分包(合同)
内外墙抹灰劳务分包合同1. 合同背景本合同由甲方与乙方就内外墙抹灰劳务进行分包合作而签订。
为确保双方合作的顺利进行，特制订本合同。
2. 合同条款2.1 服务内容乙方作为分包商，将负责内外墙抹灰劳务：1.准备工作：乙方负责进行现场勘察和评估，制定相关抹灰施工方案，确定所需材料和工具。
2.施工：乙方按照规定的施工方案和质量标准，进行内外墙抹灰工程。
3.完工清理：工程完工后，乙方需对施工现场进行清理，并确保无杂物残留。
2.2 工期要求1.乙方须按照甲方要求合理安排工作进度，并在约定的工期内完成内外墙抹灰工程。
2.如有不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并与甲方协商解决方案。
2.3 报酬及支付方式1.甲方将向乙方支付完成工程的报酬，报酬金额为合同金额的80%。
2.乙方完成工程并通过甲方验收后，甲方将在验收合格后的3个工作日内支付报酬。
3.报酬支付方式为银行电汇，乙方需提供有效的收款账户信息。
2.4 资质和责任1.乙方需具备相关的建筑装修施工资质，并提供相关证明文件。
2.乙方施工过程中发生的意外损失和人员伤亡由乙方负责，并承担相应的法律责任。
3.如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责进行整改，并承担相应的经济赔偿责任。
2.5 违约责任1.如乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一天，乙方需向甲方支付合同金额的0.1%作为违约金。
2.乙方严重违约情况下，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任。
3. 其他约定3.1 保密条款1.双方保证在合作期间和合作终止后，对于涉及商业机密和技术秘密的信息予以保密。
2.未经对方书面同意，任何一方不得将涉及保密信息向外泄露。
3.2 合同解释本合同如有任何争议或不明之处，双方应友好协商解决。
如协商不成，可依法向相关仲裁机构申请仲裁。
3.3 合同变更对本合同的任何修改或补充必须经过双方协商，并以书面形式作出。
4. 合同生效及终止4.1 合同生效本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效，并具有法律效力。
内外墙抹灰劳务合同范本
内外墙抹灰劳务合同范本甲方（业主）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需进行内外墙抹灰工作，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：内外墙抹灰作业，包括但不限于基层处理、砂浆配比、抹灰施工、养护等相关工作。
第二条工程质量2.1 乙方必须保证抹灰工程的质量符合国家及行业相关标准，确保墙面平整、坚固，无空鼓、开裂等现象。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行作业，确保工程质量满足甲方的要求。
第三条工程期限3.1 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
3.2 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应及时协商调整工期。
第四条工程造价及支付方式4.1 工程总造价为人民币（大写）________________________元。
4.2 甲方应按照以下方式向乙方支付工程款：a) 预付款：甲方在合同签订后____天内支付工程总造价的____%作为预付款。
) 进度款：根据工程进度，甲方应支付相应的进度款项。
c) 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余工程款项。
第五条双方权利与义务5.1 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量符合要求。
5.2 乙方有义务按照合同约定完成工程任务，保证工程质量和工期。
5.3 甲方应按照约定支付工程款项，不得无故拖延或克扣。
5.4 乙方应妥善保管施工现场，做好安全防护措施，防止事故发生。
第六条违约责任6.1 如甲方未按约定支付工程款，应承担逾期支付的违约金责任。
6.2 如乙方未能按时完成工程或工程质量不合格，应承担返工、修复或赔偿损失的责任。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
内外墙抹灰劳务合同
内外墙抹灰劳务合同篇一：书内、外墙抹灰劳务合同书甲方：乙方：为了保证博白林产品综合交易市场8#楼工程顺利进行。
依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装质量法》的有关规定，就内外墙抹灰工作经两方磋商一致，签成以下合同协议。
两方愿自觉恪守，并自发执行合同义务，权益和责任。
一、工程概略：1.工程名称：广西博白林场场部搬家建设项目一期8# 楼2.工程地址：博白绿珠大道二、工程质量要求标准：依据国家现行查收规范标准，依据发包方，总包方，监理方的质量查收标准，为本项目最后抹灰质量标准。
三、承包方式：乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，保证墙体平坦，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。
外墙25元/㎡，内墙元/㎡。
四、两方权益、义务及责任1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监察指导，管理和检查工作。
负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监察管理工作。
负责协调乙方在施工中波及到要总包方和其余配合工作的有关工作。
负责供给乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。
负责实时支付本合同商定的合同价钱。
2、乙方要自觉听从甲方的管理。
自觉听从甲方办公室各级管理员的管理。
做到文明施工。
负责正确使用劳动保障用品。
并实时向员工倡导劳动保护用品。
负责因乙方工作人员所有员工薪资的清账责任。
五、工期：本工程要求内外墙抹灰，在完工以前拥有交验条件除因其余工种造成实质不可以具备抹灰的条件。
六、违约责任及举措。
1、乙方严格依照甲方现场施工员的要求仔细负责的完成施工任务，并保证一次性交托查收经过。
2、因乙方原由半途散场或歇工如甲方只按乙方所达成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。
如造成工期不可以顺利进行，由乙方肩负由此产生的全部经济责任和法律责任。
七、付款和结算方式:1、第一次付款：内墙抹灰八层以下施工完成后，经建设、监理、项目部查收合格后7日内支付已完人工费的80%2、以后代工费依据施工进度到16层，核算9层到16层的工作量（经有关管理部门查收合格）支付已完工程人工费80%.3.外墙抹灰至13层施工完成后，经建设、监理、项目部查收合格后7日内支付已完人工费的80%。
2023内外墙抹灰劳务承包合同完整版.doc正规范本(通用版)
内外墙抹灰劳务承包合同完整版一、甲方与乙方甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]二、合同背景根据甲方对内外墙抹灰工程的需求，乙方愿意承包该工程，并提供相应的劳务服务。
为明确双方的权利和义务，保障合同的履行，特制定本合同。
三、合同内容1. 工程内容甲方要求乙方负责工作：•内外墙抹灰工程，包括施工准备、材料采购、施工过程、工程验收等环节。
•所需材料和设备由甲方提供，乙方负责合理使用，并严格按照甲方的要求进行管理。
•施工过程中遇到的问题和变动，乙方应及时与甲方进行沟通协商，得到甲方的同意后方可进行调整。
2. 工期和验收标准•工期：本工程合同所约定的工期为[具体工期]，自合同生效之日起计算。
•合格验收：乙方完成工程后，应邀请甲方进行验收。
甲方对工程进行全面检查，要求工程达到国家有关规范和标准，如存在问题，乙方应在规定的时间内进行整改，直至甲方满意为止。
3. 工程款项和付款方式乙方按照方式收取工程款项：•工程款项总金额为[具体金额]，甲方应在合同签订时支付乙方[具体金额或比例]的预付款。
•工程完成后，甲方应及时支付合同总金额的剩余款项，乙方发出正式发票后方可办理。
4. 违约责任•对于乙方的违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任：–未按合同约定时间完成工程的；–工程质量未达到合同约定标准的；–擅自转包、分包工程的；–未经甲方同意，擅自提前收取工程款项的。
•对于甲方的违约行为，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的违约责任：–未按合同约定支付工程款项的；–擅自变更工程设计和要求的。
5. 其他约定•双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的仲裁机构仲裁。
•本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
四、合同生效与解除1. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
2. 合同解除合同解除应符合情况：•双方协商一致解除合同的；•严重违约方应承担违约责任，并赔偿守约方的损失。
2023内外墙抹灰劳务分包合同
内外墙抹灰劳务分包合同1. 合同背景本合同由甲方（分包方）与乙方（劳务方）就内外墙抹灰劳务进行约定。
甲方需要对某建筑物进行内外墙抹灰工程，而乙方具备相关劳务能力，双方本着自愿、平等、公平的原则，达成合作协议。
2. 合同内容根据双方协商一致，本合同约定如下：2.1 服务范围乙方将为甲方提供内外墙抹灰劳务，具体工作范围包括但不限于：•预处理：清除墙面上的污垢和杂物，修复裂缝。
•抹灰：使用合适的材料和工具进行内外墙抹灰，确保墙体光滑、平整。
•整理：清理施工现场，保持环境卫生。
2.2 完成时间甲方与乙方约定完成内外墙抹灰工程的时间为合同签订之日起30天内完成。
2.3 价格及支付方式甲方向乙方支付的总费用为元，其中包括材料费、人工费等各项费用。
支付方式如下：•首次支付：在合同签订后的7天内，甲方向乙方支付合同总费用的30%作为预付款。
•进度支付：甲方根据实际工程进度，每完成一定比例的工作，及时向乙方支付相应比例的费用。
•最终支付：待乙方完成全部工作后，甲方向乙方支付剩余的70%作为最终款项。
2.4 质量保证乙方承诺为甲方提供符合国家有关建筑标准和质量要求的内外墙抹灰工程，并提供质量保证：•施工质量保证期为合同竣工验收之日起，为期一年。
在此期间，如因乙方施工不当导致墙面出现开裂、脱落等质量问题，乙方将无偿负责修复。
•若工程经甲方验收不合格，乙方将承担相应的返工费用，并在约定的时间内重新完成工程。
2.5 双方义务甲方的义务包括但不限于：•提供准确、完整的施工图纸和相关资料。
•按合同约定的时间支付费用。
•配合乙方工程进度的执行，提供必要的协助和支持。
乙方的义务包括但不限于：•按合同约定的时间完成内外墙抹灰工程。
•保证施工过程中的安全。
•遵守国家法律法规和建设工程质量标准要求。
3. 合同的变更与解除3.1 合同变更当双方协商一致，确有需要变更合同内容时，应另行签订变更协议。
变更协议应以书面形式进行，并由双方代表签字确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内外墙抹灰工程劳务承包合同建设工程施工劳务分包合同（抹灰工程）工程承包人：（以下简称甲方）劳务分包人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于甲方已签订的以下简称“总施工合同”），双方就本工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：工程地点：2、劳务分包工作内容：2.1、抹灰工程包括但不限于：混凝土墙墙面拍浆（含熬胶）、清封堵孔（含架眼）、局部墙体凿除、基层清理、冲筋、砂子筛分、砂浆拌制、材料运输；与混凝土墙交接处挂钢丝网、局部清补、角线整直、抹灰完工后养护湿水；简易式脚手架搬运和搭拆；墙面抹灰（含门窗洞口抹灰）、落地灰及时清扫并使用，完成图纸设计中内墙装饰工程全部施工内容；以及垃圾清理、现场文明施工等工序全部工作内容及以下用工：1）施工现场每日的清理用工，按发包人进度要求产生的赶工费用，必要的开会教育、学习和考核的用工费用，冬季施工以及夜间施工人工降效费用，施工中不可避免的工程技术间歇窝工费用，人员来往的车旅费等。
2）本抹灰工程施工前的基层清理，内墙粉内灰、清封架眼、墙体抹灰前湿润等用工。
3）拍浆（含熬胶）、挂钢丝网、抹灰、养护，角线整理、清理、修补等用工。
4）门窗洞口及墙面0.5m2以内的小型凿除用工。
内墙粉刷还包括超厚增加用工；5）卸/裁/转运钢丝网等保证抹灰工程质量用耗材，砂子筛分、砂/灰浆搅拌、材料场内转运、工完场清等用工。
6）包括晚班工资、赶工费、住宿费、管理费、自带雨具机具费、路工路费、交通补贴、伤病辅助工资及节假日加班、双抢补助、社保费和劳保用品费、劳务费、意外保险、必备的日常自用安全设施费用及安全风险费用等。
2.2、工人的安全帽、雨衣、雨鞋、防暑防寒、手套等合格劳保用品及安全防护用品费用以及劳保福利由承包人自行负责。
2.3、包括本工程一切困难因素（如水平运距长、垂直运输困难、因停水、停电，机械检修、图纸、材料供应等因素引起窝工、待工、赶工费用和机械无法到达的区域幅度人工代替机械费用等）。
2.4工具及设备：指承包人承包范围内各种涉及内墙抹灰工程施工所需的加工工具及施工工具，包括但不限于刷子、刮子、锤子、錾子、灰桶、铁铲、斗车、墨斗、灰线、卷尺、软水管、扫帚、直条、铝合金、自用照明灯具及线缆（必须为五芯、三芯电缆）等所有与内墙抹灰工程施工有关的一切工具均在承包人承包范围内；并包括安装搅拌机，砌石灰池等用工；2.5住宿自理。
3、承发包方式及履约保证金1）承包人根据设计图纸和相关图集、规范、承包范围及工作内容约定以包工、包小型机械设备、包工具、包工期、包质量、包现场管理、包安全、包文明施工、包维修、包养老保险等社保、包风险费用（施工不连续造成的窝工、施工场地的影响造成材料的多次转运、承包人自身原因造成的返工等）综合单价包干发包人委托的工作。
2）乙方为保证在承接本劳务工作以后，诚信守诺完成工作任务，自愿交纳诚信履约保证金万元，如无违约，前4栋主体封顶后10天内无息退返；如乙方因施工质量、进度、安全文明施工等无法达到本合同的约定时，其违约金从本保证金中扣除，本保证金不够处罚时，从结算款中扣除；如因乙方违约被解除合同时，本履约保证金不予退返。
4、施工进度及工期4.1承包人必须按照发包人的工期计划及要求，配齐所需的施工人员，无条件完成发包人项目部所决定的月、周进度计划，如未完成月、周进度计划，如无正当理由，推迟一天罚承包人1000元，依次类推。
4.2项目部每周一次质量、进度、安全的协调会议，要求承包人派负责人到场参加。
如不到场开会每次罚款200元，承包人未参加会议造成质量、进度、安全损失由承包人负责。
4.3承包人必须按发包人指定时间完成施工任务，不得延误。
如承包人技术力量差、人员不足，发包人有权更换其它施工队伍，承包人的工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。
4.4发包人必须保证在施工过程中的道路畅通，否则延误工期由发包人负责。
4.5施工期间的春种、双抢等节气和节假日等必须服从甲方统一安排（上述节气和节假日的补贴已计入承包单价内，不再计算），确保施工正常进行。
5、工程质量5.1本工程必须达到株洲市优良标准。
在施工过程中，承包人必须听从发包人现场管理人员指挥，严格按设计图纸、规范、规程以及验收标准组织施工。
5.2在施工过程中，承包人不服从发包人施工人员管理，现场质量问题，承包人应无条件立即整改，若出现不合格需返工时，所有返工材料及损失费用由承包人承担，将从承包人工程款中扣除。
5.3在施工过程中，承包人施工人员不服从发包人管理人员管理，浪费严重，违反操作规定，所有损失由承包人负责赔偿，发包人另有权解除合同约定，承包人的工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。
5.4承包人应根据样板间抹灰质量及合同约定的其它条件，组织精干的施工人员进场施工作业，如承包人施工质量经整改后仍达不到验收标准，发包人有权终止本合同的执行，承包人工资按已完工程量的70%进行结算，承包人对此无异议。
5.5具体工艺顺序：清封架眼、基层清理→挂钢丝网→墙面湿水→砼面拉毛/拍浆（含熬胶）→找方正、冲筋（垛饼）→分层抹灰、刮尺、搓平→养护→交验。
5.6在基层处理完毕后，进行挂线，贴灰饼，其间距不宜超过2m。
5.7抹找平层（打底）前应将基层表面湿润，不能一遍成活的抹灰层之间施工间隔时间必须在1天以上。
5.8抹灰应连续、平直、光滑、颜色一致，无裂纹、空鼓、砂眼，预留洞口尺二正确，边缘整齐。
5.9质量评价要素：检查门洞口处的墙体厚度、批荡层平整度、垂直度、阴阳角、空鼓开裂及抹灰铁丝网。
评定标准：一个抽检点的墙体厚度偏差不超过±5mm，垂直度偏差不超过5mm，表面平整度偏差不超过5mm，阴阳角证正偏差不超过2mm，无空鼓开裂，抹灰前按规范要求，不同材质结合部位、水电切槽部位等应挂钢丝网。
不符合上述要求的，该点判定不合格。
检查方式：目测、钢尺、2m垂直检测尺、2m靠尺和塞尺、直角检测尺。
5.10承包人在施工过程中，严格按施工管理人员的质量控制措施进行施工。
严保工程质量。
落地灰及时利用，如有浪费罚款100元/次。
5.11钢丝网钉好后由发包人施工员验收后方能粉底灰（方法：电锤打孔，塞木尖钉钢丝网或水泥砂浆粘贴，其中钢丝网由发包人提供）。
5.12在施工过程中，项目部施工人员、建设单位、监理、质监部门指出的不符合图纸与规范处必须立即返工达标，如给项目部造成经济损失由施工员现场核实，由承包人赔偿。
5.13经两次验收整改仍不合格，甲方可另派劳务队进行施工。
属于乙方的质量问题造成的一切经济损失，均由乙方承担（包括甲方向第三方的赔偿）。
凡每次复核验收时，班长必须到场，由甲方组织召开的会议，乙方合同签订者必须到场，无故不参加罚款200元。
6、承包价格及结算方式6.1内墙抹灰工程综合包干价一层、四层按13元/m2，二层、三层按12元/m2，（其中包括1元/m2的安全及文明施工奖金（落地灰利用、退场卫生清理、安全施工等）。
奖金根据项目部管理制度，同进度款支付周期兑现）。
对质量不合格工程不予结算，安全文明施工不合格，结算时扣除安全及文明施工奖金。
6.2本工程原则上不签其它计时工或其它费用，如确属特殊情况，计时工统一按150元/工日结算。
计时工签证必须7天内完成，逾期不予认可。
承包人不得拒绝发包人临时人员调配。
6.3结算程序：质量验收合格后，由项目部施工员进行工程量签证结算，项目部核算员审核工程量后进行结算，结算单经项目经理、公司主管领导审定后生效。
6.4内墙抹灰工程工程量以承包人实际的抹灰面积（合格工程）作为结算工程量，实际抹灰面积需经甲乙双方现场核实、共同签认。
6.5本分项工程完工后，承包人在7日内向发包人递交结算书，发包人在收到结算书应当在7日内审核完毕。
承包人在本分项劳务工程完工后3个月内必须办理结算手续，否则视为承包人放弃结算，超过3个月后结算的，发包人有权不予认可。
6.6所有签证须经项目负责人签字认可后方能生效。
6.7、甲方按第8条“工资结算及支付方式”的条款，每次付款甲方暂扣的质量保证金，分阶段施工完毕经业主、监理工程师、质监站验收质量达到合同要求的，质保金无息按合同约定返还给乙方，反之，除扣罚质保金外，乙方必须承担返工所发生的所有费用并承担由此延误工期的损失，经整改仍达不到质量要求的，乙方必须无条件退场。
7、劳务费支付方式：7.1、本工程无预付款，劳务费支付在施工过程中按甲方与建设单位签订的主体合同中约定的付款条件支付。
主体经建设方、监理单位、质监站工程验收合格后，支付到结算工资总额的70%，本工程验收合格，支付到结算工资总额的80%，20%为质量保证金，工程竣工验收后六个月内，逐步无息支付到结算总额的95%。
余款在竣工验收之日起一年内付清（无息）。
（余款在保质期（1年内）后扣除应由承包人维修而实际是发包人维修的费用后一个月内一次性付清（无息）。
）每次付款累计付款金额=已完工程量*劳务清包综合包干价*付款比例-借支±奖罚金额。
7.2、财务凭审核后的结算单及付款单办理付款手续。
7.3付款支付方式：按株洲火炬公司劳务分公司的规定方式支付。
8、发包人责任、权利和义务8.1组织设计交底，做好质量、安全技术交底，并做好相关记录。
8.2公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促。
派驻为现场施工代表，监督施工质量工程进度并协调解决施工过程中的各种问题，负责隐蔽工程的验收和签证。
8.3及时提供材料，为承包人施工提供临时设施及施工用水、用电、食宿场所。
8.4按合同朵求审批、支付工程进度款。
8.5负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。
定期召开由各班组长参加的关于工程质量、安全、进度、文明施工等内容的例会，协助各班组调解有关工程协调的事项。
8.6对承包人违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员以及对工程质量粗制滥造、浪费材料、无技术且不服管理的人员、违法乱纪人员发包人有权批评教育、责令限期整改，按章处罚，直至清退出场或送交司法部门处理。
9、承包人责任、权利和义务9.1承包人必须听从发包人指挥，服从发包人安排，保质、保量、按期完成各项工作。
9.2遵守发包人公司及项目部的一切规章制度和管理办法，必须参加发包人组织的学习、培训、技能考试，按省、市、公司的有关规定，积极参加发包人组织的技术交底。
9.3严格按照施工图、国家施工及验收规范、发包人技术交底及其它要求施工，遵守发包人的有关规章制度，按受发包人施工管理人员的统一管理和监督。
9.4做好施工现场布置，组织施工机械、施工物资、施工人员进场，并配合发包人做好施工现场的文明施工。