建设工程施工合同补充协议书范本 正式版
建设工程施工合同补充协议书7篇
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同在实施过程中，因某些特殊原因和实际情况的变化，双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善，以更好地保障双方的权益，明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于土建、安装、装饰等）4. 工程规模：____________________（具体数值或描述）三、补充条款1. 工程价款调整（1）因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化，需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
（2）工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则，具体调整方式另行约定。
2. 工期调整（1）因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
（2）工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议，明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
（2）工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
4. 付款方式（1）甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项，如因特殊原因需调整付款方式，双方应签订书面协议。
（2）乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任（1）甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
（2）违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
6. 争议解决（1）本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同补充协议书3篇
建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（甲方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）乙方：（乙方单位名称）法定代表人：（法定代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》，经双方协商一致，现就合同的某些项补充和规定，达成如下协议：一、补充项目1.项目名称：（补充项目名称）2.项目内容：（详细描述补充项目内容）3.实施时间：（补充项目的实施时间）二、合同价款1.原合同价款：（原合同金额）2.补充款项：（补充项目金额）3.调整后的合同价款：（合同总金额）三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整，应当签署书面变更协议。
2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。
四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。
2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行，应负相应的违约责任。
2.各方应保持合同的诚实信用，共同维护合同的有效性。
六、争议解决1.如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决。
2.协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）日期：日期：篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商，就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定，以明确双方权利义务，保障合同顺利履行，特签订本协议书，共同遵守。
一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程，并对工程质量承担全面责任。
如工程质量不符合合同要求，甲方应承担相应的违约责任。
二、甲方在施工过程中，如需变更方案设计或其他施工要求，须提前书面申请，并经乙方同意后方可实施。
变更设计所需费用由甲方承担。
三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格，如需更换或调整，需提前告知乙方，并经乙方同意后方可进行。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建设工程施工合同补充协议范文6篇
建设工程施工合同补充协议范文6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方就建设工程施工合同已经达成初步共识，现根据相关法律法规及行业规范，结合实际情况，为明确双方权益及施工细节，特签订本补充协议。
一、协议背景本补充协议基于甲乙双方共同签署的建设工程施工合同（以下简称“原合同”），为完善合同条款、明确双方责任及义务，确保工程顺利进行而制定。
二、工程概况（在此详细描述工程的具体名称、地点、规模、施工内容等。
）三、合同价格及支付方式1. 合同总价：_________________________元（大写：_________________________元整）。
具体价格根据工程实际清单及预算确定。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定支付工程进度款，包括预付款、进度款和尾款等。
乙方应按照工程进度提交付款申请，并提供相应的发票和验收合格证明。
四、工期调整及延误处理1. 如因不可抗力因素导致工程无法按原合同约定的工期完成，双方可协商调整工期，并签订书面补充协议。
2. 如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任，并支付由此产生的损失赔偿。
五、工程质量及验收标准（在此详细描述工程质量标准、验收程序、验收标准及不合格处理等。
）六、材料设备供应1. 乙方应按照原合同约定提供符合质量标准的材料设备。
如因乙方提供的材料设备导致工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 甲方有权对乙方提供的材料设备进行检验，如有质量问题，甲方有权要求乙方更换或退货。
七、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应按规定实施文明施工，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致安全事故或文明施工不达标，乙方应承担全部责任。
八、违约责任1. 如甲乙双方中任何一方违反本补充协议的任何条款，均应承担违约责任。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已经签署建设工程施工合同，现根据工程实际情况，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方确认已经签署的建设工程施工合同，为明确合同内容，确保工程顺利进行，在平等、公正、诚实的基础上，共同协商并签订本补充协议。
二、工程概况及承包范围1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 承包范围：除原合同约定的施工内容外，增加__________施工内容。
（详见附件清单）4. 工程期限：自补充协议签署之日起至工程竣工验收合格日止。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币（大写）__________元整（小写）__________元。
包括原合同约定的施工内容及新增施工内容。
2. 支付方式：按照工程进度支付工程款，具体支付比例和进度由双方另行约定。
3. 价款调整：如遇设计变更、材料价格上涨等因素导致工程造价变动，双方应及时协商调整工程总造价。
四、工程质量及验收标准1. 工程质量应符合国家相关标准和规范，满足设计要求。
2. 验收标准：按照国家和地方相关法规、规范及施工图进行验收。
3. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方提供一年质量保修服务。
保修期内因施工原因导致的质量问题，乙方负责无偿修复。
五、工程变更及违约责任1. 工程变更：因设计变更或其他原因需要调整工程内容时，双方应及时协商并签订书面变更协议。
2. 违约责任：双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
六、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致安全事故或环境污染问题，乙方应承担相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律，行政法规、结合甲、乙双方于年月日签订的工程《建设工程施工合同》（以下简称《施工合同》）、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步落实单位工程施工质量、安全、工期、成本等各项经济技术指标责任，明确甲乙双方职责权利，经双方充分协商达成本协议，以资双方共同遵守执行。
1．文明工地：文明工地必须达标，且争取创建市级文明工地
2.凡是由甲方确定的材料、分项工程、另行分包工程，乙方都必须无条件的按甲方确定的付款条件自觉、主动的与材料商、供应商或专业的分包班组签订协议，并承担其总包责任。
3.凡是甲方进行材料和分项工程项目定价的，乙方必须提前个工作日向甲方提供需要材料的数量、规格、型号及进场时间，否则造成的延误时间及责任由乙方承担。
4.乙方采购材料设备：每批材料和设备进场施工前，乙方应向监理工程师及甲方工程师提交产品合格证书、质保书和质量检验部门的检验合格证明（复印件），经监理工程师、甲方工程师确认后方可使用。
上述证明资料若与甲方按国家有关规定进行的抽检检验证明有矛盾，以甲方抽检检验证明为准。
5.本合同中未说明且信息价中没有的项目，按甲、乙双方签证计算。
6.工程进度款：分为地下室工程进度款和地下室以上工程进度款：
地下室进度款分为单体建筑范围地下室和单体外地下室，均按相应地下室完成至顶板砼工程后且
达到付款条件之日起个工作日内给予支付给乙方相应地下室经甲方审核后进度款的%。
地下室以上进度款每个月申报一次进度款。
乙方于当月号前报甲方审计部审核，甲方于天内审核完毕，并于审核后天内支付给乙方该审核后的进度款的%。
在乙方计算月进度款时，甲方代购材料乙方应在甲方提供代购材料给乙方当月按相应的材料款全部扣还甲方。
7.单体工程经相关部门验收合格并完成完整的内业资料编制套、竣工图编制（其中建筑竣工图套、结构竣工图套、水电竣工图套）及施工班组结算等工作后天内，付至工程总造价的%（属于甲方的资料应由甲方负责提供给乙方）。
8.乙方上报完整的单体工程结算材料给甲方，在一个月内甲方审核部门应给予审核完毕，甲方审核部门经审核确认后于确认当日送工程造价中介机构审核，工程造价中介机构审核应于
个月内审核完毕，若因乙方的原因造成确认或审核延误，审核时间相应顺延。
甲方应在经甲、乙双方认可工程造价中介机构的审核结果后个月内，付至审核后工程总造价的%，余额%作为工程保修金按《建设工程施工合同》规定执行。
9.乙方应严格按照安全生产规章制度、操作规程、相关规定组织施工，并采取严格的安全防护措施，确保安全生产，文明施工。
本工程安全生产的经济责任和法律责任全部由乙方负责；若甲方因此承担连带责任，在甲方负责处理后，乙方自愿向甲方支付其由此产生的支出和损失。
10.若乙方未在合同约定的期限内支付给甲方履约保证金，本合同作废。
11.如因乙方工程质量问题而引起的成本增加等问题，乙方除了应无偿处理相应的质量问题至工程合格外，还应向甲方支付与增加成本相等的违约金，该违约金在甲方应付给乙方的工程进度款、工程决算款或合同履约保证金中扣除。
12.乙方必须在工程验收合格当日把工程房产及钥匙交付给甲方。
否则，乙方应赔偿甲方逾期交付房屋给购房户及逾期达到办理房屋所有权证和土地使用权证条件而产生的一切经济损失。
13.总工期延误超过天的，每延期一天乙方还应向甲方支付元人民币的违约金。
14.桩基分段验收合格时，乙方应及时组织人员跟进施工，与土方开挖班组做好技术配合放样工作。
并于第一段桩基验收合格的次日为单体栋号工期起计日。
15.本项目施工装修标准按照甲方提出并经设计院同意的执行。
16.本补充协议生效后，乙方自愿放弃（合同法）第条规定的工程款优先受偿权。
17.关于工程工资：乙方应保证将所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，甲方有权暂停工程进度款的支付，直至乙方整改完毕；如乙方迟延支付工人或劳务工人工资造成工程停工或为政府行政处罚的，乙方应赔偿发包人由此导致的损失。
18.乙方应于本合同签订后天内向甲方报送其配备的项目管理班子。
乙方在收到开工令之前，乙方配备的项目管理班子必须在监理工程师指定的合理日期进场，以保证项目管理机构有效运转。
未经甲方同意，乙方配备的项目管理班子主要人员不得更换。
对未按时进场或进场后发现缺岗的项目管理班子人员及工地其他主要人员，甲方有权进行罚款，直至缺员进场为止。
19乙方承包的工程价款中已按建筑〔〕号文《关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知》及相关规定计取了建筑工程安全文明施工费用，乙方应根据《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工安全文明工地标准》、《省建筑安装工程安全文明施工措施费用管理办法》、《省建筑施工安全文明标准示范图集》等相关配套文件及时做好工程项目的安全文明工作。
如乙方未按上述规范和要求及时进行施工，。