建筑工程施工补充协议书范文新版
建设工程施工合同补充协议书7篇
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同在实施过程中，因某些特殊原因和实际情况的变化，双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善，以更好地保障双方的权益，明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于土建、安装、装饰等）4. 工程规模：____________________（具体数值或描述）三、补充条款1. 工程价款调整（1）因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化，需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
（2）工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则，具体调整方式另行约定。
2. 工期调整（1）因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
（2）工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议，明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
（2）工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
4. 付款方式（1）甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项，如因特殊原因需调整付款方式，双方应签订书面协议。
（2）乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任（1）甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
（2）违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
6. 争议解决（1）本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已经签订的主合同《建筑工程施工合同》，为明确双方在工程施工过程中的权利和义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模及承包范围：依据主合同约定，乙方承担本工程的______部分施工任务。
补充协议中涉及的工程变更、增加或减少的施工任务，将在主合同基础上进行调整。
二、工程进度与工期调整1. 工程施工进度计划：双方约定，乙方应按照甲方提供的施工进度计划进行施工，如遇特殊情况需调整施工进度计划，应提前与甲方沟通并获得同意。
2. 工期顺延：如遇不可抗力因素导致工程无法按期完成，乙方应及时通知甲方，经双方协商确定工期顺延的具体事宜。
三、质量与验收1. 工程质量标准：乙方应严格按照国家相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量达到约定的标准。
2. 验收程序和标准：工程竣工后，双方应按照主合同约定进行验收。
验收标准、程序和方法等详见主合同附件。
四、工程造价与支付1. 工程价款调整：根据工程实际情况，双方同意对主合同中的工程价款进行调整。
具体调整事项及金额详见附件。
2. 支付方式：工程款的支付方式、时间等按照主合同约定执行。
补充协议涉及的款项调整，将在下一期支付中进行相应调整。
五、违约责任与赔偿1. 违约责任：如因乙方原因导致工程未按期完成、工程质量不达标等违约情况，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 赔偿方式：违约方应按照主合同的约定支付违约金，并承担因违约导致的额外损失。
六、安全施工与环境保护1. 安全施工要求：乙方应严格遵守施工现场安全管理制度，确保施工安全。
建筑补充协议范本6篇
建筑补充协议范本6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签订主建筑合同，为进一步明确双方在项目实施过程中的权利与义务，特订立本补充协议。
本协议作为主合同的补充和细化，与主合同具有同等法律效力。
一、协议背景本补充协议基于甲乙双方共同协商，为明确双方在建筑工程中的合作细节、工作内容、责任划分等具体问题而制定。
本协议旨在确保项目顺利进行，保障双方合法权益。
二、工程概况及范围详细规定工程项目的内容、规模、建设地点等，并对工程实施的具体范围进行明确界定。
包括工程的设计、施工、材料供应等各个环节的具体要求和标准。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：明确本次补充协议所涉及工程项目的总金额。
2. 支付方式：规定支付方式、时间节点以及支付比例等。
3. 发票与凭证：明确发票类型、开具方式及凭证要求等。
四、工程期限及进度1. 工程开工时间、竣工时间。
2. 关键节点工期要求。
3. 进度汇报与沟通机制。
4. 延期罚款或赔偿等相关条款。
五、质量标准与验收1. 工程的质量标准需符合国家相关规范和要求。
2. 验收标准、方法和程序。
3. 不合格工程的处理办法。
六、安全施工与文明工地建设明确甲乙双方在施工安全、文明施工方面的责任和要求，包括施工现场管理、安全防护措施等。
七、材料设备供应规定工程所需材料设备的供应方式、质量要求、验收标准以及供应时间等。
八、设计变更与调整明确在项目实施过程中，若发生设计变更或调整时的处理程序、责任划分以及费用计算方式等。
九、违约责任与赔偿规定甲乙双方在实施过程中违约情况的认定和处理办法，包括罚款、赔偿等条款。
十、保险与风险转移明确工程项目的保险事宜，包括保险种类、投保方式、保险费用承担等，以及风险转移的条件和方式。
十一、争议解决方式规定甲乙双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
十二、其他条款其他需要补充的条款，如保密协议、知识产权归属等。
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
建筑工程施工补充协议书9篇
建筑工程施工补充协议书9篇第1篇示例：建筑工程施工补充协议书甲方：建筑施工单位（以下简称甲方）地址：法定代表人：电话：鉴于，甲方承接乙方规划的某项目的建筑工程，并已签订建筑工程施工合同，根据双方协商一致的原则，特订立本施工补充协议书，具体内容如下：一、建筑工程名称及位置：描写具体工程名称及具体地点。
二、工程内容的变更：1. 工程变更原因：详细描述工程内容需要变更的原因。
2. 工程变更内容：具体描述工程内容的变更部分。
3. 工程变更的费用：说明工程变更所需的额外费用及支付方式。
4. 工程变更后的竣工期：根据工程内容的变更，重新确定竣工期。
三、施工安全责任：1. 甲方应严格遵守建筑工程相关安全规定，确保施工过程中的安全。
2. 甲方应保障施工现场工人的人身安全，并配备必要的安全防护设施。
3. 甲方应及时上报施工现场安全检查情况，并配合乙方进行安全检查。
四、施工质量保证：五、违约责任：1. 若甲方未能按照本协议的约定履行施工义务，应承担违约责任。
2. 若乙方未能按照协议支付工程款项或提供必要的施工条件，应承担相应的违约责任。
六、争议解决：本协议的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
七、其他事项：1. 本协议经甲、乙双方签字盖章生效，与原建筑工程施工合同具有同等的法律效力。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份，均具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上就是关于建筑工程施工补充协议书的详细内容，双方应认真遵守协议的各项内容，共同确保工程的顺利进行和最终顺利竣工。
愿双方合作愉快！第2篇示例：建筑工程施工补充协议书甲方：（施工方名称）乙方：（业主名称）鉴于甲方与乙方就（具体项目名称）施工工程的一些具体事项达成一致意见，特订立本补充协议：一、施工内容1. 甲方负责施工现场的搭建、清理及施工工程的施工；2. 乙方提供施工所需的工程图纸、资料等相关资料，以确保施工顺利进行；3. 双方应在施工过程中保持良好的沟通与协调，及时解决因意见不一致而产生的问题。
建筑工程施工补充协议书范文4篇
建筑工程施工补充协议书范文4篇篇1协议编号：[编号]甲方（发包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[电话、邮箱等联系方式]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[地址]法定代表人：[姓名]联系方式：[电话、邮箱等联系方式]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]（以下简称“本项目”）的建筑工程施工合同，现根据工程实际情况及双方共同协商，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景双方确认，本补充协议基于原合同的框架，旨在明确原合同中某些不明确或需要细化的条款，以确保工程顺利进行。
本补充协议作为原合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。
二、工程概况及承包范围详细列明补充协议涉及的工程内容、地点、规模以及承包方的具体承包范围，包括但不限于设计优化、施工进度调整等细节内容。
三、工程变更与调整条款针对施工中可能出现的变更情况，双方明确变更的处理流程、权限和责任分配。
包括设计变更、工程量增减等具体情形及其对应处理方式。
同时约定因变更引起的合同价款调整办法以及工程竣工日期的相应调整规则。
四、工程进度及工期保障措施详细约定施工节点和关键时间节点安排，明确工程进度的推进计划。
设立工期保障措施，包括进度款支付、工期顺延条件与确认方式等。
同时约定因乙方原因造成工期延误的违约责任。
五、质量与验收标准及程序双方明确工程质量和验收的具体标准，以及验收的程序和步骤。
乙方承诺按照国家和地方相关质量标准和设计要求施工，确保工程质量达到约定标准。
同时约定如未达到质量标准应承担的违约责任。
六、合同价款与支付方式约定合同总价款及其组成部分，包括固定总价、可调价格等情形及其计算方式。
明确支付方式、时间节点及支付条件，确保资金流转顺畅。
同时约定因甲方未按时支付款项的违约责任。
七、材料设备供应条款明确工程中所需材料设备的供应方式、供应时间和地点，约定由乙方采购的材料设备应符合国家相关标准，并提供合格证明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号________
建筑工程施工补充协议书范文新版
甲方：__________
乙方：__________
签订时间：__________
签订地点：__________
温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！
建筑工程施工补充协议书
发包人：（以下简称“甲方”）
承包人：（以下简称“乙方”）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商，同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议，以供双方共同遵守执行。
本补充协议与原合同一起使用，补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时，按补充协议约定执行。
一、工程概况：
1．1工程名称：。
1．2工程概况：本工程建筑总面积约平方米，其中商住建筑面积平方米，其它平方米，均为层住宅楼，均为砼剪力抗震墙结构，基础采用桩管基础。
二、承包方式
2．1、本工程实行工程施工总承包，即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式（本补充协议允许调整的项目除外），工程建筑面积按约平方米计算，以本协议签订前甲方提供的图纸为准，经双方协商，工程预算总价为人民币）（? 万元），工程结算总造价按本协议5.1条确定。
2．3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包，承包总价仅包含土建、水电安装工程。
消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后，在同等条件下优先给乙方施工，若甲方委托第二家单位施工，则乙方按其承包结算价
的3％收取总包配合费（本补充协议另有约定的除外），该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。
三、工程造价及结算方式：
3．1、工程结算依据：根据施工图纸，现场签证单，设计修改通知，双方有关工程的洽商，变更等书面协议或文件，经发包人确认的施工组织设计、施工方案等，按《广东省建筑工程计价办法20__》、《广东省建筑工程综合定额20__》、《广东省装饰、装修工程计价办法20__》、《广东省装饰、装修工程综合定额20__》、《广东省安装工程计价办法20__》、《广东省安装工程综合定额20__》、《广东省安装工程综合定额附录表20__》规定的计算规则计算。
3．2预结算办法：按相应工程类别套用：土建工程执行《广东省建筑工程计价办法20__》、《广东省建筑工程综合定额20__》《广东省装饰、装修工程计价办法20__》、《广东省装饰、装修工程综合定额20__》，安装工程执行《广东省安装工程计价办法20__》、《广东省安装工程综合定额20__》、《广东省安装工程综合定额附录表20__》及大亚湾或__区造价站颁发的有关计价规定进行计价，材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。
3．3预结算取费标准：
（1）按__市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行，利润按定额规定35％计取。
（2）按总工程价上浮3％计取。
（3）措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取，其中赶工措施费、
预算包干费、其它费用不计取。
（4）其它项目费中的总承包服务费按3%计取（以甲方和分包方的结算金额为计算基数，剔除设备购置费），其它项目费中的预留
金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取，园林绿化工程不计取总承包服务费。
（5）规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。
工程排污费不计取，但水电费按实际缴费的单价调整。
噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生，凭政府或主管部门开具的发票，列入计价程序。
（6）税金按当地政府文件规定套用县城（镇）标准3．35％计取。
（7）水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。
税金按3．35％计取，其它一律不计取。
（8）施工过程中如遇计价办法和标准浮动，本工程计价办法和标准仍按本协议执行，不作调整。
3．4人工工资暂按__市规建函[20__]351号文件执行，工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件，则按分段计算。
3．5、施工图预算由乙方编制，经甲方审定后双方签字盖章生效，作为本协议
的附件具有同等法律效力，是工程结算的依据之一。
4、本工程结算允许按调整造价的项目如下：
4．1、主材价差调整
施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。
价差每季调整一次。
调整材料数量按实际使用数量计。
4、2、人工费调整
施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。
4、3修改工程
施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程，包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量，经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。
修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效，修改预算按原预算计价方法计算。
5、工程结算总造价：
5．1、工程结算总造价=甲乙双方商定的工程施工图预算总价±按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。
5．2、调整价的计算：按本协议约定的可调整项目，乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书，监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认，逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见，乙方的调整预算直接进入结算。
四、工程款支付方式
1、主体完成后，甲方在15天内支付至85％的工程进度款给乙方。
2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量，在本月28日前报给甲方，甲方在7天内审核完毕，甲方在次月10日前支付已完成工程量的85％给乙方。
3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。
十五天内付至工程结算总造价的97％的工程款，余款3％作为工程保修预留金，预留金预留期为二年，二年到期后15天内，如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格，则甲方无息返还预留金给乙方，但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。