建设工程施工合同补充协议书正式版
建设工程施工合同补充协议书7篇
建设工程施工合同补充协议书7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署《建设工程施工合同》，现就相关事宜达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同在实施过程中，因某些特殊原因和实际情况的变化，双方需对原合同的部分内容进行修改、补充和完善，以更好地保障双方的权益，明确双方的责任和义务。
二、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括但不限于土建、安装、装饰等）4. 工程规模：____________________（具体数值或描述）三、补充条款1. 工程价款调整（1）因设计变更、工程量增减等原因导致的工程价款变化，需经甲乙双方确认并签订书面变更协议。
（2）工程价款调整应遵循公平、公正、合理的原则，具体调整方式另行约定。
2. 工期调整（1）因不可抗力因素导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件。
（2）工期调整需经甲乙双方协商并签订书面协议，明确延期的具体时间、原因及相应措施。
3. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
（2）工程验收标准、方法、程序等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
4. 付款方式（1）甲方应按原合同约定的付款方式支付工程款项，如因特殊原因需调整付款方式，双方应签订书面协议。
（2）乙方应提供合法、有效的发票作为收款凭证。
5. 违约责任（1）甲乙双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
（2）违约金的计算方式、赔偿范围等按照原合同执行，如有补充，双方另行约定。
6. 争议解决（1）本补充协议及原合同的履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。
（2）如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑补充协议范本6篇
建筑补充协议范本6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签订主建筑合同，为进一步明确双方在项目实施过程中的权利与义务，特订立本补充协议。
本协议作为主合同的补充和细化，与主合同具有同等法律效力。
一、协议背景本补充协议基于甲乙双方共同协商，为明确双方在建筑工程中的合作细节、工作内容、责任划分等具体问题而制定。
本协议旨在确保项目顺利进行，保障双方合法权益。
二、工程概况及范围详细规定工程项目的内容、规模、建设地点等，并对工程实施的具体范围进行明确界定。
包括工程的设计、施工、材料供应等各个环节的具体要求和标准。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额：明确本次补充协议所涉及工程项目的总金额。
2. 支付方式：规定支付方式、时间节点以及支付比例等。
3. 发票与凭证：明确发票类型、开具方式及凭证要求等。
四、工程期限及进度1. 工程开工时间、竣工时间。
2. 关键节点工期要求。
3. 进度汇报与沟通机制。
4. 延期罚款或赔偿等相关条款。
五、质量标准与验收1. 工程的质量标准需符合国家相关规范和要求。
2. 验收标准、方法和程序。
3. 不合格工程的处理办法。
六、安全施工与文明工地建设明确甲乙双方在施工安全、文明施工方面的责任和要求，包括施工现场管理、安全防护措施等。
七、材料设备供应规定工程所需材料设备的供应方式、质量要求、验收标准以及供应时间等。
八、设计变更与调整明确在项目实施过程中，若发生设计变更或调整时的处理程序、责任划分以及费用计算方式等。
九、违约责任与赔偿规定甲乙双方在实施过程中违约情况的认定和处理办法，包括罚款、赔偿等条款。
十、保险与风险转移明确工程项目的保险事宜，包括保险种类、投保方式、保险费用承担等，以及风险转移的条件和方式。
十一、争议解决方式规定甲乙双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
十二、其他条款其他需要补充的条款，如保密协议、知识产权归属等。
工程施工补充协议范本(3篇)
第1篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，在主合同的基础上，就以下事项达成补充协议，共同遵守执行。
一、工程概况1. 工程名称：____工程项目2. 工程地点：____3. 工程建筑面积：____平方米4. 工程结构形式：____5. 工程承包范围：____二、合同变更1. 工程进度：根据实际情况，甲乙双方同意将主合同约定的工程竣工日期调整为____年____月____日。
2. 工程内容：经甲乙双方协商，同意在原合同基础上增加以下工程内容：____。
3. 工程量调整：根据实际情况，甲乙双方同意对以下工程量进行调整：____。
4. 工程款支付方式：经甲乙双方协商，工程款支付方式如下：（1）工程预付款：____；（2）进度款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和节点由甲乙双方另行协商确定；（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，甲乙双方根据实际完成工程量和合同约定进行结算。
5. 工程质量标准：工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》和设计文件要求。
三、其他事项1. 甲乙双方应严格按照主合同和本补充协议的约定履行各自的权利和义务。
2. 甲方应按时向乙方支付工程款，乙方应按时完成工程进度。
3. 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲乙双方应协商解决，并相应调整工程竣工日期。
4. 本补充协议与主合同具有同等法律效力，如有不一致之处，以本补充协议为准。
5. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
四、生效与解除1. 本补充协议自甲乙双方代表签字盖章之日起生效。
2. 如甲乙双方协商一致，本补充协议可随时解除。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：__________________法定代表人（签字）：__________________签订日期：____年____月____日第2篇甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方就某工程项目达成一致意见，经友好协商，特订立本工程施工补充协议，以共同遵守执行。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1建筑工程施工补充协议书甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于甲乙双方就（工程名称）施工合同签署的合同已经生效，现因工程施工实际情况发生变化，为确保工程施工顺利进行，经甲、乙双方友好协商，就相关事项达成一致意见，特订立本协议。
一、工程名称：（工程名称）二、施工地点：（工程施工地点）三、工程内容：根据施工合同约定，工程内容变更如下：四、工程量：工程量变更如下：五、施工期限：施工期限变更如下：六、变更原因：由于（列出具体变更原因），导致工程内容、工程量、施工期限发生变更。
七、双方责任：根据工程施工变更情况，甲乙双方责任划分如下：1.甲方责任：（列出甲方责任）2.乙方责任：（列出乙方责任）八、变更费用：由于工程内容、工程量、施工期限变更，导致工程费用发生变更，变更费用为（具体金额）人民币。
费用支付方式如下：甲方支付方式：（甲方支付方式）；乙方支付方式：（乙方支付方式）。
九、其他约定：其他双方约定事项如下：十、协议生效：本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，自签署之日起执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日篇2建筑工程施工补充协议书甲方：（委托人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：______，地址：_______，电话：_______。
乙方：（承包人）__________（单位名称）______，法定代表人：_______，职务：_______，地址：_______，电话：_______。
鉴于甲方与乙方于______年______月______日签订了《建筑工程施工合同书》，就______工程项目进行了相关约定。
为了进一步明确双方在施工过程中的权利义务，现就有关事项达成如下协议：一、工程名称：______二、工程地点：______三、工程内容：______四、施工期限：原约定施工期限为______，经协商一致，延长至______。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
建设工程施工合同补充协议范本6篇
建设工程施工合同补充协议范本6篇建设工程施工合同补充协议范本 (1) 合同编号：甲方(发包人)：乙方(承包人)：签订地点：根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：。
二、工程地点：。
三、承包工程范围四、承包工程内容：五、工程工期：开工日期年月日，竣工日期年月日。
六、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥万元 (大写) 。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合乙方企业标准。
二、施工的产品名称、型号、规格：或见附件。
三、工程完工后，甲乙双方应及时验收。
如工程实际投入使用，或完工后5日内未进行验收，视为工程验收合格。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的50%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的80%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的90%;四、结算完成后7天内付至结算价的 95%;五、剩余工程总价款的 5% 作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方责任：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
3、按照合同约定支付工程款。
4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。
5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。
二、乙方责任：1、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成工程。
2、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工程质量、安全、工期等全面管理、负责，并按甲方工期计划要求完成所承包的任务。
3、在本工程竣工后清理现场。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误，应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后，双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
方承担，从乙方的工程款中直接扣除，并对乙方处以安全文明措施总费用的
20.本补充协议条款与《施工合同》条款相抵触的，以本补充协议为准，本补充协议与《施工合 同》具有同等法律效力。 本补充协议自双方签字、 盖章之日起生效， 本补充协议壹式 双方各持份。
工程决算款或合同履约保证金中扣除。
12.乙方必须在工程验收合格当日把工程房产及钥匙交付给甲方。否则，乙方应赔偿甲方逾期交 付房屋给购房户及逾期达到办理房屋所有权证和土地使用权证条件而产生的一切经济损失。
13.总工期延误超过天的，每延期一天乙方还应向甲方支付元人民币的违约金
14.桩基分段验收合格时，乙方应及时组织人员跟进施工，与土方开挖班组做好技术配合放样工
7.单体工程经相关部门验收合格并完成完整的内业资料编制套、竣工图编制（其中建筑
竣工图套、结构竣工图套、水电竣工图套）及施工班组结算等工作后
天内，付至工程总造价的％（属于甲方的资料应由甲方负责提供给乙方）。
8.乙方上报完整的单体工程结算材料给甲方，在一个月内甲方审核部门应给予审核完毕，甲方审
核部门经审核确认后于确认当日送工程造价中介机构审核，工程造价中介机构审核应于
本工程安全生产的经济责任和法律责任全部由乙方负责；若甲方因此承担连带责任，在甲方负责
处理后，乙方自愿向甲方支付其由此产生的支岀和损失。
10.若乙方未在合同约定的期限内支付给甲方履约保证金，本合同作废。
11.如因乙方工程质量问题而引起的成本增加等问题，乙方除了应无偿处理相应的质量问题至工
程合格外还应向甲方支付与增加成本相等的违约金，该违约金在甲方应付给乙方的工程进度款、
6.工程进度款：分为地下室工程进度款和地下室以上工程进度款：
地下室进度款分为单体建筑范围地下室和单体外地下室，均按相应地下室完成至顶板砼工程后且
的%
地下室以上进度款每个月申报一次进度款。乙方于当月号前报甲方审计部审核，甲方于
天内审核完毕，并于审核后天内支付给乙方该审核后的进度款的%在乙方计
算月进度款时，甲方代购材料乙方应在甲方提供代购材料给乙方当月按相应的材料款全部扣还甲 方。
现缺岗的项目管理班子人员及工地其他主要人员，甲方有权进行罚款，直至缺员进场为止。
19乙方承包的工程价款中已按建筑〔〕号文《关于调整建
筑工程安全文明施工取费标准的通知》及相关规定计取了建筑工程安全文明施工费用，乙方应根
据《建筑施工安全检查标准》、《建筑施工安全文明工地标准》、《省
建筑安装工程安全文明施工措施费用管理办法》、《省建筑施工安全文明标准示范图集》
1•文明工地：文明工地必须达标，且争取创建市级文明工地
2.凡是由甲方确定的材料、分项工程、另行分包工程，乙方都必须无条件的按甲方确定的付款条 件自觉、主动的与材料商、供应商或专业的分包班组签订协议，并承担其总包责任。
3.凡是甲方进行材料和分项工程项目定价的，乙方必须提前个工作日向甲方提供需要材
料的数量、规格、型号及进场时间，否则造成的延误时间及责任由乙方承担。
个月内审核完毕，若因乙方的原因造成确认或审核延误，审核时间相应顺延。甲方应在经甲、乙
双方认可工程造价中介机构的审核结果后个月内，付至审核后工程总造价的%
余额％乍为工程保修金按《建设工程施工合同》规定执行。
9.乙方应严格按照安全生产规章制度、操作规程、相关规定组织施工，并采取严格的安全防护措
施，确保安全生产，文明施工。
4.乙方采购材料设备：每批材料和设备进场施工前，乙方应向监理工程师及甲方工程师提交产品
合格证书、质保书和质量检验部门的检验合格证明（复印件），经监理工程师、甲方工程师确认
后方可使用。上述证明资料若与甲方按国家有关规定进行的抽检检验证明有矛盾，以甲方抽检检
验证明为准。
5.本合同中未说明且信息价中没有的项目，按甲、乙双方签证计算。
编号：
建设工程施工合同补充协议
甲 方：
乙 方：
签订日期：年月日
甲方:
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律， 行政法规、结合甲、
乙双方于年月日签订的工程《建设工程施工合同》
（以下简称《施工合同》）、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步落实单位工程施 工质量、安全、工期、成本等各项经济技术指标责任，明确甲乙双方职责权利，经双方充分协商 达成本协议，以资双方共同遵守执行。
程停工或为政府行政处罚的，乙方应赔偿发包人由此导致的损失。
18.乙方应于本合同签订后天内向甲方报送其配备的项目管理班子。乙方在收到开工令
之前，乙方配备的项目管理班子必须在监理工程师指定的合理日期进场，以保证项目管理机构有
效运转。未经甲方同意，乙方配备的项目管理班子主要人员不得更换。对未按时进场或进场后发
作。并于第一段桩基验收合格的次日为单体栋号工期起计日。
15.本项目施工装修标准按照甲方提岀并经设计院同意的执行。
16.本补充协议生效后，乙方自愿放弃（合同法）第条规定的工程款优先受偿权。
17.关于工程工资：乙方应保证将所得工程进度款优先付清工人或劳务工人工资报酬，否则，甲
方有权暂停工程进度款的支付，直至乙方整改完毕；如乙方迟延支付工人或劳务工人工资造成工