2018工程施工承包合同范本
2018年工程承包合同范本

2018年工程承包合同范本---甲方(业主): [公司名称]乙方(承包商): [公司名称]根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,经协商一致,就[具体工程项目名称]的建设事宜,订立本合同,共同遵守履行。
一、工程概况1. 工程名称:[具体工程名称]2. 工程地点:[具体地址]3. 工程规模:[具体描述]4. 工程内容:[详细描述工程包括的主要工作内容]5. 工程质量要求:按照国家相关标准及规范执行,确保工程质量符合设计要求。
二、工期1. 开工日期:[具体日期]2. 竣工日期:[具体日期]3. 如遇不可抗力因素导致无法按时完成,应及时通知对方并协商解决。
三、工程造价及支付方式1. 总造价为人民币[金额]元。
2. 付款方式:分阶段支付,首次支付比例为合同总额的[比例]%,其余按工程进度分期支付。
3. 最终结算以实际完成的工程量为准。
四、施工管理1. 乙方负责施工现场的日常管理工作,包括但不限于安全生产、文明施工等。
2. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
3. 乙方必须保证施工人员具备相应的资质和操作技能。
五、变更与索赔1. 如遇设计变更或现场条件变化,需及时书面通知对方并协商解决。
2. 因一方原因导致的损失,由责任方承担赔偿责任。
六、违约责任1. 任何一方未能履行合同约定的义务,均构成违约,应承担违约责任。
2. 如乙方延误工期,除不可抗力外,应按每日千分之五的标准向甲方支付违约金。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
八、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
附件:1. 工程设计图纸及相关技术资料。
2. 工程施工方案及进度计划表。
3. 其他经双方确认的相关文件。
甲方(盖章):___________ 乙方(盖章):___________法定代表人或委托代理人:_________ 法定代表人或委托代理人:_________签订日期:____年____月____日。
承包工程合同范本2018

承包工程合同范本2018
第一部分,合同概述。
1.1 合同双方,甲方(承包商),__________,乙方(业主),__________。
1.2 工程名称,__________。
1.3 工程地点,__________。
1.4 工程范围,__________。
1.5 工程开始日期,__________,完工日期,__________。
第二部分,合同条款。
2.1 工程内容,详细描述工程的具体内容和范围,包括设计、
施工、材料、设备等。
2.2 工程进度,规定工程的进度计划和完成时间节点。
2.3 工程费用,包括工程总价、付款方式、变更费用等。
2.4 质量保证,规定工程质量标准、验收标准和保修期限。
2.5 安全责任,双方对工程施工过程中的安全责任和措施进行规定。
2.6 变更和索赔,规定变更工程内容和索赔的程序和条件。
2.7 合同解除,规定合同解除的条件和程序。
2.8 法律适用和争议解决,规定合同适用的法律和争议解决的方式。
第三部分,附则。
3.1 合同生效,规定合同生效的条件和日期。
3.2 合同变更,规定合同变更的条件和程序。
3.3 其他约定,双方当事人可以根据具体情况约定其他条款。
第四部分,签署。
4.1 甲方(承包商)签字,__________ 日期,__________。
4.2 乙方(业主)签字,__________ 日期,__________。
以上为承包工程合同范本的主要内容,具体条款和内容可以根据实际情况进行调整和修改。
希望对您有所帮助。
承包工程合同范本2018

承包工程合同范本2018甲方(发包方):_____________________地址:_________________________________法定代表人(或委托代理人):_________职务:_________________________________乙方(承包方):_____________________地址:_________________________________法定代表人(或委托代理人):_________职务:_________________________________鉴于甲方需要完成____________________项目工程,乙方具备相应的资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,就本工程承包事宜达成如下合同条款:第一条工程概况1.1 工程名称:_____________________1.2 工程地点:_____________________1.3 工程范围:_____________________1.4 工程内容:_____________________1.5 工程规模:_____________________1.6 工程质量标准:_____________________1.7 工程期限:_____________________第二条承包方式2.1 本工程采用____________________(固定总价/成本加酬金/其他)承包方式。
2.2 乙方应按照合同约定完成工程的施工、安装、调试等工作。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价为人民币(大写):_____________________3.2 支付方式:_____________________3.3 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。
第四条工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工程进度计划组织施工。
4.2 因甲方原因导致工程延期,甲方应承担相应责任。
施工工程承包合同范本3篇2018专业版

编号:施工工程承包合同范本3篇2018专业版甲方:乙方:签订日期:年月日合同签订注意事项一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。
二、甲乙双方签订本合同书时,凡需要双方协商约定的内容,经双方协商一致后填写在相应的空格内。
三、签订本合同书时,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章;乙方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。
四、甲乙双方约定的其他内容,合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附纸。
五、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。
关键词:专业版;工程承包;合同范本承包经营协议属于无名合同,适用于《中华人民共和国合同法》总则的相关规定。
以下是华律网小编为大家精心准备的:3篇施工工程承包合同范本。
欢迎参考阅读! 施工工程承包合同范本一第一条定义业主指___________________________。
承包商指_________________________。
工厂指在附录_________中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。
工地指按本合同用于建造工厂的全部土地。
工程指承包商按本合同实施的工程。
合同价格指业主向承包商支付的全部工程款项。
第二条承包商的职责1.承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。
2.除了业主根据第_________条提供的项目和设施,承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。
3.承包商应根据附录_________中的日程安排施工。
4.承包商应根据附录_________中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。
5.承包商应向业主提供附录_________中规定的备件。
6.承包商应向业主提供附录_________中指定的维修设备。
第三条业主的职责1.业主应提供工地,并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。
2.业主应按时提供附录_________中指定的物件和设施。
2018-201X施工承包合同(3篇)-优秀word范文 (23页)

2018-201X施工承包合同(3篇)-优秀word范文
本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将予以删除!
== 本文为word格式,下载后可随意编辑修改! ==
201X施工承包合同(3篇)
本文目录
1.201X施工承包合同
2.桩基工程施工承包合同
3.水电施工承包合同
以下是小编为大家准备的合同范本,仅供参考!
甲方:(发包方)
乙方:(承包方)
甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致、互相信任的原则上,就甲方的水电改造工程达成以下协议,共同遵守。
第一条工程概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
2.施工地点:_____________________________________________
3、住房结构:室厅卫套,施工面积平方米。
4、施工内容:甲方住房的水、电、弱电改造工程,洁具、灯具、等设施的安装,搬运工程(打孔工程费用,由甲方自行承担)
5、承包方式: (包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款:¥元,大写(人民币):其中:。
2018年施工承包合同范本

2018年施工承包合同范本导读:本文2018年施工承包合同范本,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。
【篇一】发包单位:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。
第二条:施工方案1、护坡(1)、基底宽米,厚米,自下而上慢慢收至高度为米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)、拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)、完工后做围墙10米左右。
(4)、墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
第三条:合同工期1、经双方协商确定,工程期为日,暂定于自年月日起至年月日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式1、工程总承包价为元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:竣工验收后付元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条:甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条:乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
第七条:施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
第八条:验收工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。
2018年建设工程施工专业承包合同范本

2018年建设工程施工专业承包合同范本
第一章总则
第一条本合同根据中华人民共和国相关法律、法规和规定制订。
第二条本合同的约定适用于承包方与发包方之间的建设工程施工专业承包合同。
第三条承包方应具备相应的施工资质,合法经营,能够按照合同约定完成工程建设任务。
第十章法律责任
第四十八条若发包方违反合同约定,致使工程质量下降或者延误工期,承包方有权向发包方要求赔偿。
第四十九条若承包方违反合同约定,给发包方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。
第十一章附则
第五十条本合同签订后,可以根据实际情况进行补充协议。
第五十一条本合同一式两份,双方各执一份原件,合同附件与原件具有同等法律效力。
附件:
1. 《工程设计图纸》:详细记载工程设计的图纸及相关内容。
2. 《施工工艺方案》:详细记录工程施工的工艺流程及相关要求。
法律名词及注释:
1. 发包方:指委托承包方进行建设工程施工的一方。
2. 承包方:指与发包方签订合同,承担建设工程施工任务的一方。
3. 工程质量:指建设工程完成后符合相关标准、规定,能够达到预期使用寿命和使用功能的质量要求。
注:本文档仅供参考使用,具体合同内容应根据实际情况进行调整、修改。
2018年工程承包word文档范本

2018年工程承包合同范本精选试卷/文档/模板/课件合集2018年工程承包合同范本【篇一】甲方:_______________(发包方)乙方:_______________(承包方)为了明确职责,按时、按质、按量完成任务,依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定,结合本工程具体状况,经双方协商,签订如下条款,共同遵守。
第一条:工程概况一、工程名称:______________________________二、工程地点:______________________________三、工程范围和资料:______________________________四、工程总造价:______________________________五、质量等级:______________________________六、工程工期:______________________________第二条:承包方式本工程采取下列第项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算;2、包工不包料;3、包工包料。
如采取全部包干金额,一般不得调整。
但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。
第三条:价款支付与结算一、工程款支付方式:二、由于工程设计变更而引起的工程量增减,价格按相关定额进行增减,按实结算。
三、工程结算依据第四条:工程变更本工程在施工中,任何一方不得任意变更设计。
如确需变更时,双方协商,签证协议后方可变更。
第五条:工程验收一、工程竣工后,双方组织有关人员及时验收。
二、工程竣工验收后,甲方方可使用。
未经验收而使用则视为合格工程。
第六条:保修条件及期限保修期个月,在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏,不在无偿保修范围内)第七条:双方职责甲方:一、工程开工前,应交给乙方施工图纸份,地质勘察报告份,并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2018工程施工承包合同范本
能够承包一项工程施工项目,一般都是资金比较大的,签订一份也是非常有必要的。
想必很多人想要了解,2018工程施工合同范本是怎样的?建设工程施工合同结算法律风险防范是怎样的?下面由为您介绍一下。
一、2018工程施工承包合同范本
工程施工合同
发包单位:(以下简称甲方)_______
承包人:(以下简称乙方)_______
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,签订本合同。
第一条:工程概况
湖畔护坡工程承包项目发包给乙方,包工包料施工,湖畔护坡全长按米计算。
第二条:施工方案
1、护坡
(1)基底宽_______米,厚_______米,自下而上慢慢收至高度为_______米,受力部分需冷拉丝砖带,外墙做磋沙(水泥标号为42.5,
砖要好质量的青砖或红砖)。
(2)拆除厕所旁房屋三间,作进出路。
(3)完工后做围墙10米左右。
(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实,并在墙上加适量的漏水管。
第三条:合同工期
1、经双方协商确定,工程期为_______日,暂定于自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形,或甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。
第四条:价格及付款方式
1、工程总承包价为_______元。
2、上述总承包价为包干价,包含本合同所有工作内容,包工包料及其它一切费用(包括拆房,打围墙),甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、付款方式:后付_______元,除总金额的百分之五质保金外,剩余部分_______付,质保金一年满后付清(时间按验收合格之日起计算)。
第五条:甲方义务
1、按合同向乙方拨付工程款。
2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
第六条:乙方义务
1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查,处理日常相关事宜,确保本工程施工的安全稳定。
2、承包人必须自行完全本合同工程,不得转包他人。
第七条:施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用,均由乙方承担。
第八条:验收
应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。
如验收不合格,乙方应负责无偿返工。
第九条:
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。
2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因,乙方未按期完成工程内容,每逾期一日,乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金;逾期超过十天,甲方有权单方面解除合同。
第十条:其它
本合同于_______年_______月_______日由双方在签订,自双方签字或盖章后生效,一式_______份,上方各执一份,上交_______份。
发包单位(盖章):_______
授权代理人(签字或盖章):_______ 联系电话:_______
承包人(签字或盖章):_______ 联系电话:_______
_______年_______月_______日
二、建设工程施工合同结算法律风险防范
1、做好合同管理是项目管理重中之重。
这里的合同管理要做广义的理解,不单单是合同的签约审查。
主要包括(1)合同总体策划,
对于合同体系、合同类型、合同风险的分配、各合同之间的协调等都要进行研究和选择。
不同的工程,不同的合同类型,不同的计价方式和结算方式,不同的承包方式等等,都关系到承包工程的利润实现。
(2)工程招投标和签约管理。
对于实施方案的制定、报价、合同的签订,投标的合法性,资质和资格审查,质量、工期、安全文明施工、价款、工程变更、结算、竣工验收、相关程序和期限、违约责任、争议解决等各方面均要引起重视。
(3)合同实施控制。
对合同进行分析、交底,对合同实施过程进行监督、跟踪、诊断,处理合同变更和索赔问题。
合同实施履行阶段尤为重要,对于工期控制、供应计划、成本控制、合同管理、质量管理、变更管理、签证索赔、人事和组织、业务管理条例、信息管理和沟通等等环节都可能存在法律风险,在依据建设工程项目管理规范做好项目管理的同时,要有法律风险意识,强化合同履约管理,在履约交底、资料专管、履约过程检查等主要环节进行控制,注意法律风险的防范。
比如现场资料管理、印章使用保管管理等等,看似常规的项目管理问题,却可能潜伏着巨大的法律风险,施工企业要健全工程管理的流程,真正把降低法律风险落实到实处。
(4)工程结束后合同管理经验和教训的总结,不断改进管理,对于出现的纠纷要积极妥善进行解决。
2、造价管理。
说起来,是纯粹的工程专业问题,和法律风险没
什么事儿,实则不然,因为工程造价的重要性也体现在法律层面。
比如说《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》共28条规定,其中16条就与工程造价相关。
要注意的有关方面包括但不限于:(1)管控工程合同效力,确保预防履约过程中产生的。
(2)注意违约金约定过高的风险,注意履约控制。
(3)避免非法转包、违法分包、挂靠等无效行为,加强项目经理的有效管理,处理好内部承包负责制度。
(4)加强签证管理,除经济签证外,要做好工期签证,及时办理工期顺延或停工手续是项目部加强工期签证管理的主要内容。
(5)加强月工程报表确认以及进度款催收管理。
(6)注意研究固定价格合同的不同情形和种类及其具体操作方式。
(7)切实解决工程价款的及时结算的管理问题。
(8)提高的认识,研究发包人拒绝签证的对策,注意收集和整理索赔证据。
(9)做好合同评估,对造价、履约能力、风险等各方面进行评估。
(10)避免低于成本价投标。
虽然法律和相关指导意见有规定低于成本价投标无效,但因为成本价只有承包人自己知晓,并无可衡量的客观标准,承包人实际上很难据此理由主张合同无效,所以一旦无法通过签证索赔等方式获得利润,承包人所承接工程可能面临亏本。
(11)注意合同计价方式,正确把握工程量清单和定额计价的运作方式,对量和价都要重视。
(12)正确区分和处理审价、审计和造价鉴定。
(13)正确认识和行使建设工程优先受偿权。
(14)正确对待施工过程中的变更,做好签证工作,保存好书面资料。
3、质量与竣工验收。
工程质量不过关的风险前面已有所谈及,不再赘述。
现提示相关的几个问题:(1)发包人不组织验收或验收通不过。
为了防止发包人不组织竣工验收,我们要在竣工后及时按照合同约定提交竣工报告和相关资料,这是承包人的义务。
发包人经过验收后,验收通不过,质量问题没解决或者还有承包范围内的内容没完成,承包人应当对质量问题整改、完成未完成的工程,在整改修复完成后,要再次发出书面的申请验收,不能口头通知了事。
(2)注意合理约定保修金,注意保修金回收风险。
(3)建立和健全材料管理体系,特别是甲供材风险的防范。
(4)注意非承包人原因引起的质量纠纷,如发包人方面的原因、设计单位的原因等。
4、工期。
工期签证和索赔以及工期违约金是承包人容易忽视的问题,主要表现在不注重工期顺延的程序和顺延的时效,不注意积累相关证据。
5、安全。
加强施工安全管理,减少事故发生,强化主体机构和基础质量,杜绝各类违法违规现象。
5、正确区分转包与分包,区分转包与非法分包,区分转包与劳务分包。
建设工程领域存在多种复杂的法律关系,相对应的有不同的利益机制和处理方法,施工企业要正确区分,降低风险。
6、加强证据意识。
承包人要做到强化施工过程记录,一切有据可查。
和其他各方一切交往以文字为准,注意函件的及时和妥善回复,注意保存书面证据,要勤于、善于签发书面文件。
结算审计阶段特别是双方因结算发生分歧进入诉讼程序,证据将显得尤为重要,如果不注意平时的项目管理,没有证据意识,将会限于被动。
7、加强内部学习,提高人员素质,组建合同管理专门部门或指定专门人员,将合同管理法律风险控制任务分解下达各职能人员,聘用外部专业人员,有效监控风险。
在风险管理过程中,注意风险监控,加强风险识别,进行风险量化,制定有效应对计划,问责到人,明确责权利,切实全过程控制结算法律风险。
综上所述,2018工程施工合同范本要写清楚合同双方的基本信息;工程概况;施工方案;合同工期;价格及付款方式;甲方义务;乙方义务;施工安全;验收;违约责任。
若您有其它问题,可以登录
的官方网站,免费咨询律师!
责任编辑:周六。