地板安装合同范本(3篇)
安装木地板合同范本3篇
安装木地板合同范本3篇篇一安装木地板合同范本甲方（发包方）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________电话：____________________乙方（承包方）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________电话：____________________一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：安装木地板二、工程期限1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价为人民币______元（大写______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付工程总价的______%作为预付款，即人民币______元（大写______元整）；在工程进度达到______%时，支付工程总价的______%，即人民币______元（大写______元整）；在工程竣工验收合格后______日内，支付工程总价的______%，即人民币______元（大写______元整）。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和行业标准以及双方约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方应及时组织验收。
如验收不合格，乙方应在______日内整改完毕，直至验收合格。
五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的场地、水源、电源等条件。
按时支付工程价款。
协助乙方与其他施工方进行协调。
2. 乙方责任按照合同要求进行施工，确保工程质量和工期。
遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作。
负责施工过程中的垃圾清理和运输。
木地板施工合同书6篇
木地板施工合同书6篇第1篇示例：木地板施工合同书甲方（施工方）：______________根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就木地板施工事项订立本合同。
协商一致，特此立约。
一、合同目的甲方同意按照乙方的要求，提供木地板施工服务，乙方同意支付相应的费用。
二、合同内容1. 施工内容：甲方将按照乙方的要求，对指定的房屋进行木地板施工。
具体包括木地板的测量、采购、安装等工作。
2. 服务标准：甲方将以专业技术和高质量服务，为乙方提供木地板施工服务。
确保施工质量，保证工期。
3. 费用标准：乙方同意支付甲方约定的费用，具体费用包括木地板材料费、人工费、工具费等。
4. 施工期限：双方约定木地板施工的起止时间为____年月日至____年月日。
如遇不可抗力因素导致延期，双方协商解决。
三、合同变更任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，应提前经对方同意，并书面确认。
变更后的内容具有同等效力。
四、保证和责任1. 甲方保证，对木地板施工过程中所使用的材料真实有效，在施工期间严格遵守法律法规。
2. 甲方承诺，木地板施工完成后，提供相关售后服务，并承担相应的责任。
3. 乙方保证，提供施工所需的必要条件，如电力、水源等。
4. 乙方在木地板施工期间如需改变设计方案，需提前告知甲方。
如因此引起的额外费用，由乙方承担。
五、违约责任1. 任何一方违反合同约定，导致合同无法履行的，应承担违约责任。
2. 违约方应向守约方支付相应的赔偿金，赔偿金金额为双方约定费用的30%。
3. 如有其他违约行为，依法承担相应法律责任。
六、争议解决1. 合同履行过程中如有争议，双方应协商解决。
协商不成的，提交____仲裁委员会进行仲裁。
2. 仲裁裁决为最终裁决，对双方具有约束力。
七、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自____至____。
3. 未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。
地板安装师傅合同范本大全
地板安装师傅合同范本大全甲方（业主）：________乙方（地板安装师傅）：________一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在地板安装服务过程中的权利、义务和责任，确保服务质量，避免不必要的纠纷，保障双方的合法权益。
二、服务内容乙方应按照甲方的要求，完成以下服务内容：1. 地板测量与准备工作；2. 地板材料的选择与采购建议；3. 地板的铺设安装工作；4. 安装后的清理与检查；5. 提供地板保养与维护指导。
三、服务标准乙方应保证地板安装工作符合国家相关标准和行业规范，确保安装质量，不得出现明显瑕疵和安全隐患。
四、工期约定双方应协商确定地板安装的具体时间安排，并在合同中明确。
乙方应确保在约定时间内完成安装任务，如遇特殊情况需延期，应及时通知甲方并说明理由。
五、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付服务费用，具体金额为____元；2. 甲方在乙方完成地板安装服务后____日内支付全款；3. 如有额外费用产生，双方应协商一致后由甲方支付。
六、违约责任1. 如乙方未按约定时间完成地板安装或安装质量不符合标准，应承担违约责任；2. 如甲方未按约定时间支付费用，应承担违约责任。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至当地消费者协会调解或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；3. 合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
九、附件本合同附件包括地板安装图纸、材料清单等，作为合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
木地板合同范本5篇
木地板合同范本5篇篇1木地板购销及安装合同协议合同编号：[具体编号]甲方（购买方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（供应及安装方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要购买木地板并委托乙方进行安装，双方经过友好协商，达成如下协议：一、产品描述及规格1. 产品名称：木地板。
2. 型号/规格：[具体型号及规格]。
3. 颜色/纹理：[具体颜色及纹理]。
4. 质量标准：符合国家相关标准及双方约定的质量要求。
二、数量及价格1. 数量：[具体数量]。
2. 单价：[具体单价]。
3. 总价：[合同总价]。
实际结算时，按照实际供货数量与合同单价进行结算。
三、交货与安装1. 交货期限：自本合同签订之日起XX天内交货。
2. 交货地点：[具体交货地址]。
3. 安装服务：乙方负责地板的安装工作，安装工作需在交货后XX 天内完成。
4. 运输方式和费用：运输方式由双方协商确定，费用由乙方承担。
四、付款与结算方式1. 预付款：合同签订后XX日内，甲方向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。
2. 进度款：地板安装过程中，根据工程进度，甲方支付相应的进度款。
3. 尾款：安装验收合格后XX日内，甲方支付剩余款项。
4. 结算方式：[具体结算方式]。
五、售后服务及质保1. 乙方提供一年的质保服务，质保期内出现质量问题，乙方负责免费维修或更换。
2. 乙方提供售后服务电话，对甲方的咨询和投诉进行及时响应。
3. 售后服务内容：[具体售后服务内容]。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款，每逾期一天，需向乙方支付合同总价XX%的违约金。
2. 若乙方未按约定时间交货或安装，每逾期一天，需向甲方支付合同总价XX%的违约金。
3. 若因乙方产品质量问题导致甲方损失，乙方需承担赔偿责任。
4. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。
室内木地板铺装合同范本
室内木地板铺装合同范本合同双方甲方：【甲方】（以下简称甲方）地址：【甲方地址】乙方：【乙方】（以下简称乙方）地址：【乙方地址】项目概述甲方拥有【房屋/场地】位于【地址】，拟委托乙方进行室内木地板铺装工程。
双方根据友好协商，达成本合同。
项目细节工程范围1.室内木地板铺装工程，包括但不限于以下内容：–准备工作：将原有地面清理干净，确保平整无障碍。
–人工费用：乙方将派遣合格的工人进行地板铺装工作。
–材料费用：乙方将负责购买适当的木地板材料，并确保材料的质量。
2.工程所需工具：乙方将提供所需的安全工具和设备。
工期本工程预计完成时间为【开始日期】至【结束日期】，共计【天数】个工作日。
付款方式1.总工程价款为【总价款】元人民币，甲方需在合同签订后的【日期】之前支付【首款金额】元作为预付款，以确保乙方进行材料采购和工人调度。
2.工程竣工后，乙方需提供正式的发票。
甲方须在【日期】内支付剩余工程款【剩余金额】元。
延期和解约1.若乙方因不可抗力导致工程无法按时完成，乙方需立即通知甲方，并提供相关证明材料。
双方协商确定新的工期和付款计划。
2.若甲方要求解约，应提前【天数】天书面通知乙方，并支付已经完成的工作费用和已购买的材料费用。
罚款和违约金1.若乙方未按合同规定的时间完成工作，甲方有权依据每日工作延迟【金额】元进行罚款。
2.若一方违约，应支付违约金，违约金为合同总金额的【违约金比例】%。
其他条款1.报价单：双方已经且在附件A中签字确认了本合同的报价单。
2.交底和验收：乙方在施工前应向甲方交底施工方案，施工结束后，甲方有权对工程进行验收，验收合格后方可支付尾款。
3.保修期：乙方承诺在验收合格之后的【保修期】内免费维修甲方使用的木地板，对非人为原因所造成的地板质量问题进行保修。
4.争议解决：双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，可向【仲裁机构、法院】提起诉讼。
合同生效和变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
如需按双方协商修改合同内容，应以书面形式进行，并由双方签字生效。
墙砖地砖施工合同范本(7篇)
墙砖地砖施工合同范本（7篇）墙砖地砖施工合同范本（精选7篇）墙砖地砖施工合同范本篇1甲方（全称）：乙方（全称）：经甲、乙双方协商，甲方将________的卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分包给乙方施工。
为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。
一、工程概况工程名称：________工作范围：卫生间墙砖、地砖、楼梯踏步砖及门厅墙地砖铺贴分项工程工期：____年____月____日至____年____月____日二、承包方式和计费标准1、承包内容结算方式：包括清理基层、材料运输、勾缝、过门石安装、踢脚线安装；结算方式为：根据现场实际完成面积计算及结算。
2、合同价格：墙面砖单价：____元/㎡卫生间地砖单价：____元/㎡地板砖单价:____元/㎡门厅墙地砖单价：____元/㎡楼梯踏步及平台砖单价：____元/㎡（以上地砖均包含踢脚线在内，不另计算面积）三、工程款审核及支付1、乙方根据工程实际完成情况向甲方申请借支生活费；2、乙方工程竣工后，经甲方初验合格付至总工程款的80%，待业主验收合格后付至总工程款的95%，余款为质量保修金，待竣工验收后一年后一次付清。
3、乙方应向甲方提供2年的质量保证承诺书，如果出现质量问题，甲方通知后，乙方应在收到通知后24小时内赶赴现场进行维修。
四、甲乙双方责任及权利1、甲方配备管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供应及调度，及时进行施工安全技术交底；2、甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件；3、乙方必须按甲方提供的施工任务、技术要求组织施工，乙方施工人员应满足甲方的合理进度安排；4、乙方应自备施工所需工具，并有义务对交叉施工的其他班组进行积极配合；5、乙方应自觉爱护甲方施工场地内的机械及设备，并保护本班组及其他班组成品及半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需及时清理场地；6、乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、质量、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完厂清；若乙方拒绝或漠视甲方对上述要求管理，甲方可安排他人另行完成，费用由乙方承担。
地板安装施工合同范本模板
地板安装施工合同范本模板合同编号：[合同编号]本合同由以下双方共同签署并遵守：安装服务供应商（以下简称“甲方”）和需安装地板的客户（以下简称“乙方”）。
1. 合同目的和范围甲方同意在乙方指定的地址进行地板安装工作。
具体安装范围包括但不限于安装地板材料、地板保护层、地板脚线以及相关配件等。
2. 安装费用和付款方式甲方将根据工程量和材料费用向乙方提供报价，具体费用如下：- 地板材料费用：[费用]- 安装费用：[费用]- 其他费用：[费用]乙方需在合同签署时支付合同总费用的50%作为首付款，剩余费用在工程完工后支付。
3. 安装期限和工期延迟双方约定地板安装工作将在[日期]开始，并预计在[日期]完成。
如果因乙方原因导致工期延迟，乙方将承担因此产生的额外费用。
4. 质量保证和售后服务甲方保证提供的地板材料和安装工作符合国家相关标准和行业规范，并提供[期限]的质量保证期。
在此期限内，甲方将负责修复由于材料和安装问题引起的地板质量问题。
5. 风险和责任承担在地板安装期间，如果因甲方的过失或疏忽导致乙方财产损失，甲方将承担相应责任。
然而，如果因乙方未提供准确和详尽的施工信息导致安装不符合乙方要求，乙方将承担相关责任。
6. 合同解除和争议解决如果任何一方违反合同条款，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
双方同意在发生争议时首先采取友好协商来解决，如果协商不能解决，则提交至有管辖权的法院解决。
该合同一式两份，甲方和乙方各持一份。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________日期：_________________。
地砖装修合同范本(4篇)
地砖装修合同范本(4篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!地砖装修合同范本(4篇)地砖装修合同范本第1篇委托方(简称甲方)：______身份证号码：______承接方(简称已方)：______身份证号码：______双方协商，订立本协议，以共同恪守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地板安装合同范本（3篇）地板安装合同范本（精选3篇）地板安装合同范本篇1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程相关事项达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：______2、工程地点：______3、工程内容：______二、工程材料1、主材及造价：注：以上单价包括主材、自流平、胶水、人工费、2%耗损（超出部分耗损由甲方承担），铺贴安装完毕；2、嵌花造型部分按造型面积乘上2.5计算。
三、安装时间及注意事项1、从______年______月______日至______年______月______日完成。
2、经甲方确认，发生如下情况，时间可以顺延：（1）增加了数量或甲方途中要求各项变更；（2）因交叉施工，无电源、水源、照明灯现场安装条件不具备的原因造成不能顺利安装的；（3）自流平因恶劣天气、封闭环境、铺设时间短促等客观原因，造成地面含水率大于6%的；（4）因甲方过失造成安装延长的其他情况；（5）其他甲方同意顺延的情况；（6）不可抗力因素。
四、验收1、工程完毕后，甲方应在三个工作日内进行验收，否则视同验收合格。
2、工程完工后，甲方未验收却开始使用铺装场地（搬进办公家具及设备等），造成的一切后果均由甲方承担，且视同验收合格。
五、结算方法1、鉴定合同当日甲方支付乙方合同金额的______作为定金，乙方收到定金后合同生效；2、乙方主材到达现场，经甲方当日验收合格后付合同金额的______。
款到立即施工；3、工程完毕并经甲方验收合格后七个工作日内，甲乙双方按实际铺设面积进行结算，付至总款的______（柱子不扣除）。
4、余款在一个月内付清。
六、甲方责任1、甲方按约定及时付款，以保证材料安装的顺利进行；2、甲方为乙方提供施工区域的图纸；若因使用需要变更施工图时，应书面通知乙方。
并提供变更的技术资料；3、甲方做好清场的协调工作，以保证乙方在没有其他任何工种影响的情况下顺利开展；4、甲方无偿提供现场施工用水、用电及材料暂存场所，工程完工后，渣子运出工地由甲方承担。
外地施工承担施工人员的住宿、往返车费以及材料的运输费用（市区内除外）；5、甲方提供具备施工条件的现场，基层处理符合铺设PVC地胶的地坪要求（见附件）；若因地面收缩缝引起的质量问题属于甲方责任。
6、保证正常施工区域，交叉作业，若需安装踢脚线必须在PVC 地胶施工完毕后进行，如因此造成的损失和美观，乙方不负任何责任；7、甲方提前7天通知乙方进场施工，并保证乙方施工时间；8、甲方监督检查乙方施工，收到乙方竣工验收通知后，及时组织有关人员到场验收，以便做好安装完后的成品保护；9、因甲方原因或建设方原因造成返工、停工、误工的，甲方应承担由此造成的实际损失；10、负责协调现场各方关系，负责现场安全及文明安装的统一管理；11、甲方现场代表为，其签证均为有效依据。
七、乙方责任1、本合同工期为天，乙方在施工条件成熟的'情况下，申请开工报告，并按甲方要求的安装时间，完成材料的铺设，保证地胶不起鼓，不起泡，接头平整无间隙；2、乙方提供符合合同约定型号的材料，不得更改材料和设计；3、乙方提供产品相应的检验报告；4、乙方在铺设材料过程中，注意施工安全，遵守甲方的规章制度，与其他工种积极配合，做好成品保护工作；5、接收甲方监督，服从甲方现场的统一领导，文明安装；6、施工过程中因乙方原因产生的安全事故，由乙方负责；7、乙方现场代表为______，其签证均为有效依据。
八、违约责任1、乙方未能按期施工或完工，每延迟一天需按合同预计总金额的0.1%向甲方支付违约金，甲方未能按期支付款项，每延迟一天需按合同预计总金额的0.1%向乙方支付违约金，违约方承担因此给对方造成的一切经济损失；2、乙方所供材料与所签合同材料型号不符，甲方有权退货，其损失由乙方承担，并承担因此给甲方造成的一切经济损失；3、乙方在合同规定时间内因甲方原因不能进场施工，三日内甲方须支付乙方材料总款的80%，否则乙方有权处理所供材料；4、甲方不按时付款，乙方有权停工，所造成损失由甲方自行承担；5、甲、乙双方任何一方中途单方面撤销或无故不履行合同者，按合同金额的5%支付对方违约金；6、甲、乙双方必须严格执行合同条款，任何因本合同引起的或与合同有关的争议，双方首先应通过友好协商尽量解决，协商仍未能解决的，任何一方均可提交合同签约地的人民法院，以求最具约束力的裁决；7、由于政府禁令、战争、类似战争情况、火灾、_乱、罢工、水灾、禁运等中国法律所承认的不可抗力，任何一方延迟或不能履行本合同的，不承担违约责任；8、不可抗力事由发生后，延迟或不能履行合同的一方应当及时书面通知对方，并在不可抗力事由结束后的15日内提供相关部门出具的证明。
九、其他1、本合同执行过程中有任何纠纷，双方先协商解决，协商不成，可向工地所在地人民法院提前诉讼；2、合同未尽事宜双方可另行签订补充协议，补充条款与本合同具有同等法律效力；3、合同及附件壹式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；4、合同双方签字盖章后生效，结清款项后，本合同自动失效。
甲方：乙方：甲方代表签字：乙方代表签字：联系电话：联系电话：签字时间：地板安装合同范本篇2签约日期：供方(甲方)：买方(乙方)：甲方向乙方购买“___”牌运动地板及安装。
经双方友好协商，签订本合同并共同守信：一、甲方向乙方购买货物的清单及包安装价款：二、到货与安装交付期限：从乙方收到预付款之日起共计为15日历天。
由于货物长度需定制，乙方货物生产、发到足施工条件后，乙方安装完成经验收合格交付时间为6天。
注：如由于物流或人为不可控因素造成的交货延迟，乙方可免责。
三、其它：1、在合同有效期内，出现换货现象，如是甲方原因，往返费用由甲方承担，如是乙方原因，往返费用由乙方承担;2、甲方要将地面的基础工程及清洁工作在乙方施工人员到达之前完工，否则，乙方人员在男方工地无法施工造成的滞留费，由甲方承担;3、甲方在合同期间无故退货其预付款不退;4、货到工地，在甲方没有付清货款之前，货物所有权归乙方所有;5、乙方负责按甲方要求划4个标准羽毛球场界线工作;6、外包装全部空白装。
四、运输：乙方负责产品包装并办理货物托运手续，运费由乙方承担。
五、质量保证：运动地板三年内在正常使用下，如有以下情形乙方承担免费维修或更换：(1)地板耐磨层磨损至缓冲屋;(2)运动地板胶出现分屋现象;(3)地胶焊缝出现开胶断裂情形。
六、违约责任：甲方在乙方履行全部合同义务后未及时支付货款，应按日向乙方承担应付余款0.5%的违约金七、争议的解决：本合同在执行中如发生争议，双方友好协商解决;协商不成，应向男方所在地人民法院提起诉讼。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签章之日起生效(传真有效)。
甲方：乙方：年月日地板安装合同范本篇3委托方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。
第一条、工程概况1.1本工程是指：项目电梯安装工程。
1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。
1.3工程地点：项目内。
第二条、承包方式及承包范围：2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、等进行大包干施工。
2.2具体的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。
第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准：《电梯安装验收规范(GB10060-93)》、《电梯技术条件(GB10058-88)》、《电梯制造与安装安全规范(GB7588-95)》、《电梯试验方法(GB10059-88)》。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
第四条、工期4.1按以下第种方式确定工期：a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。
第五条、合同大包干总价款5.1本工程的大包干总价(含税)为：5.2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。
甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。
5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。
第六条、付款方式6.1付款方式：甲方以现金/支票/转账方式支付合同价款。
乙方银行帐号为：开户银行：银行帐号：6.2本合同有∕无预付款，若有，预付款为￥元(人民币元)，于支付。
6.3除预付款外，其他款项按以下第种方式支付：a.甲方在合同签订之日起 3 天内支付合同总价的10%(￥元)，作为定金。
甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥元)。
安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥元)。
安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由出具的保证担保，担保函的内容以《供货合同》附件三为准。
付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。
6.4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。
若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。
6.5 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定合法有效的发票。
第七条、甲方责任7.1甲方任命为甲方代表。
7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。
对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。