2014.4(04231)《建设工程合同(含FIDIC)条款》考前精简资料(必下)
建设工程合同(含FIDIC)条款复习资料.docx
建筑工程合同（含FIDIC 条款）（一）本试卷共8页，满分100分；考试时间150分钟。
1.合同关系的主体是指 【 】A. 物B.债权人的权利和债务人的义务C ・行为D.债权人和债务人2. 不属于要约应具备条件的是【】A.要约是由特定人作出的意思表示 B.要约必须向第三人发出C.要约的内容必须具体确定 D.要约必须具有缔约的日的3. 甲、乙两人签订了一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。
当合同的履行期限屈至，甲因担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。
此时，乙行使 的权利是【】A.先履行抗辩权 B.后履行抗辩权c.同时履行抗辩权D.不安抗辩权4. 一方以欺诈、胁迫手段订立的，损害国家利益的合同属于【】B. 可变更合同 D. 无效合同投料试车工作应在工稈竣工 【 】B. 验收前由发包人负责 D.验收前由工程师负责6. 由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。
处理rh 此发生的费川和延误的T 期的正确方 法是一、单项选择题（本大题共15小题，每小题 】分，共15分）A.可撤销合同 c.效力待定合同5.依据施T 合同示范文木规定,A.验收后由发包人负责 C.验收JrirtlT 程师负责A. 费用由发包人承担，工期给予顺延C. 费用由发包人承担，工期不予顺延7. 施B. 费用由承包人承担，丁期不予顺延 D. 费用由承包人承担，工期给予顺延A.协议书屮约定B.通用条款中约定8.c.附件屮约定 D.专用条款屮约定依据监理委托合同规定, 委托人侑权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是【A. 工稈总投资超过预期金额B. 因施工现场的征用拖延导致竣工时间延长c.承包商按监理工程师的指示返T 修复施丁缺陷使竣工时间延长 D.监理工程师没有进行合同内规定的检杏试验而出现质量事故9. 纽•成委托监理合同文件的以下几部分可以互为解释，互为说明。
建设工程合同含FIDIC条款考前精简资料必下
名词解释1．法律关系——是指人与人之间社会关系为法律规范调整时，所形成权利和义务关系。
2．民法典律关系主体——是指参加民法典律关系依法享有权利、承担义务当事人。
3．法人——是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务组织。
4．民法典律关系客体——是指法律关系主体权利和义务所指向对象。
5．法律事实——是由民法典律规范确认并能够引起民法典律关系产生、变更与消灭客观情况。
6．代理——是指代理人以被代理人名义，并在其授权范围内向第三人作出意思表示，所产生权利和义务直接由被代理人享有和承担法律行为。
7．委托代理——是指按照被代理人委托授权而产生代理权一种代理。
8．诉讼时效——是指权利人在法定期间内不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利法律制度。
9．建筑工程监理——是指工程监理单位受建设单位委托对建筑工程进行监督和管理活动。
10．投标保证金——是指投标人向招标人出具，以一定金额表示投标责任担保。
11．保证——是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任行为。
12．抵押——是指债务人或第三人不转移对抵押财产占有，将该财产作为债权担保。
13．质押——是指债务人或第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿担保。
14．留置——是指债权人按照合同约定占有债务人动产，债务人不按照合同约定期限履行债务，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产价格优先受偿。
15．工程建设保险——是指业主或承包商为了工程建设项目顺利完成而对工程建设中可能产生人身伤害或财产损失，而向保险公司投保以化解风险行为。
16．合同——是平等主体自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系协议。
17．民法典——是调整平等主体自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系法律规范总称。
建筑工程合同(含FIDIC)条款复习资料(含答案)讲诉
建筑工程合同（含FIDIC）条款复习资料一、单项选择题1、合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的（ C ）关系。
A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人2、施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求（ A ）赔偿。
A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员3．在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ D ）A．代理与被代理关系B．雇佣与被雇佣关系C．委托与被委托关系D．监理与被监理关系4．依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交（ A ）A．索赔意向通知B．现场同期记录C．索赔报告D．索赔证据5、下列财产中，（ A ）不得抵押。
A、土地所有权 B土地使用权 C、房屋 D、交通运输工具6、邀请招标的邀请对象的数目不应少于（ B ）家。
A、2、B、3C、5D、77．下列关于不可抗力事件造成的工期延长及损失处理中，说法正确的是（ D ）A．工期不顺延，业主承担与工程有关的损失B．工期不顺延，承包商承担与工程有关的损失C．工期顺延，损失按一定比例由双方共同分担D．工期顺延，各自的损失各自承担，工程的损失由业主承担8．被工程师要求暂停施工的工程，承包人要求复工时，应书面向工程师提出复工要求，工程师应当（ B ）A．立即给予答复B．在24小时内给予答复C．在48小时内给予答复D．提出处理意见9．根据《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ D ）A．承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请B．工程师在接到延期开工申请后48天内应以书面方式答复承包人C．承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延D．承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延10、合同争议的解决顺序为（ A ）A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁11、监理招标主要是对监理单位（ B ）的选择。
2014.4(04231)《建设工程合同(含FIDIC)条款》考前精简资料(必下)
2014.4(04231)《建设工程合同(含FIDIC)条款》考前精简资料(必下)名词解释1．法律关系——是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的权利和义务关系。
2．合同法律关系主体——是指参加合同法律关系依法享有权利、承担义务的当事人。
3．法人——是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
4．合同法律关系客体——是指法律关系主体的权利和义务所指向的对象。
5．法律事实——是由合同法律规范确认并能够引起合同法律关系产生、变更与消灭的客观情况。
6．代理——是指代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人作出意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的法律行为。
7．委托代理——是指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。
8．诉讼时效——是指权利人在法定期间内不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度。
9．建筑工程监理——是指工程监理单位受建设单位的委托对建筑工程进行监督和管理的活动。
10．投标保证金——是指投标人向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。
11．保证——是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为。
12．抵押——是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。
13．质押——是指债务人或第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到清偿的担保。
14．留置——是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿。
15．工程建设保险——是指业主或承包商为了工程建设项目顺利完成而对工程建设中可能产生的人身伤害或财产损失，而向保险公司投保以化解风险的行为。
16．合同——是平等主体的自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
建设工程合同(含FIDIC)条款复习资料(一)
建设工程合同（含FIDIC ）条款（课程代码 04231）一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分．共 20 分）在每小题列出的四个备选项中 只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
根据《合同法》规定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行 使期限是 【 A ．1 年内 B ．2 年内 C ．3 年内D ．4 年内债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使 债权的权利？ A. 自己的B.他人的 C.第三人的 D.债务人的按照《建筑工程施工合同（示范文本） 》的规定，工程预付款的比例是 A. 安装工程一般不超过合同价的 30% R.建筑工程一般不超过单项工程工作量的 30%C. 建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D. 安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的 10．在下列情况中，发包人不能请求解除合同的是A. 承包人明确表示不再履行合同义务的1．2．3．4． 根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为 A .有名合同与无名合同 B .要式合同与不要式合同 C.双务合同与单务合同 D .有偿合同与无偿合同要式合同必须采用A . 口头形式B .法律规定的形式 C. 口头或书面形式D .书面形式甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金 出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依 然成立。
此时，该施工合同的主体为 A .丙与乙C.丙与甲 下列关于要约与承诺的表述中，错误的是A .要约可以撤回C.承诺可以撤回 B .甲与乙 D .丙或乙 R.要约可以撤销D .承诺可以撤销 5． 6．某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于 A .要约 C.承诺 下列关于合同无效的表述中，正确的是 A . —方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 C.以合法形式掩盖非法目的B .要约邀请 D .合同B .因重大误解订立的合同 D .违反地方性法规的强制性规定7．8．9．30%B. 已完成的建设工程质量不合格，但承包人同意修复的C. 承包人将承包的建设工程违法分包的D. 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11. FIDIC 合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是 【】B. 业主 D. 指定分包商发包人不解除合同情况下， 设计人应承担的违约责任 【】B. 返还设计合同规定的定金 D.双倍返还设计合同规定的定金13. 根据FIDIC 施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是 【】A. 发布指令B.发出邀请C.发备忘录 D.业主建议14. 索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】 A .发包人向供应商的 B.承包人向供应商的C. 发包人向承包人的D.承包人向发包人的 15.担保合同是一种 【 】A .实践合同 B.主合同 C.从合同 D.无偿合同16.作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以 【 】A .申请重新仲裁 B.向人民法院申请强制执行C. 向建设行政主管部门申请强制执行D. 向人民法院起诉17. FIDIC （1999年版）《施工合同条件》又称“新红皮书” ，主要适用于 【 】A .房屋和工程施工 B.电气和机械工程 c.设备和设计D.顾客和咨询18.根据我国《建设工程施工合同文本》 ，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告 的时闻限额为工程设计变更确定后 【】A. 7 天内B. 14 天内C. 21 天内D. 28 天内19.在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是 【】A .协商 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 20.合同管理信息系统的主要功能不包括 【 】A .信息收集 B.信息存储 C.信息加工D.信息分解 二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）在每小题列出的五个备选项中 至少有两个是符合题目要求的， 请将其代码填写在题后的括号内。
10173273-2014.4自考04231建设工程合同(含FIDIC)条款考试准确资料(必下)
10173273-2014.4自考04231建设工程合同(含FIDIC)条款考试准确资料(必下)建设工程合同管理与索赔（04231）1 简述建设工程合同管理的目的。
答：（1）发展和完善社会主义建筑市场经济；（2）建立现代企业制度；（3）规范建筑市场主体、市场价格和市场交易；（4）加强合同管理，提高建设工程合同履约率；（5）加强建设工程合同管理，努力开拓国际建筑现场。
2 简述建设工程合同管理的任务。
答：1、发展和完善建筑市场；2、推进建筑领域的改革；3、提高工程建设的水平；4、避免和克服建筑领域的经济犯罪。
3 简述建设工程合同管理的目标。
答：具体目标包括：（1）使整个工程项目在预定的成本（投资）、工期范围内完成，达到预定的质量和功能要求，实现工程项目的三大目标。
（2）使项目的实施过程顺利，合同争议较少，合同各方面能互相协调，都能够圆满地履行合同责任。
（3）保证整个工程合同的签订和实施过程符合法律的要求。
4 简述建设工程合同管理的特点。
答：（1）建设项目周期长；（2）工程价格高；（3）合同变更频繁；（4）合同管理工作复杂；（5）合同实施风险大；（6）合同管理职能的特殊性。
5 简述建设工程合同管理的方法。
答：主要方法为：(1)在合同履行过程中积极、及时地收集整理(2)当接到对方索赔后，严格审核对方提出的索赔要求，认真研究并及时处理、答疑、举证，争取以协商方式解决索赔(3)对合同履行过程中出现的对方的违约情况或违反合同的干扰事件(4)选择适宜的纠纷处理方式6 简述建设工程合同管理的手段。
答：(1)普及合同法制教育，培训合同管理人才；(2)设立专门合同管理机构，配备合同管理人员；(3)积极推行合同示范文本制度；（4）积极开展“重合同、守信用”的评比活动；（5）建立合同管理的微机信息系统；（6）借鉴和采用国际通用规范和先进经验。
7 什么是法律关系？是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时，所形成的权利和义务关系。
04231建设工程合同(含FIDIC)条款-押题资料
04231建设工程合同（含FIDIC）条款-押题资料工程变更是建设项目合同管理的重要内容，是影响建设项目进度控制、质量控制和投资控制的关键因素。
工程变更的事件：1.合同中包括的任何工作内容的数量的改变2.任何工作内容的质量或其他特征的改变3.任何部分工程的标高、位置或尺寸的改变4.任何工作的删减，但要交他人实施的工作除外5.永久工程所需的任何附加工作，生产设备，材料或服务，包括任何有关的竣工试验，钻孔、其他试验和勘察工作。
7.实施工程的顺序或时间安排的改变。
工程变更价款确定原则：1）2）3）行（4）.双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款，视为不涉及合同价款的变更。
（5）.工程师收到变更价款14天内确认，不确认时，14天后视为报告已被确认。
（6）.工程师不同意承包商提出的变更价款，按合同争议约定处理。
（7）.承包商自身原因导致的变更，无权要求追加合同价款。
工程变更的分类控制1.重大变更监理工程师初审，总监理工程师复审，报送业主，由业主组织勘察、设计、监理和承包商各方评审通过后实施。
2.重要变更监理工程师初审，总监理工程师批准后实施。
3.一般变更监理工程师审核批准后实施。
承包商提出工程变更的控制程序主要分为两个方面：1.对原设计图纸提出设计变更2.对已确认的施工组织设计或施工方案提出施工措施变更风险管理的任务：（1）识别与评估风险；（2）制定风险处置对策和风险管理预算；（3）制定落实风险管理措施；（4）风险损失发生后的处理与索赔管理。
工程合同担保的基本概念工程合同担保是合同当事人为了保证工程合同额切实履行，由保证人作为第三方对建设工程中一系列合同的履行进行监督并承担相应责任，是一种采用市场经济手段和法律进行风险管理的机制。
1.担保的原则遵循平等、担保方式：主要有：现金、支票、银行汇票、不可撤销信用证、银行保函、由保险公司或者担保公司出具投标保证书投标担保的额度：投标担保额度为投标总价的0.5%~5%我国房屋和基础设施工程投标保证金为投标价的2%,但最高不超过80万元。
04231建设工程合同管理 考前复习资料
04231 建设工程合同(含FIDIC)条款1．合同平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。
合同是反映交易的法律形式，合同具有以下法律特征：(1) 合同是平等主体的自然人、法人和其他组织所实施的一种民事法律行为(2) 合同以设立、变更或终止民事权利义务关系为目的。
(3) 合同是当事人意思表示一致的协议。
2．合同不能概括债的全部内容3．合同3个要素：主体、内容、客体4．合同关系的主体又称为合同的当事人，包括债权人和债务人。
5．合同关系的内容是指债权人的权利和债务人的义务6．双务合同是指合同双方当事人相互享有权利和相互承担义务的合同。
典型的双务合同有买卖、租赁、借款、运输、财产保险、合伙等7．单务合同是指合同当事人一方只享有权利而不负义务，另一方当事人只负义务而不享受权利的合同。
典型的单务合同有赠与合同、无偿保管合同和归还原物的借用合同。
8．有偿合同，是指一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价的合同。
9．无偿合同，是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。
10．各类建设工程承包合同均属有偿合同，而借用合同、赠与合同等则属无偿合同。
11．有名合同，又称为典型合同，是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同12．所谓诺成合同，是指当事人一方的意思表示一旦经对方同意即能产生法律效果的合同，即“一诺即成”的合同。
13．所谓实践合同，是指除当事人双方意思表示一致以外尚须交付标的物才能成立的合同。
例如寄存合同，必须要寄存人将寄存的物品交保管人，合同才能成立并生效14．所谓主合同，是指不需要其他合同的存在即可独立存在的合同。
15．所谓从合同，就是以其他合同的存在而为存在前提的合同。
16．如建设工程合同中，施工承包合同为主合同，为承包方提供履约担保的合同则为从合同。
17．合同在工程项目管理过程中的地位与作用主要体现在如下3个方面1、合同是工程项目管理的核心2、合同是承发包双方履行义务、享有权力的法律基础3、合同是处理工程项目实施过程中各种争执和纠纷的法律依据18．合同法共有4条基本原则，分别是合同自愿原则、诚实信用原则、合法原则和鼓励交易原则。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.合同法律关系主体一一是指参加合同法律关系依法享有权利、承担义务的当事人。
3 •法人一一是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立拿有民事权利和承担民事义务的组织。
4. 合同法彳社关系客体一一是指法徐关系主体的权利和义务所指向的对象。
5. 法律事实一一是由合同法6. 代理一一是指代理人以彼代理人的名义，并在其授权范圉内向第三人作出总思衣示，所产生的权利和义务亢接由彼代理人学有和承担的法律行为「7. 委托代理一一是指按照彼人向招标人出具的，以•定金额农示的投标资任担保。
11 •保证一一是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，呆证人按照约定履行债务或承担资任的行为。
12 •抵押一一是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保＜=13 •质押一一是指债务人或第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该动产或权利优先得到淸偿的担保c14.留置一一是指债权人按照主或承包商为了匸程建设项目顺利完成而对匸程建设中可能产生的人身伤害或财产损失，而向保险公司投保以化解风险的行为C16. 合同——是平等主体的自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议°17. 合同法一一是调整平等主体的自然人、法人、其它组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范的总称。
18・要约一一是希望和对方订为『車复便用血预先拟定，开在订立合同时未与对方协商的条款。
21 •无效合同一一是指当事人违反了法徐规定的条件而订立的，国家不*认其效力•不给予法律保护的合同。
同中，当事人•方有依法对抗对方权禾j圭3长的权利C24 •代位权一一是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权＜=25•撤销权一一是指当责务人放弃其到期债权或无偿转让财产，或者以明显不合理低价处分其财产，对债权人造成损害的，债权人可以依法请求法院撤销债务人所实施的行为「26. 介同变更一一是指当事人对己经发生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，进行•修改或补充所达成的协议c27. 介同转il -------- 是指介同当事人•方依法将其合同的权利和义务全部或部分地转让给第三人「2&合同解除一一是指对己经30 •违约责任一一是指当事人任何•方不能履行或者履行合同不符合约定的而应当*担的法律贵任。
31 •仲裁一一是指当爭人双方在在争议发生前或争议发生后达成协议，门愿将争议交给第三者作出裁决，并负有自动履行义务的•种解决争议的方式c32 •诉讼一一是指合司当事人依法请求人民法院行使审判权，审理双方之间发生的合同争议，乍出有国家强制保证实现其合法权益，从而解决纠纷的审判活动°33 •建设民事法律一一是国家制定或认可的，体现人民意志的,由国家强制力保证其实施的调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的建设关系的行为准则C34. FIDIC “新红皮书”合同匚期一一指所签合同内注明的完成全部匚程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负资原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。
日历天数。
36 •缺陷通知期一一指自工程接受证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的I」历天数「37 •接受的合同款项一一指业主在“中标函”中对实施、完成和修M I•桎臥陷妙接艾的金额，来源十承包商的投标报价并对其确认。
3& FIDIC “新红皮书”合同价格一一是指按照合同各条款的约定承包商完成建造和保修任务后，对所有合格匚程有权获得的全部工程款39 •指定分包商一一是由业主（或工程师）指定、选定，完成某项特定匚作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商c40. 投标保证金一一是指投赫人向招标人岀具的，以•定金癫农不的投标资任担保C41. II程变更一一是指施匚过程中出现了与签订合同时的预计条件不•致的情况，而需要改变原定施I ：承包范圉内的某些工作内容。
42 •动员侦付款一一是业主为了帮助承包商解决施工前期开展I：作时的资金短缺，从未来的匸程款中提前支付的•笔款项。
43. FIDIC “新红皮书”最终结算一一是指颁发履约证书后，对広包商完成全部匸作价值的详细结算，以及根据介同条牛对应付给承包商的其它费用进行核实，确定合同的最终价格°44. 委托合同——是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。
45. 建设监理委托合同一一是委托人与监理人签订的，为委托监埋人承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议。
牛中约定，委托人委名词解释1.法律关系一一是指人与人之间的社会关系为法律规范调整时, 所形成的权利和义务关系。
牌确蠶勰犠徽关代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。
&诉讼时效一一是指权利人在法定期间内不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度。
9・建筑匸程监理一一是指匸程监理单位受建设单位的委托对建筑工程进行监督和管理的活动「10 •投标保证金一一是指投标合同约定占有债务人的动产，债务人箴鷲膘翻體辭债跚产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受鹽工程建设保险是指业立合同的意思衣示。
19.承诺一一是受要约人作出的同总要约的总思衣示。
20 •格式条款一一是指当事人22.可变更、可撤销合同一- 是指欠缺生效条件，但•方当事人可依据门己的总思使介同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同。
23 •抗辩权一一是指在双务合发生法律效力，但尚未履行•或者尚未完全履行的介同，因当爭人•方的总思衣示或者双方的协议而使债权债务关系提前归于消灭的行为＜=29 •标的物捉存一一是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭介同关系的行为＜=35. FIDIC “新红皮书”施工期一一指从匚程师按合何约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起, 至工程接受证书注明的竣工日止的46 •监理委托合同中监理人一一是指承担监理业务和监理资任的•方以及其合法继承人c47. X程监理正常工作一一是；旨双方雀专用条托的监理工作范48 •总监理匸程师委托人司总，监理人派到监理机构全面履行监理合同的全权负责人「49.建设丄程设计一一是指根是指委托人与承包人为完成・定的勘察、设计任务，明确双方权利义务关系的协议「51 •建设工程施匸合同一一是指是指发包人与欢包人之间为完成商定的建设匚程项目，确定双方权利和义务的协议。
52.《施工合同（示范文本）》中施匚合同价款一一是指按有关规定和合同条款约定的各种取费标准计算，用以支付承包方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
55.不可挠力------ 尾指合同当事人不能预见.不能避免并不能克服的客观情况「利和内容。
是指经据建设匸程的要求，在对建设匸程所需的技术、经济、资源.环境等条件进行综合分析、论证的基础上，编制建设匸程设计文件的活动。
50.建设工程勘察、设计合同中施I洽同工期一一是指施工的匸程从开匸起到完成施工合同专用条款双方约定的全部内容，匸程达到竣工验收标准所经历的时间。
53. 强制性标准一一按照《标准化法》规定，为保障人体健康、人功财产安全的标准属于强制性标准°54. 《施匸合同（示范文本）》56 •丄桂转包——足命个仃便承包人的管理职能•不承担技术经济贵任，将所承包的匚程倒手转给他人繭包的行为。
57. 1：程分包一一是指经合同约定和发包单位认可，从匸程承包人承担的工程中承包部分工程的行为o58 •材料采购合同一一是指平等主体的自然人、法人、其它组织之间，以匸程项目所需材料为标的、以材料买卖为目的，供货人转移材料的所有权于采购人，采购人支、］材料价款的合同。
59 •承揽合同一一是指*揽人按照定作人的要求完成工作，交付匚乍成果，收取定作人支付的报酬的合司。
60. 技术合同——是指法人之间、法人与公民之间、公民之间就技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务所订立的确立民事权利义务关系饷称议。
61. 1：程索赔一一是当事人在合同实施过程中，根据法律、介同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是属于应由合同对方承担责任的情况造成，而且实际己经发生了损失，向对方捉出给予补偿的要求C62. 条款明示的索赔一一是指索赔事项所涉及的内容在合同文件中能够找到明确的依据，业主或承包商可以据此捉出索赔妥求C63 •单项索赔一一是指每•件索赔事项发生后，索赔管理人员就针对该事项，在规定的索赔有效期内向匸程师提出索赔要求，要求单项解决支付，不与其它的索赔事项混在• feo64 •业主的索赔一一是指业主根据合同规定，就由于承包商原因或按合同规定应由其承担责任的情况对业主所造成的损失，向承包商提出的补偿要求「65•新增附加匸程一一是指该匚程为合同项目所必不可少的匸程，如果缺少了这些匸程，该合同项目便不能发挥合同预期的作用。
66•新增额外匸程一一是指丄: 程项目合同文件中的匚作范圉中没包括的匚作，缺少了这些匸作原订合同匸程项目仍然可以运行并发挥效益。
67 •调价文件计算法一一业主和承包商采取按照当时当地的宦算价格承包，在合同工期内按照造价管理部门的调价文件的规定,对同期内完成的匸程按照实际用量进行差价的调整。
6&可原谅的拖期一一是指不是由于承包商的贯•任造成的工期延误。
69 •反驳索赔——是指通过赔管理,反击对方提出的索赔要求, 从而减少由于对方索赔对H己的影响70 •索赔谈判的休会策略一一是指在谈判过程中，当出现低潮、遇到障碍或陷入僵局时，由谈判双方或•方提出休会,以便缓和气氛，各自审慎回顾和总结，避免矛厉和冲突的进•步激化C71.工程拖期索赔一一由于非承包商原因，徒期，承包崗为了芫成合冋规定的L程花费了枝原来计划更长的时间和更多的开支，承包商对此提出索赔。
72 •工程变更索赔——由于业主或匸程师指令变更设计,增加、减少或删除擁分匸程个别的实施计划，变更施工次序等，造成匸期延长和费用增加,承包商对此提岀索赔。
73 •缺陷责任索赔一一是指由标准，业主提岀的索赔＜=74 •技术服务合同一一是指当事人•方就技术知识为另•方解决特定技术问题所订立的介同°75 •技术咨询合同一一是指当事人•方为另•方就特定技术项目捉供可行性研究、技术侦测、专题技术调查、分析评估报告所订立的合同。
76. “货物” 一一是指供货人根据合同规定须向采购人捉供的•切设备、机械.仪衣、备件、工具、手册和其它技术资料及其它资料「77. 联营承包一一是指两家或两家以上的承包商联合投标，共同承接工程°7&固定总价合同一一是指在约定的风险范圉内价格不再调整的合同。
79 •分散平行发包一一是指业主将设计、设备供应、土建、电气安装、机械安装、装饰等工程施工分别委托给不同的*包商「80 •担保一一是指合同的当事人双方为「使合同能够得到全面按约履行，根据法律、行政法规的规定. 经双方协商•致而采取的•种具有法律效力的保证措施。