xx县天网工程维护合同
xx县天网工程项目施工合同(word文档良心出品)
XX县天网工程项目施工合同（合同编号：）甲方：乙方：签订日期： 2018年月日目录1 总则 (1)1.1 定义和解释 (1)1.2 法律和语言 (2)1.3 合同文件的组成部分及解释顺序 (2)1.4 项目概况 (2)1.5 合同工期 (3)1.6 合同设备清单（名称、品牌、型号、配置和数量） (3)1.7 合同价款（人民币）及付款方式 (3)2 项目实施依据 (3)3 合作条件 (4)4 项目授权 (4)5 双方权利与义务 (4)5.1 甲方义务 (4)5.2 甲方权利 (5)5.3 乙方义务 (6)5.4 乙方权利 (6)6 到货及验收 (6)6.1 到货及到货验收 (6)6.2 项目验收 (7)6.2.1 初验 (7)6.2.2 终验 (7)7 工程价款结算办法 (7)8 质量保证 (7)9 不可抗力 (8)9.1 不可抗力的范围 (8)9.2 通知 (8)9.3 不可抗力造成的支出和延误 (8)9.4 减少损失的责任和协商 (8)10 争议解决 (9)10.1 友好解决 (9)10.2 诉讼 (9)10.3 继续有效 (9)11 违约责任 (9)11.1 甲方违约 (9)11.2 乙方违约 (10)12 保密 (10)13 知识产权 (10)14 质量及安全保障 (10)15 附则 (11)15.1 通知 (11)15.2 不予放弃 (11)15.3 合同的补充与变更 (12)15.4 未尽事宜 (12)16 附件 (12)17 签署与生效 (12)甲方：乙方：1 总则依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就天网工程设备及附属施工项目相关事项协商一致，订立本合同。
1.1 定义和解释在本合同中，下文措词或用语，应具有本款所赋予的含义：（1）“项目”或“工程”指天网工程设备及附属施工项目（包括招标、投标文件中所列示的所有子项以及在建设过程中按照法定程序变更的所有子项）。
网络工程维护合同书范本5篇
网络工程维护合同书范本5篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（服务提供商）：____________________鉴于甲方需要对其网络工程进行维护，乙方具备相关技术和能力，双方经友好协商一致，达成如下合同协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在网络工程维护方面的合作关系，确定双方的权利和义务，确保网络工程维护工作的顺利进行。
二、服务范围1. 乙方应对甲方的网络工程进行维护，包括但不限于网络设备维护、系统优化、故障排除等。
2. 乙方应及时响应甲方的网络故障报修，确保甲方网络的稳定运行。
3. 乙方应提供必要的技术支持，协助甲方进行网络安全管理。
三、服务期限本合同服务期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
四、服务费用1. 甲方应向乙方支付网络工程维护费用，具体金额和支付方式双方另行协商确定。
2. 甲方应按照约定时间及时向乙方支付服务费用，逾期未支付的，乙方有权终止服务。
五、双方义务1. 甲方应提供必要的网络设备和环境，确保乙方能够顺利开展维护工作。
2. 乙方应保证维护工作的质量和效率，确保甲方网络的稳定运行。
3. 乙方应对甲方的网络信息进行保密，不得泄露或非法使用。
4. 双方应共同协作，共同解决网络维护过程中出现的问题。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定时间支付服务费用，乙方有权终止服务，并有权按照约定收取违约金。
2. 若乙方未按照约定提供服务质量，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权要求乙方赔偿因违约造成的损失。
3. 若因乙方原因导致甲方网络故障未能及时修复，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、合同解除和终止1. 本合同在以下情况下可以解除：双方协商一致解除合同；发生不可抗力导致合同无法继续履行；一方严重违约，另一方有权解除合同。
2. 本合同在以下情况下可以终止：服务期限届满；双方达成终止合同的协议。
八、争议解决因本合同引起的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
安装天网工程的合同
安装天网工程的合同甲方（需求方）：_________________乙方（承接方）：_________________鉴于甲方需进行城市监控网络建设与升级，乙方具备相应的技术力量和资质，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就“天网工程”项目达成如下协议：一、项目概述本项目包括但不限于监控设备采购、安装、调试及后期维护等服务内容，旨在为甲方提供全面的监控解决方案，增强城市治安防控能力。
二、合同金额合同总金额为人民币________元整（¥_______），具体包括硬件设备费、安装调试费、技术支持及维护费用等。
三、工作范围与标准1. 乙方负责按照甲方提供的技术要求和规格进行设备的选购、安装和调试。
2. 所有设备必须符合国家相关质量标准，并通过专业测试。
3. 安装位置应科学规划，确保覆盖面积最大化且避免盲区。
四、工期与进度1. 工程预计开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应按时提交工程进度报告，及时反馈项目实施情况。
五、付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方支付合同总额的30%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，分阶段支付相应款项。
3. 尾款：项目验收合格后，支付剩余款项。
六、质量保证与售后服务1. 乙方提供不少于一年的免费保修服务，并承诺在接到故障通知后24小时内响应。
2. 保修期满后，乙方继续提供有偿维护和技术升级服务。
七、违约责任若一方未能履行合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
八、争议解决因执行本合同所发生的一切争议，首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行商定补充条款。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附件本合同包含以下附件，与合同具有同等法律效力：1. 项目技术规范书2. 设备配置清单3. 施工图纸及其他相关文件甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
天网工程合同书
天网工程合同书甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方拟在_________地区实施天网工程项目，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵守履行。
一、项目概述天网工程，即公共安全视频监控系统建设工程，旨在通过高科技手段，建立一个覆盖广泛的监控网络，以提升城市管理水平和应对紧急事件的能力。
本项目包括但不限于监控设备的采购、安装、调试以及后期的维护服务。
二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在天网工程项目中的权利、义务和责任，确保项目按照预定的质量、进度和投资完成。
三、合同金额根据项目的实际情况和市场行情，双方确定本项目的合同总金额为人民币________元。
四、工作范围乙方负责的工作范围包括：1. 监控设备的采购与安装；2. 系统的调试与测试；3. 用户培训及技术支持；4. 合同约定的维护服务。
五、工期要求乙方应按照甲方的要求，在________年____月____日前完成所有工作内容，并确保系统正常运行。
六、质量标准乙方必须保证所提供的设备和服务符合国家相关标准和行业规范，确保系统稳定可靠，满足甲方的使用需求。
七、支付方式甲方将按照以下方式向乙方支付合同款项：1. 预付款：合同签订后____天内支付总金额的____%；2. 进度款：根据项目进度分阶段支付；3. 尾款：项目完工并通过验收后支付剩余款项。
八、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
九、争议解决因履行本合同所产生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________代表（签字）：_______________日期：_____________________乙方（盖章）：_______________代表（签字）：_______________日期：_____________________。
天网工程合同
天网工程合同【合同名称】天网工程合同【甲方】（以下简称甲方）【乙方】（以下简称乙方）鉴于甲方需要进行天网工程建设，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就天网工程项目的实施达成以下合同条款：一、项目概述本项目旨在通过安装高清摄像头、建立数据中心、整合网络资源等措施，构建一个覆盖特定区域的综合监控网络，以提升公共安全管理水平。
二、服务内容1. 乙方负责提供包括设备采购、安装调试、系统维护在内的全方位服务。
2. 乙方需确保所提供设备和技术符合国家相关标准和行业规范。
3. 乙方应保证监控系统的稳定性和数据的安全性。
三、合同金额本合同总金额为人民币【金额】元，具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后【时间】内支付总金额的【比例】%。
2. 进度款：根据项目进度分批支付，每批次支付金额及条件另行约定。
3. 尾款：项目验收合格后支付剩余【比例】%。
四、工期与验收1. 乙方应在合同约定的时间内完成项目建设，确保按期交付使用。
2. 项目完成后，甲乙双方应共同进行验收，验收合格后方可视为项目完成。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
八、附件1. 技术规格书2. 设备清单3. 施工图纸4. 其他相关文件以上合同条款经甲乙双方充分协商一致后确定，双方均应严格遵守合同规定，确保天网工程的顺利完成。
本合同范本仅供参考，具体合同内容应根据实际项目情况进行调整和完善。
在此，我们强调，任何合同的签订都应当遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保双方的合法权益不受侵害。
同时，合同的执行过程中应当注重沟通和协调，及时解决可能出现的问题，确保项目的顺利进行。
天网工程项目合同书
天网工程项目合同书甲方（委托方）：_____________________乙方（承接方）：_____________________鉴于甲方需要实施天网工程项目，乙方具备相应的技术能力和资质，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就天网工程项目的实施达成如下合同条款：第一条项目概述1.1 本合同所指的天网工程项目是指利用现代信息技术，构建一个覆盖广泛的视频监控网络，以提高公共安全和城市管理水平。
1.2 乙方负责该项目的设计、施工、安装、调试及后期维护服务。
第二条项目范围2.1 乙方应根据甲方提供的项目需求书，完成项目的设计和实施方案。
2.2 项目范围包括但不限于监控设备的选型、安装、调试，以及相关的软件系统开发和集成。
第三条项目费用3.1 项目总费用由设备费、施工费、软件费和维护费等组成，具体金额以双方确认的预算为准。
3.2 甲方应按照合同约定的时间和方式支付相应费用。
第四条项目实施4.1 乙方应按照合同约定的时间节点完成项目的各个阶段工作。
4.2 甲方应提供必要的协助和支持，确保项目的顺利进行。
第五条质量保证5.1 乙方保证所提供的设备和软件符合国家相关标准和甲方的技术要求。
5.2 乙方应确保项目实施过程中的质量控制，对出现的质量问题负责。
第六条验收标准6.1 项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请。
6.2 甲方应在收到验收申请后的____天内组织验收，验收合格后，双方签署验收报告。
第七条维护服务7.1 乙方应提供至少____年的免费维护服务。
7.2 维护服务包括但不限于系统故障排查、修复和升级。
第八条违约责任8.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条合同变更和解除9.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。
9.2 因不可抗力导致合同无法履行时，双方应协商解决。
第十条争议解决10.1 合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。
天网工程运维服务合同
天网工程运维服务合同甲方（委托方）：____________________统一社会信用代码/身份证号码：____________________地址：__________________________________________联系电话：____________________乙方（服务提供方）：____________________统一社会信用代码/营业执照编号：____________________地址：__________________________________________联系电话：____________________鉴于甲方负责管理的城市监控系统（以下简称“天网工程”）需要定期维护及技术支持，乙方具备相应服务能力并愿意承接上述任务，双方经友好协商达成如下协议：1. 服务范围乙方将为甲方提供包括但不限于以下服务：-系统日常巡检与维护；-故障排查及修复；-软硬件升级建议与实施；-数据备份与恢复；-安全防护措施更新；-用户培训和技术支持。
2. 服务质量标准乙方应保证所提供的所有服务符合国家现行的相关技术规范要求，并达到或超过行业平均水平。
3. 服务期限本合同有效期自____年__月__日起至____年__月__日止。
期满前一个月内，如无异议，则自动续约一年。
4. 费用及支付方式-合同总金额为人民币（大写）____________元整（￥_________）。
-支付方式：按季度预付，每季首月5日前完成支付。
-乙方应在收到款项后开具正式发票给甲方。
5. 保密条款双方应对在合作过程中获知的对方商业秘密予以严格保密，未经许可不得向第三方泄露。
6. 违约责任若任一方违反本合同条款，需承担由此给另一方造成的直接经济损失，并支付相当于违约部分金额____%的违约金。
7. 不可抗力因自然灾害或其他不可预见且不可避免的原因导致无法履行合同时，受影响方应及时通知对方，并采取合理措施减少损失。
天网工程协议合同
天网工程协议合同甲方（需求方）：___________乙方（供应方）：___________鉴于甲方需要建设天网工程项目，乙方具备相应的资质和能力进行该项目建设，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条项目概述乙方负责为甲方提供天网工程项目的设计、施工、调试及后期维护服务。
项目包括但不限于监控设备的选择与安装、网络布线、中心控制室的建设、系统集成以及相关软件的开发与配置等。
第二条合同金额本项目的总合同金额为人民币_______元整（¥_______），具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方需支付总金额的30%作为预付款。
2. 进度款：项目完成50%时，甲方支付总金额的40%。
3. 竣工款：项目全部完工并通过验收后，甲方支付剩余的30%。
第三条工期要求乙方应按照合同约定的时间完成项目建设，确保工程质量符合国家标准及行业规范。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应协商确定新的工期。
第四条质量保证乙方保证提供的产品和服务符合国家相关质量标准，并承担相应的售后服务责任。
对于因产品质量或施工质量问题导致的故障，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行响应，并在合理时间内解决问题。
第五条违约责任如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，违约金的数额根据违约的性质和程度由双方协商确定。
如因违约给对方造成损失的，违约方还应赔偿相应的损失。
第六条争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Xx县天网工程维护合同
****技术有限公司
2019年10月28日
天网工程护合同
甲方：xx县公安局
乙方：*****信息技术有限公司
依据国家相关法律规定，甲、乙双方经友好协商，就天网工程维护事宜达成一致，同意签订本协议按双方的约定履行。
一、维护范围
维护范围：负责xx县天网工程,3924路摄像机及机房设备的定期维护、保养、检修工作，确保系统长期正常运行。
委托时限为2019年xx月xx日至20xx年xx月xx日。
维护地点：。
二、收费标准及结算方式
1、每年维保费用为人民币：￥xxx.00元（人民币：xxx元整）。
2、机房及前端系统中硬件设备出现故障需要更换部件或整机时，维修及设备部件及整机更换费用由甲方承担。
3、支付方式：由公安局确认每季度的天网工程考核结果及运维费用，甲方按季度向乙方支付。
三、维保服务内容及标准要求
1、乙方每天工作内容
（1）根据公安局下发的《天网工程维护通知单》对天网工程前端点位离线情况组织排查，并进行修复处理。
（2）保障天网工程机房设备的正常运行。
2、乙方每月初巡检内容及工作要求
（1）对天网工程监控中心进行一次巡查，通过对监控画面的显示情况统计前端摄像机设备的运行状况。
（2）对不符合监控要求的摄像机镜头做好登记，并及时调整好焦距、角度、方向等，保证前端安装牢固。
（3）检查前端供电情况。
（4）检查并保持所有视频画面显示的图像名称、所示地点等编号一致。
（5）检查监控中心设备及机柜风扇运转情况，设备散热是否良好，以避免因散热不良造成的设备损坏。
（6）每月对系统控制平台进行检查，检查前端摄像机IP等网络数据是否畅通，有无异常攻击，带宽使用率是否正常。
检查操作软件是否使用正常。
3、乙方每季度末巡检内容及工作要求
（1）每季度末进行一次前端摄像机设备现场故障隐患大排查。
主要查看基础设施(基础、立杅、控制箱等)、摄像机、补光灯有无遭到损坏和人为破坏，以及是否整洁，并做好巡检记录。
（2）每季度末检查一次摄像机线路连接、水晶头、光纤跳线有无松动。
（3）每季度末对监控中心显示大屏、监视器、服务器、矩阵、交换机设备进行除尘，除尘采用干燥清洁的软布和酒精等清洁剂清理。
（4）每季度末对前端设备至监控中心光缆做一次损耗测试，测定损耗值是否在允许范围内，不满足要求的要进行排查，需要重新熔接的要进行熔接。
四、甲乙双方的责任和义务
1、甲方责任和义务
（1）甲方应安排专人按设备使用、维护手册的要求进行设备的日常管理和监护，并填写好相关记录。
（2）发现系统故障甲方应及时通知乙方并详细说明故障现象，以便于乙方根据故障现象进行相应准备。
（3）乙方在进行维护服务过程中，甲方应为乙方提供必要的协调帮助和便利设施。
（4）甲方应根据合同条款，每月统计天网工程在线率，并确认应支付的维护费用。
2、乙方责任和义务
（1）负责天网工程2924路摄像机以及机房设备的定期维护、保养、检修工作，确保系统长期正常运行。
（2）乙方在现场维护服务期间，应遵守甲方的规章制度及安全等各项规定，因乙方操作不当等原因造成的人身和财产损失，由乙方负责。
（3）乙方提供例行维护服务。
在例行维护服务前，应与甲方沟通确认行程安排，以确保不影响甲方的正常工作。
例行维护服务中如发现相关故障与问题，乙方应及时予以解决。
（4）乙方应在接到系统故障相关信息后及时响应，如果不能通过远程途径解决，乙方将在24小时内派人到现场提供技术支持服务。
（5）乙方及其工作人员对工作中知悉的甲方信息负有保密责任。
五、违约责任
1.一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2.乙方交付的工作成果不符合约定的质量要求、技术标准的，乙方应当按照甲方的要求承担修理、重作、更换、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
六、合同争议
本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商，如协商不能解决则应提交守约方所在地的人民法院诉讼。
七、其他
1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，甲乙双方盖章签字之日起生效；
2、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方盖章签字之日起生效，属于本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力；
3、其他未尽事宜，双方协商解决。
甲方：xx公安局乙方：****技术有限公司
委托代理人：委托代理人：
年月日年月日。