2010年造价员考试练习、09年造价员(计量与计价实务)题及答案
09年重庆造价员考试试题及答案(土建.安装
2009年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题《计量与计价实务》（安装专业）题 号一 二 三 四 五 总分 统分人得 分三、案例题，请根据背景材料按要求作答。
（30分）阅卷人得 分工程背景：某办公楼室内给排水安装工程量清单如下表1-1所示。
经公司研究按照招标文件要求依据《重庆市安装工程计价定额》（2008）和《重庆市建设工程费用定额》（2008）进行投标报价。
相关费用及费率如下：人工单价：50元/工日；规费费率：25.83%；安全文明施工专项费费率7%；工程定额测定费费率0.14%；税金费率3.41%；管理费费率60%；利润费率40%； 暂不考虑风险因素。
分部分项工程量清单 表1-1序号项目编码 项目名称计量单位 工程数量 1．030801001001镀锌钢管；安装部位：室内 输送介质：给水 材质：镀锌钢管 型号、规格：DN40 套管形式、材质、规格：塑料套管DN50，50个 工作内容：管道、管件安装；套管制作、安装；给水管道消毒、冲洗；水压及泄露试验m650.002．030803001001螺纹阀门；类型：螺纹阀门。
材质：不锈钢 型号、规格：DN40 工作内容：1．安装个12.00表1-2定额编号项目名称单位基价其中未计价材料人工费材料费机械费名称、规格单位消耗量 考生姓名： 专业： 准考证号：封线密CH0123 镀锌钢管，螺纹链接，室内给水DN40 10m97.07 69.69 26.45 0.93 镀锌钢管DN40m 10.200CH0363 塑料套管制作、安装DN50个7.09 3.47 3.62 / 塑料管DN50 m 0.310CH0444 给水管道消毒冲洗DN50内100m23.98 13.83 10.15 /CH0457 螺纹阀门安装个12.13 6.55 5.58 / 螺纹阀门DN40个 1.010问题：（1）请按照《重庆市安装工程计价定额》（2008）以及《重庆市建设工程费用定额》（2008）工程量清单计价格式，计算分部分项工程综合单价。
09年全国造价员考试模拟试题(附老师答案)
09年全国造价员考试模拟试题（一）1. 具有独立的设计文件、在竣工后可以独立发挥效益或生产能力的产品车间生产线或独立工程是（）。
A. 单项工程B. 单位工程C. 分部分项工程D. 建设项目2. 工程建设都有一个较长的建设期。
在建设期内，由于存在许多不可控制的因素，影响工程造价的变化，工程造价在整个建设期处于不确定状态，这体现了工程造价（）的特点。
A. 个别性B. 差异性C. 层次性D. 动态性3. 建设工程承包价格是对应于（）而言的。
A. 承包人B. 承、发包双方C. 发包人D. 建设单位4. 工程造价的预测职能、控制职能、评价职能和( )，是工程造价的特殊职能。
A. 流通职能B. 市场职能C．计划职能D．调控职能5. 工程造价管理包括工程造价合理确定和有效控制两个方面。
（）为控制拟建项目工程造价的最高限额。
A. 投资估算B. 初步设计总概算C. 施工图预算D. 承发包合同价6. 工程造价控制的重点阶段是（）。
A. 设计阶段B. 招投标阶段C. 施工阶段D. 结算审核阶段7. ( )是控制工程造价最有效的手段。
A. 采用先进技术B. 招标竞价C. 控制变更D. 技术与经济相结合8. 工程造价咨询业的首要功能（）。
A. 服务功能B. 引导功能C. 联系功能D. 审核功能9. 我省工程量清单计价办法规定，（）不属于规费项目。
A. 工程定额测定费B. 安全文明施工措施费C. 劳动保险费D. 建筑管理费10. 某砌砖班组有12名工人，砌筑某办公楼1.5砖混水外墙需8天完成，砌砖墙的时间定额为1.25工日/m3，该班组完成的砌筑工程量（）。
A. 80m3B. 76.8m3C. 115.2m3D. 120m311. 某瓦工班组20人，砌1砖厚砖基础，基础埋深1.3m，5天完成89m3的砌筑工程量，砌筑砖基础的定额是（）。
A. 0.89工日/m3B. 1.12m3/工日C. 0.89m3/工日D. 1.12工日/m312. 某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.85工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的25％和15％，人工幅度差系数为10％，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（）工日。
2024年造价员-工程计量与计价实务(土建工程)考试历年真题摘选附带答案
2024年造价员-工程计量与计价实务（土建工程）考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(多项选择题)(每题2.00 分)屋面卷材防水工程施工中，铺贴顺序与卷材接缝正确的是（）。
A. 由屋面最高标高向下铺贴B. 檐沟、天沟卷材施工时，以顺檐沟、天沟方向铺贴C. 搭接缝顺流水方向D. 卷材宜垂直屋脊铺贴E. 上下层卷材不得相互垂直铺贴2.(单项选择题)(每题 1.00 分)单位工程施工组织设计的核心内容是（）。
A. 施工进度计划编制B. 资源需要计划编制C. 施工平面图设计D. 施工方案设计3.(单项选择题)(每题 1.00 分)混凝土高温期施工时，应注意（）。
A. 采用粉煤灰取代部分水泥B. 适当增加水泥用量C. 坍落度不宜小于50mmD. 入模温度不应低于35°4.(单项选择题)(每题 1.00 分)基础垂直面做防水层施工所需工作面宽度为每边各增加（）mm。
B. 1500C. 500D. 20005.(单项选择题)(每题 1.00 分)钢筋抗拉性能的技术指标主要是抗拉强度、伸长率和（）。
A. 屈服点B. 冷弯性能C. 硬度D. 耐疲劳性6.(多项选择题)(每题 2.00 分)根据《建筑工程建筑面积计算规范》，关于建筑面积计算规则的说法，正确的有（）。
A. 建筑物的室内楼梯应并入建筑物的自然层计算建筑面积B. 没有形成井道的室内楼梯也应计算建筑面积C. 室外混凝土楼梯应并入所依附建筑物自然层，并按其水平投影面积的 1/2 计算建筑面积D. 利用室外楼梯下部的建筑空间不得重复计算建筑面积E. 室外专用消防钢楼梯7.(多项选择题)(每题 2.00 分)某坡地建筑基础，设计基底垫层宽为8．0m，基础中心线长为22．0m，开挖深度为1．6m，地基为中等风化软岩，根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》CB50854—2013规定，关于基础石方的项目列项或工程量计算正确的为（）。
造价员2007-2010年历年真题试卷答案及试题分析(自收集)
2010年度全国建设工程造价员资格考试试卷（湖北省）科目：建设工程计量与计价试题一（15分）某综合楼以工程量清单计价方式进行公开招标，中标价3600万元，其中暂列金额为120万元。
在合同专用条款中约定了本工程只有钢材、水泥市场信息价超过投标时信息价的10％以上时才能调整。
在合同履行中发现：1、投标文件中将现浇矩形粱清单项目的工程量12000m3误以1200 m3的工程量报价；2、工程量清单漏算了12层柱C25砼工程量50 m3及全部屋面防水1200m2,已知12层柱砼的参数与11层柱同；3、投标书中外墙干挂石材价格为140元/ m2,投标期间同类石材市场价为200元/ m2,施工过程中石材价略有上升,承包人与发包人交涉后，发包人口头承诺可以调价,承包人实际购买价格为220元/ m2。
问题：1、竣工结算承包人要求对石材价格调整，能否调整？2、漏掉的12层柱砼及屋面防水如何确定综合单价？依据是什么？3、如何处理现浇矩形梁项目工程量误以1200 m3的工程量报价的问题？4、本工程结算后，工程价款调整、索赔、现场签证金额共80万元，计算最终结算价。
【解】：1、石材价格不能调整。
因为：①不符合合同专用条款约定；②口头承诺无法律效力。
2、①12层柱应按11层柱砼综合单价以50 m3的工程量据实结算。
②屋面防水属漏项新增清单项目，综合单价应由承包人提出，经发包人认可后结算。
3、现浇矩形梁项目工程量错误应由承包人负责，不能调整报价。
4、参考答案：竣工结算价＝3600－120＋80＝3560（万元）讨论：因按清单计价的取费程序表，暂列金额120万元应不含规费、税金，故讨论：因按清单计价的取费程序表，暂列金额120万元应不含规费、税金，故①如80万元不含规费、税金，则：应扣暂列金：120－80＝40（万元）应扣规费＝40×6.35％＝2.54（万元）应扣税金＝40×3.41％＝1.364（万元）竣工结算价＝3600－（40＋2.54＋1.364）＝3556.10（万元）②如80万元已含规费、税金，则：应扣规费＝120×6.35％＝7.62（万元）应扣税金＝120×3.41％＝4.092（万元）竣工结算价＝3600－（120＋7.62＋4.092）＋80＝3548.29（万元）试题二（30分）1、（14分）某建筑砖基础如下图。
造价员土建工程《工程计量与计价实务》试题与答案
造价员土建工程《工程计量与计价实务》试题与答案造价员土建工程《工程计量与计价实务》试题与答案1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和(D)组成。
A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费C、土地使用费及勘察设计费D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是(C)。
A、施工机械修理费B、材料采购和保管费C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资3.预算定额基价是指(B)的人工、材料、施工机械使用费之和。
A、单位工程B、分部分项工程C、扩大分部分项工程D、单项工程4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有(D)。
A、企业管理费B、财务费用C、其它费用D、现场管理费5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准，进行施工图预算编制的方法称为(A)。
A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议，自愿将争议交给第三者作出裁决，仲裁如发生争议，其解决的方式为(D)。
A、由于仲裁机构本身并无强制力，对于仲裁结果当事人可以不执行B、裁决作出后，一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决C、裁决作出后，一方当事人不服可以向人民法院起诉D、裁决作出后，裁决结果立即生效，当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。
7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键(B)A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+08.水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。
A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂9.材料预算价格是指材料(D)费用A.采购B.成本C.预算D.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部10.一般土建工程费用定额中的费率是由(D)而定的A.施工单位资质B.工程造价的大小C.上级主管部门D.工程类别11.定额内说明该项目另行计算者，应进行如下处理(C)A.可换算入定额内B.建立补充定额C.由甲乙双方商定在独立费中处理12.一般住宅层高3米，某住宅只一层，但高达9米，其建筑面积应按(A)层计算A.1,B.1.5,C.3,D.视不同情况而定13.人工挖地槽、地坑定额深度为(E)米，超过时可另作补充定额A.2,B.3,C.4,D.5,E.614.机械挖土方工程量，按机械挖土方(C)%，人工挖土方(D)%计算A.80B.20C.90D.1015.砖基础施工所需工作面宽度为每边(B)mmA.150B.200C.250D.30016.人工挖土方，当挖土深度超过(B)米时，需增加工日A.1.2B.1.5C.2D.以上答案都不对17.挖沟槽长度，外墙按图示(C)长计算，内墙按图示基础底面之间(E)长度计算A.实际B.外边线C.中心线D.轴线E.净长线18.某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,?挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。
造价员-安装工程计量与计价实务-电气-强化练习题一
造价员-安装工程计量与计价实务-电气-强化练习题一[单选题]1.某工程施工图纸材料表中铜母线的数量为2400米，该工程铜母线设计为每相三片，其预算工程量（）m。
A.2400B.400（江南博哥）C.800D.1200正确答案：C[单选题]2.预算定额中，交流电动机检查接线（）。
A.未包括电机绝缘测量B.包括电机的带负荷试运转C.未包括电机的带负荷试运转D.未包括电机的干燥正确答案：C[单选题]3.免维护蓄电池组补充电按同容量蓄电池组充放电预算定额乘以系数（）。
A.1.05B.0.5C.0.2D.0.8正确答案：C[单选题]4.A.2.52B.2.78C.2.4D.2.8正确答案：A[单选题]5.下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。
A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费C.危险作业意外伤害险保费D.人身意外伤害险保费正确答案：C[单选题]6.编制预算时，电缆在山地、丘陵地区直埋敷设时，人工定额乘以系数（）计算。
A.1.1C.1.3D.1.4正确答案：C[单选题]7.KYN2812表示（）高压开关柜。
A.金属铠装式B.间隔式C.固定式D.移开式正确答案：A[单选题]8.避雷器有管式避雷器和（）两大类。
A.金属氧化物避雷器B.阀式避雷器C.碳化硅避雷器D.磁吹式避雷器正确答案：B[单选题]9.VV22（4×35+1×16）表示含义为：（）。
A.铜芯、聚氯乙烯内护套、双钢带铠装、聚氯乙烯外护套、四芯35m㎡.一芯16m㎡的控制电缆。
B.铜芯、聚氯乙烯内护套、双钢带铠装、聚氯乙烯外护套、四芯35m㎡.一芯16m㎡的电力电缆。
C.铜芯、交联聚乙烯内护套、钢带铠装、聚氯乙烯外护套、四芯35m㎡.一芯16m㎡的控制电缆。
D.铜芯、交联聚乙烯内护套、钢带铠装、聚氯乙烯外护套、四芯35m㎡.一芯16m㎡的电力电缆。
正确答案：B[单选题]10.某工程总承包合同价为500万元，预付备料款额度为20％，主要材料费用占工程造价的60％，则预付备料款起扣点是（）万元。
2009年度全国建设工程造价员资格考试试卷附答案(计量计价)
2009年度全国建设工程造价员资格考试试卷（湖北省）专业：建筑科目：建设工程计量与计价试题一（15分）某施工单位根据领取的某2000㎡两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。
该施工单位（承包商）于2008年3月10日与建设单位（业主）签订了该工程项目的固定价格施工合同。
合同期为8个月。
工程招文件参考资料中提供的使用砂地点距工地4km的供砂地点采购。
3月17日开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商中只得从一距工地20km的供砂地点采购。
由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3d，向业主提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。
工程进行了一个月后，业主因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求承包商暂停施工一个月。
承包商亦口答应。
恢复施工后不久，在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20至5月24日承包商的施工设备出现了从未有过的故障；6月8日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月13日至6月14日的该地区的供电全面中断。
针对上述两次停工，承包商向业主提出要求顺延工期共42d。
问题：1、该工程合同采用固定价格合同是否合适？2、该合同的变更形式是否妥当？为什么？3、上述事件中承包商提出的索赔要求是否合理？说明原因。
【解】：1、因合同工期不超过一年，可采用固定价格合同。
2、口头变更形式不妥当，建设工程合同必须采用书面形式。
3、索赔事件：5.20—5.24因施工设备故障属承包人责任，索赔不成立。
6.08－6.12 因特大暴雨造成停电，属不可抗力，工期索赔成立，应延长工期7天。
业主因资金短缺停工1个月，为业主责任。
索赔成立，延长工期30天费,费用按实计算。
某人工挖基坑工程，土方属于二类土，混凝土基础垫层长2.10m ，宽为1.50m ，深度为2.50m ，计算人工挖基坑工程量。
【解】：（1） 土方属于二类土，H=2.5m ＞1.2m 需要放坡，放坡系数k=0.5；（2） 基坑开挖截面示意图：（3） 基坑工程量：V 挖 =（ a+2c+kH ）(b+2c+kH)H +13k 2H 3= (2.1+2×0.3+0.5×2.5) ×(1.5+2×0.3+0.5×2.5) ×2.5+13×0.52×2.53 = 34.38 m 3某工程项目部分工程量如下表，混凝土项目均为现场搅拌，请根据2008年《湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表》（1）写出定额编号（12分）；（2）根据需要进行基价换算（16分）；（3）计算定额直接费（6分）（合价取整数）；（4）分析第2、3、6、12项的水泥、砂子、石子、砖、加气砼砌块用量（16分）。
工程造价考试题及答案
工程造价考试题及答案一、单项选择题1、以下哪一项不是工程预算的编制原则？A.严格执行国家的经济政策和有关规章制度B.坚持经济效益与社会效益相统一的原则C.随意编制，无需考虑实际情况D.按照建设程序，分阶段编制正确答案：C.随意编制，无需考虑实际情况。
2、下列哪一项不是工程概预算的编制依据？A.施工图纸和设计说明书B.施工组织设计C.工程概预算定额D.施工合同正确答案：D.施工合同。
3、在工程预算中，下列哪一项不是按照建设阶段划分的？A.投资估算B.设计概算C.施工图预算D.竣工决算正确答案：A.投资估算。
二、多项选择题1、下列哪些是工程预算编制应考虑的因素？A.施工方法的选择B.材料设备的采购C.工期和进度安排D.工程地质条件的影响正确答案：A.施工方法的选择；B.材料设备的采购；C.工期和进度安排；D.工程地质条件的影响。
2、工程预算在工程建设中的作用包括哪些？A.控制投资额度的依据B.编制年度计划的依据C.选择施工方案的依据D.签订工程合同的依据正确答案：A.控制投资额度的依据；B.编制年度计划的依据；C.选择施工方案的依据；D.签订工程合同的依据。
三、判断题1、工程预算是工程造价管理的基础，也是工程建设中各项管理工作的基础。
（）正确答案：对。
2、工程预算定额是只针对某一个工程项目而确定的，不适用于其他工程项目。
（）正确答案：错。
造价员考试题及答案一、选择题1、在下列建筑材料中，哪一种材料的强度最高？A.混凝土B.砖C.木材D.玻璃答案：A.混凝土解释：混凝土是一种复合材料，由水泥、砂、石和添加剂等组成，具有较高的强度和耐久性。
砖、木材和玻璃的强度均不如混凝土。
2、下列哪一项不是建筑工程造价的特点？A.多次性计价B.组合性C.流动性D.复杂性答案：C.流动性解释：建筑工程造价的特点包括多次性计价、组合性、复杂性和阶段性。
流动性不是建筑工程造价的特点。
3、在下列各项中，哪一项是工程造价控制的主要目标？A.最低成本B.最高质量C.最短工期D.最大利润答案：C.最短工期解释：工程造价控制的主要目标是合理确定和有效控制工程造价，即在最短工期内以最小的成本实现最大的效益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2009年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题《计量与计价实务》（建筑专业）（ B ）一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意。
)1．建筑物的六大基本组成是（ ）A ．地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶B ．地基、基础、墙或柱、楼地面、楼梯、门窗C ．基础、墙、柱、楼板、楼梯、门窗D ．基础、墙或柱、楼地面、楼梯、屋顶、门窗 2．关于钢筋混凝土基础，说法正确的是( )。
A.钢筋混凝土基础的抗压和抗拉强度均较高，属于刚性基础 B.钢筋混凝土基础受刚性角限制C.钢筋混凝土基础宽高比的数值越小越合理D.钢筋混凝土基础断面可做成锥形，其最薄处高度不小于200mm3．关于建筑物防潮构造，以下说法中错误的是（ ）。
A ．当地下室地坪位于最高设计地下水位以上时地下室应做防潮层B ．地下室墙体外侧需设垂直防潮层C ．墙体必须采用水泥混合砂浆砌筑D ．室内地面为实铺时外墙墙身防潮层设在室内地坪以下60mm 处4．在砖混结构中，既有抗震作用又能加强墙体竖向连接的构造为（ ）。
A ．钢筋混凝土过梁 B ．钢筋混凝土圈梁 C ．沉降缝 D ．钢筋混凝土构造柱5．某单位拟建一栋20层办公楼，则该楼房宜采用( )。
A ．钢筋混凝土纯框架结构 B ．钢筋混凝土框剪结构 C ．钢框架结构 D ．砖混结构6． 天然或人造石板类墙面装修常常采用的固定做法为（ ）。
A ．砂浆粘贴 B ．绑或挂 C ．胶粘 D ．钉子钉7．钢筋混凝土大型基础施工时不宜选用硅酸盐水泥，这是因为硅酸盐水泥（ ）。
A ．凝结硬化速度过快 B ．强度等级过高 C ．水化过程放出大量的热 D ．水泥中含有较多的氢氧化钙8．砂石是混凝土的主要组成材料之一，在混凝土中起骨架作用。
有关砂石料正确的说法是（ ）。
Ａ.水泥砂浆配合比中的砂子用量指的是天然净砂的用量Ｂ.压碎指标是表示石子耐水性的指标之一 Ｃ.石子粒径在许可的情况下应尽量大些 Ｄ.天然砂的含水率越小，其堆积密度就越大9．料石是指以人工斩凿或机械加工而成，形状比较规则的六面体块石，下列关于料石说法中正确的是（ ）。
Ａ. 细料石表面凹凸深度不大于5mm Ｂ. 半细料石表面凹凸深度不大于10mmＣ. 粗料石表面凹凸深度不大于15mm Ｄ. 毛料石表面凹凸深度不大于20mm10．钢筋混凝土梁宽250mm ，高600mm ，受拉区配有4根直径为25mm 的钢筋，已知梁的钢筋保护层厚度为25mm ，则配制混凝土时选用的粒径不得大于（ ）mm 。
Ａ.25Ｂ.28Ｃ.30 Ｄ.4011．关于挖土机械挖土特点说法正确的是（ ）。
A ．正铲挖土机能开挖停机面以下的I 一Ⅲ级的砂土或粘土B ．反铲挖土机能开挖停机面以上的I ～Ⅳ级土C ．拉铲挖土机能开挖停机面以下的I ～Ⅳ级土D ．抓铲挖土机特别适合于水下挖土12．某工程基坑底标高-12.00m ，地下水位-2.00m ，基坑底面积2000㎡，需采用并点降水。
较经济合理的方法是( )。
A.轻型井点降水B.喷射井点降水C.管井井点降水D.深井井点降水 13．为了有效控制砖墙水平灰缝的厚度，应采用的砌砖工艺过程是（ ）。
A ．抄平放线 B ．摆砖 C ．立皮数杆 D ．勾缝14．钢筋配料时，半圆弯钩的增加长度为（ ）。
A. 8.5dB.6.5dC.6.25dD.4.5d15．6m 跨的钢筋混凝土现浇板，拆模时混凝土强度至少应该达到设计强度标准值的（ ）。
A.50%B.75%C.85%D.100%16．某混凝土施工配合比为水泥∶砂∶石∶水=1∶2.28∶4.47∶0.63，水泥用量为250kg/m3，混凝土搅拌机出料容量为400升，则每盘混凝土石子投料量为（ ）kg 。
A ．512B ．485C ．462D ．44717．采用旋转法吊装柱子时，需要把握的施工要点有（ ）。
A. 保持柱脚位置不动，并使柱的吊点、柱脚中心两点共圆B. 保持柱脚位置不动，并使柱脚中心和杯口中心两点共圆C. 保持柱脚位置不动，并使柱的吊点、柱脚中心和杯口中心三点共圆D. 保持柱脚位置不动，并使柱的吊点、柱脚中心和基础中心三点共圆18．以下各种防水卷材中，尤其适用于高温或有强烈太阳辐射地区建筑物防水的是（ ）。
A. SBS 改性沥青防水卷材B. 沥青复合胎柔性防水卷材C. 氯化聚乙烯一橡胶共混型防水卷材D. APP 改性沥青防水卷材 19．单位工程施工组织设计的核心内容是( )。
A.资源需要量计划B.施工进度计划C.施工方案D.施工平面图设计 20．单位工程施工平面图设计第一步是（ ）。
A ．布置运输道路B ．确定构件堆场、加工厂的位置C ．确定起重机的位置D ．布置水电管线考生姓名： 专业： 准考证号：封线密二、多项选择题（共10题，每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。
）1．影响基础埋深的因素有（）。
A．建筑物上部荷载的大小 B．场地的地质水文条件C．土壤冰冻的深度 D．基础形式E．新旧建筑物的相邻交接2．以下各项中，属于地面主要组成部分的是（）。
A．基层 B．垫层 C．找平层 D．面层 E．防水层3．考虑功能要求和经济性，在设计楼梯时需要满足的要求有（）。
A．为了减轻疲劳，梯段的踏步步数一般不宜超过18级B．为防行走时踩空，梯段的踏步步数一般不宜少于5级C．作为安全防护设施，一般应设置栏杆与扶手D．当荷载或梯段跨度较大时，采用梁式楼梯比较经济E．梯段的坡度一般不应大于20度4．生产各种人造板材，是对木材进行综合利用的重要途径。
关于人造板材下列说法中正确的有（）。
A．质量主要取决于加工工艺、木材质量、胶料质量B．可克服木节和裂纹等缺陷的影响C．但不能消除木材各向异性的影响D．中密度纤维板是家具制造和室内装修的优良材料E．胶合板一般是3～13层的奇数，并以层数取名5．常用的大体积混凝土结构浇筑方案有（）。
Ａ. 全面分层Ｂ.部分分层Ｃ. 竖向分层Ｄ. 斜面分层Ｅ. 分段分层6．后张法预应力混凝土孔道灌浆的施工应满足的要求有（）。
A．孔道内水泥浆应饱满、密实B．灌浆顺序应先下后上C．灌浆顺序应先上后下D．曲线孔道灌浆，宜由最高点压入水泥浆E．曲线孔道灌浆，宜由最低点压入水泥浆7．瓷砖面层施工要点包括（）。
A. 铺贴前应选砖B. 铺贴前瓷砖应保持干燥C. 阴角砖应压向正确D. 非整砖宽度不宜小于整砖的1／3E. 在墙面突出物处应整砖套割吻合8．施工部署是对整个建设项目从全局上做出的统筹规划和全面安排，其内容和侧重点一般包括( )。
A．拟定主要工程项目的施工方案 B．明确施工任务划分与组织安排C．确定工程开展程序 D．编制施工总进度计划E．编制施工准备工作计划9．施工现场加工厂布置应该遵循的原则有（）。
A．与劳动组织协调 B．方便使用 C．运费最少D．安全防火 E．拆装方便10．单位工程施工组织设计技术经济分析的重点内容是（）。
Ａ．施工准备工作计划Ｂ．施工方案Ｃ．总工程量Ｄ．施工进度计划 E．施工平面图三、案例题（30分）某经理室装修工程如图所示。
间壁轻隔墙厚120mm，承重墙厚240mm.经理室内装修做法详见表3.1经理室内装修做法表所列的内容。
踢脚、墙面门口侧边的工程量不计算，柱面与墙踢脚做法相同，柱装饰面层厚度50mm.消耗量定额是按《建设工程工程量清单计价规范》的计算规则编制的。
表3.1 经理室内装修做法表根据图1（a），1(b)所示内容和答题纸表3.2“分部分项工程量清单”所列项目，依据《建设工程工程量清单计价规范》附录的计算规则，计算经理室内装修工程量。
范围包括：A、C两个立面的墙面、柱面（Z1）、地面、踢脚线、天棚。
将相应的计量单位、计算式及计算结果填入答题纸表3.2“分部分项工程量清单”的相应栏目中，同时，将相应的项目编码及项目名称补充完整。
解答：表3.2 分部分项工程量清单四、案例题（20分）根据上题表3.1所列经理室内装修做法，以及《××装饰工程消耗量定额》（节选）的消耗量、预算价格，按《建设工程工程量清单计价规范》中综合单价的内容要求，编制答题纸表4.1 “分部分项工程量清单综合单价分析表”。
管理费按人工费的30％、利润按人工费的10％计算，项目编码不填写。
（计算结果均保留两位小数）《××装饰工程消耗量定额》（节选）工作内容：1.块料楼地面：清理基层、找平层、面层、灌缝擦缝、清理净面等过程。
2.木质踢脚线：清理基层、安装基层、面层、钉木线、打磨净面、油漆等过程。
3.柱（梁）饰面：木龙骨制安、粘钉基层、刷防火漆、钉面层等过程。
4.天棚吊顶：吊件加工安装、轻钢龙骨安装、整体调整等过程。
计量单位：m2工作内容：1.石膏板天棚：安装面层等过程。
2.木材面清漆：磨砂纸、润油粉、刮腻子、油色、清漆四遍、磨退出亮等过程。
3.乳胶漆：填补裂缝、满刮腻子两遍、磨砂纸、刷乳胶漆等过程。
4.墙纸裱糊：刮腻子、打磨、刷胶、裱糊等过程。
解答：五、案例题（20分）请根据下列计算条件（表5.1）和混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（03G101），按照表5.2要求的内容计算图5.1所示的钢筋工程量，并将结果填写在表5.2中。
柱尺寸均为600mm×600mm.,当采用弯锚时,锚固长度为:max(0.4 l aE,0.5h c+5d)+15d. h c为梁平行向支座宽度.表5.1 计算条件图5.1 楼层框架梁KL1平法施工图解答：六、案例题（10分）某现浇混凝土独立基础（5个），基础垫层为100mm厚C15混凝土，基础混凝土为C30.如图6.1所示。
6.1 钢筋混凝土基础平面、剖面图问题:1．根据《建设工程工程量清单计价规范》的计算规则，计算独立基础（5个）混凝土工程量。
2．如果基础挖土深度为1.3米（包括垫层深度），三类土，按照《建设工程工程量清单计价规范》的计算规则计算独立基础（5个）土方开挖工程量。
3．某施工单位进行该基础土方开挖，参考定额的规定，放坡起点深度1.5m，放坡系数0.3，如果放坡，从垫层底为起点，工作面从垫层底边算起每边300mm，请计算该施工单位开挖独立基础（5个）的土方工程量。
解答:2009年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题《计量与计价实务》（建筑专业）（B）参考答案一、单项选择题1．D 2．D 3．C 4．D 5．B 6．B 7．C 8．C 9．B 10．A 11．D 12．B 13．C 14．C 15．B 16．D 17．C 18．D 19．C 20．C二、多项选择题1．ABCE 2．ABD 3．ACD 4．ABDE 5．ADE6．ABE 7．ACDE 8．ABCE 9．BCD 10．BDE三、解：2010年造价管理试练习题及答案1单选题：1、由工程建设的特点所决定，工程造价具有以下特点：( )A 大量性B 巨大性C 层次性D 差别性2、工程造价的职能除一般商品价格职能外，还有自己特殊的职能：( )A 预计职能B 决定职能C 调整职能D 评价职能3、建筑安装工程费用构成为( )A 直接费、间接费、利税、规费B 工料机、措施费、规费、利润C 直接费、间接费、利润、税金D 工料机、技术措施费、规费、利润4、建筑安装工程费用构成中的税金由( )A 营业税、城乡维护建设税、教育费附加、水利建设专项基金B 营业税、城乡维护建设税、教学费附加、水利水电专项基金C 发票税、城建税、教学税、所得税、个人所得税D 营业税、企业所得税、个人所得税、土地房产税5、工程建设全过程各个阶段工程造价控制的基本方法：( )A 可行性研究、限额设计、价值工程、招标投标、合同管理B 估算大于概算、概算大于予算、予算大于决算、防止“三超”C 决策科学化、设计现代化、予算限额化、结算准确合理化D 合同管理、索赔管理、支付管理、结算管理6、经全国造价师执业资格统一考试合格人员，应当在取得资格考试合格证书后( )个月内，申请初始注册。